罗定市素龙街中心小学素龙街中心小学高年级校区电力线路及给排水等工程竞争性磋商

采购文件发售记录表 购买文件经办人签名或盖单位公章： 代理机构经办人签名： 项目编号 购买文件日期 年 月 日 项目名称 文件价格(元/套) 购买文件单位信息 单位名称 电话 单位地址 邮箱 法定代表人 姓名: (口先生口小姐) 手机 项目联系人 姓名: (口先生口小姐) 手机 E-mai1: 。 传真 购买文件 经办人 姓名: （口先生口小姐) 手机 获取文件方式 光盘 投标保证金账户： 户名：（略）**分公司 账号：800（略）00010954387 开户行:****农村商业银行股份有限公司兴龙支行 备注 素龙街中心小学高年级校区电力线路及 给排水等工程 竞 争 性 磋 商 文 件 采购编号：445381-20（略）8-81360018-0014 采购 人：（略） 招标代理机构：（略） 二O二O年八月2 目录 第一章磋商邀请函 ................................................................................................... 3 第二章磋商资料表 ................................................................................................. 8 第三章用户需求书 ................................................................................................. 11 第四章评分体系与标准 ......................................................................................... 39 第五章合同条款及格式 ......................................................................................... 44 第六章响应文件格式 ............................................................................................. 59 第七章磋商须知 ..................................................................................................... 80 一、说明 ............................................................................................................... 81 二、（略）文件 ............................................................................................ 83 三、响应文件的编制 ............................................................................................ 84 四、响应文件的递交 ............................................................................................ 88 五、（略）流程 ............................................................................................ 88 六、授予合同 ......................................................................................................... 923 第一章 磋商邀请函4 磋 商 邀 请 函 （略）（以下简称‘政府采购代理机构’）受**市素龙街中心小 学（以下简称‘采购人’）的委托，拟对 素龙街中心小学高年级校区电力线路及给排水等工 程采购项目进行（略）采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。 一、采购编号：445381-20（略）8-81360018-0014 二、采购项目名称：素龙街中心小学高年级校区电力线路及给排水等工程 三、采购项目预算金额（人民币元）：（略）元 四、采购数量：1项 五、项目内容及需求(采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策) ： 5.1、产品详细技术参数及执行标准、规格及主要配件详见（略）文件中的“用户需 求书”。 5.2、本项目采购本国产品。 5.3、本项目属于政府采购项目。 5.4、监管部门：（略） 六、供应商资格： 6.1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。 6.2、供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民**国境内注册的法人或其 他组织，提交法人或者其他组织的营业执照等证明文件。 6.3、供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（2018年财务报告或2019年财务 报告或提供2020年01月至今的财务状况；其他组织，可提供银行出具的资信证 明）。 6.4、2020年01月至今缴纳税收和社保的凭证（如依法免税或不需要缴纳社 会保障资金的，应提供相应文件证明）。 6.5、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录中，没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件 当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，查询有效期为自本项目采购公告发出之日 起至递交投标文件截止时间止。 6.6、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，5 不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供承诺函）。 6.7、供应商应具有建设行政主管部门所颁发的建筑工程施工总承包叁级或以上的资质证 书。 6.8、供应商必须具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。 6.9、本项目不接受联合体投标。 说明：获取（略）文件时，提供如下资料（加盖单位公章）。（本项目不接受邮寄） 1)分别提交法人或者其他组织的营业执照、组织机构代码证和税务登记证（或三证合一 证明）证明文件复印件（原件核查）； 2）建设行政主管部门所颁发的建筑工程施工总承包叁级或以上的资质证书（原件核 查）； 3）建设行政主管部门颁发的安全生产许可证复印件（原件核查）； 4）购买（略）文件经办人，需提供 A）经办人如是法定代表人，需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件（身份 证原件核查）； B）如是响应供应商授权代表，需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件、法 定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件（身份证原件核查）； 注：（略） 七、符合资格的供应商应当在2020年08月20日至2020年08月26日期间（办公 时间内，法定节假日除外）到（略）**分公司（详细地址：**市兴 华三路189、193号三、四楼）购买（略）文件，（略）文件每套售价人民币 （略）.00 元，售后不退。 八、提交响应文件截止时间：2020年09月01日09时00分。 九、提交响应文件地点：**市兴华三路189、193号四楼开标室。 十、磋商时间：2020年09月01日09时00分。 十一、磋商地点：**市兴华三路189、193号四楼评标室。 十二、本公告期限（3个工作日）自2020年08月19日至2020年08月21 日止。 十三、本项目相关公告在以下法定媒体发布：**省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）。 相关公告在法定媒体上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。6 十四、联系事项 （一）采购单位：（略） 地址：**市素龙街龙信路252号 联系人：苏老师 联系电话：0766-3892498 传真：0766-3892498 邮编：527（略） （二）采购代理机构：（略）**分公司 地址：（略） 联系人：（略） 联系电话：（略） 传真：0766-3898212 邮编：527（略） （三）采购项目联系人（代理机构）：（略） 联系电话：（略） 采购项目联系人（采购人）：苏老师 联系电话：0766-3892498 发布人：（略） 发布时间：2020年08月19日7 特别提醒 如响应供应商未在**省政府采购网注册的，请必须在开标前 登录**省政府采购网（网址：http://www.gdgpo.gov.cn）进 行注册。注册过程中如有任何疑问，可咨询**省政府采购网 技术部，电话：020-83188500/83188580。8 第二章 磋商资料表9 磋 商 资 料 表 该资料表的条款项号是与第七章《磋商须知》条款项号对应的，或增加的条款，是对第七章《磋商须 知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。 序号 内容 一、说明 1.1 采购人名称：（略） 资金来源：财政及单位自筹资金 1.2 采购代理机构：（略） 地址：**市兴华三路189、193号四楼 电话：（略） 传真：0766-3898212 二、（略）文件 2.1 集中答疑会或现场考察：不举行。 三、响应文件的编制 3.1 （境内货物）其他伴随的服务费用：运至最终目的地的内陆运输、保险、安装、调试、验 收、培训及伴随货物交运的有关费用和标准附件价、备品备件及专用工具价。 3.2 （境外货物）进口环节关税和增值税：无。 3.3 （境外货物）其他伴随的服务费用：无。 3.4 响应供应商所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更 3.5 不允许有备选方案 3.6 不允许附加条件报价 3.7 1.磋商保证金金额：RMB10000.00元（人民币壹万元整） 2.缴纳形式：非现金形式（投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构 出具的保函等非现金形式提交）随同响应文件一并递交。 3.投标保证金递交指定账号。 收款单位名称：（略）**分公司 账 号：800（略）00010954387 开户银行：****农村商业银行股份有限公司兴龙支行 传真号码：0766-3898212 注：响应供应商请在缴款凭证"备注"栏写明素龙街中心小学高年级校区电力线路及给排水等 工程保证金（如转账单的备注内容有字数限制，可简写），以便查询。 4.有效期：磋商保证金应在磋商有效期内有效。10 3.8 磋商有效期：90天。 3.9 响应文件份数：正本一份，副本三份。 四、响应文件的递交 4.1 响应文件递交截止日期、时间和地点：按（略）文件第一章规定。 五、（略）流程 5.1 磋商小组由 3 名单数组成，由采购人的代表和从政府采购专家库随机抽取的专家组成/均从 政府采购专家库随机抽取的专家组成。 5.2 评标方法：经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分 法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。 5.3 根据综合评分情况按照评审得分由高到低推荐三名成交候选人。 六、授予合同 6.1 合同签订时间：自《成交通知书》发出之日起三十日内 6.2 履约保证金：无 6.3 1.以成交通知书中各包组成交金额作为招标代理服务费的计算基数。 （1）招标代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。按中华人民**国国家发展计划 委员会颁发的计价格[（略）2]1980 号、国家发改委[（略）3]857 号及发改价格号文规定的“工 程类”计算。 （2）招标代理服务费的缴纳形式： a. 向政府采购代理机构直接缴纳招标代理服务费。可用支票、汇票、电汇、现金等付款方 式； b.招标代理服务费付至： 收款单位名称：（略）**分公司 账号：800（略）00010954387 开户银行：****农村商业银行股份有限公司兴龙支行 2.响应供应商应签署第六章所附格式的招标代理服务费承诺书，作为响应文件的一部分。 3. 成交供应商须向采购代理机构交纳招标代理服务费后，凭领取人身份证复印件并加盖公 章领取《成交通知书》。如采用电汇或银行转账，须同时递交招标代理服务费缴费凭证复印 件并加盖公章。11 第三章 用户需求书12 用户需求书 一、项目概况 1、项目名称：素龙街中心小学高年级校区电力线路及给排水等工程 2、预算金额：人民币壹佰捌拾叁万陆仟零捌拾伍元肆角整（?（略）元） 3、工程地点：（略）校园内 4、建设单位：（略） 5、项目主要建设内容及规模： 1、排水部分：铺设DN300双壁波纹管91.7米；DN400双壁波纹管101米；DN500双壁波纹管 219米；DN600双壁波纹管132米；砖砌排水沟174米，排水沟盖预制混凝土盖板。建设雨水口 30座，建设检查井212座。 2、配电干线部分：安装低压配电柜一个；做相关接地防雷设施并测试；铺设相关电缆及 电线和各层配电箱的安装；相关的照明灯具和开关安装。 3、新建楼梯间和卫生间：新建混凝土结构的楼梯间，对其装修改造；安装门窗；做防水 保温隔热屋面；卫生间墙面做防水贴墙裙，地面镶贴防滑砖等等。 4、楼梯间及卫生间水电部分：安装配电箱，安装应急灯具和照明灯具，相关插座和开关 的安装；线路铺设；给排水管的安装等。 二、供应商资格： 1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。 2、供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民**国境内注册的法人或其他 组织，提交法人或者其他组织的营业执照等证明文件。 3、供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（2018年财务报告或2019年财务报 告或提供2020年01月至今的财务状况；其他组织，可提供银行出具的资信证 明）。 4、2020年01月至今缴纳税收和社保的凭证（如依法免税或不需要缴纳社会 保障资金的，应提供相应文件证明）。 5、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录中，没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件 当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。查询有效期为自本项目采购公告发出之13 日起至递交投标文件截止时间止。 6、供应商应具有建设行政主管部门所颁发的建筑工程施工总承包叁级或以上的资质证 书。 7、供应商必须具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。 8、项目负责人：应具备须具有二级或以上建造师注册证书、并持有项目负责人安全生产 考核合格证书（B证）或能够提供**省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全 生产管理人员证书信息的打印页。 9、本项目不接受联合体投标。 采购项目技术要求 三、采购项目清单内容 建设项目预算价汇总表 工程名称：素龙街中心小学高年级校区电力线路及给排水等工程 第 1 页 共 1 页 序号 单项工程名称 金额（元） 其中: （元） 暂估价 绿色施工安全 防护措施费 规费 1 素龙街中心小学高年级校区电力线 路及给排水等工程 1.1 排水总平面 1.2 配电干线安装 1.3 楼梯及卫生间水电安装 1.4 楼梯及卫生间改造 合计14 单位工程汇总表 工程名称：排水总平面 标段： 第 1 页 共 1 页 序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元) 1 分部分项合计 2 措施合计 2.1 绿色施工安全防护措施费 2.2 其他措施费 3 其他项目 3.1 暂列金额 3.2 暂估价 3.3 计日工 3.4 总承包服务费 3.5 预算包干费 3.6 工程优质费 3.7 概算幅度差 3.8 索赔费用 3.9 现场签证费用 3.10 其他费用 4 税前工程造价 5 增值税销项税额 6 总造价 7 人工费 招标控制价合计=1+2+3+515 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：排水总平面 标段： 第 1 页 共 2 页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 综合合价 其中 暂估价 整个项目 1 031001006001 双壁波纹管 DN300 1.给排水管道 室外塑料排 水管(胶圈接口) 公称外径 (mm以内) 315 m 91.7 2 031001006002 双壁波纹管 DN400 1.给排水管道 室外塑料排 水管(胶圈接口) 公称外径 (mm以内) 400 m 101 3 031001006003 双壁波纹管 DN500 1.给排水管道 室外塑料排 水管(胶圈接口) 公称外径 (mm以内) 500 m 219 4 031001006004 双壁波纹管 DN600 1.给排水管道 室外塑料排 水管(胶圈接口) 公称外径 (mm以内) 500 m 132 5 04020102（略）1 排水沟 1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2.垫层 填石粉 3.现浇建筑物混凝土 其他 混凝土基础 4.普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C25 5.砌砖地沟 6.砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 7.零星项目 水泥石灰砂浆 底 水泥砂浆面 15+5mm 8.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 9.抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 m 174 6 粤R2-5-1 沟盖板 1.盖板 预制 2.普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C20 3.盖板 安装 4.现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) φ10以内 m3 6.96 本页小计16 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：排水总平面 标段： 第 2 页 共 2 页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计 量 单 位 工程量 金额（元） 综合单价综合合价 其中 暂估价 7 040504009001 雨水口 1.平篦式雨水进水井 单平 篦(750*450)井深 1m 2.普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C15 3.砌筑用水泥砂浆(配合 比) 中砂 M7.5 4.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 5.水泥防水砂浆(配合比) 1:2 6.井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平篦 7.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 座 30 8 040504001001 检查井 1.砖砌盖板式 适用管径 （略）-600 井径1000 井深 2.8m 实际高度(m):1.5 2.砌筑用水泥砂浆(配合 比) 中砂 M7.5 3.水泥防水砂浆(配合比) 1:2 4.普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C15 5.普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C25 座 21 9 010101004001 挖基坑土方 （检查井、 雨水口） 1.挖掘机挖沟槽、基坑土 方 一、二类土 2.挖掘机装土方 3.自卸汽车运土方 运距 1km内 实际运距(km):5 m3 47.2275 措施项目 本页小计17 合 计 单位工程汇总表 工程名称：配电干线安装 标段： 第 1 页 共 1 页 序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元) 1 分部分项合计 1.1 低压配电柜部分 1.2 配电干线部分 2 措施合计 2.1 绿色施工安全防护措施费 2.2 其他措施费 3 其他项目 3.1 暂列金额 3.2 暂估价 3.3 计日工 3.4 总承包服务费 3.5 预算包干费 3.6 工程优质费 3.7 概算幅度差 3.8 索赔费用 3.9 现场签证费用 3.10 其他费用 4 税前工程造价 5 增值税销项税额 6 总造价 7 人工费 招标控制价合计=1+2+3+518 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：配电干线安装 标段： 第 1 页 共 4 页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计 量 单 位 工程量 金额（元） 综合单价综合合价 其中 暂估价 低压配电柜部分 1 030404004001 低压开关柜(屏) 1.低压开关柜(屏)、弱电 控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 台 1 2 030414001001 电力变压器系统 1.电力变压器系统调试 10kV以下变压器容量 (kV·A以下) 800 系 统 1 3 040806001001 接地极 1.接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 根 6 4 04080600（略）1 接地母线 1.接地母线敷设 户外接地 母线敷设 m 58 5 030409003001 避雷引下线 1.避雷引下线敷设 利用金 属构件引下 m 20 6 030414011001 接地装置 1.接地装置调试 接地网 系 统 1 7 030411001001 配管 1.镀锌钢管砖、混凝土结 构明配 公称直径(mm以内) 100 m 500 8 040504001001 砌筑井（低压柜下 的井） 1.非定型井垫层 混凝土 2.普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C15 3.砖砌 矩形 4.砌筑用混合砂浆(配合 比) 中砂 M7.5 5.砖墙 抹灰 井内侧 6.混凝土井盖、井圈制作 小型构件 7.普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C25 8.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 座 1 9 010101003001 挖沟槽土方 1.挖掘机挖沟槽、基坑土 方 一、二类土 m3 175.883 10 010103001001 回填方 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 m3 110 11 01010300（略）1 余方弃置 1.挖掘机装土方 2.自卸汽车运土方 运距 1km内 实际运距(km):5 m3 38.283 12 010404001001 垫层 1.垫层 填砂 m3 24 本页小计19 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：配电干线安装 标段： 第 2 页 共 4 页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计 量 单 位 工程量 金额（元） 综合单价 综合合价 其中 暂估价 13 010507007001 60厚混凝土板 1.现浇混凝土其他构件 小 型构件 2.普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C25 m3 3.6 配电干线部分 14 030404017001 配电箱2AL 1.成套配电箱安装 悬挂式 (半周长m以内) 2.5 台 1 15 030404017002 配电箱AL1-5 1.成套配电箱安装 悬挂式 (半周长m以内) 1.5 台 5 16 030404017003 配电箱AL1-1~AL1- 7 1.成套配电箱安装 悬挂式 (半周长m以内) 1 台 7 17 030404017004 配电箱AL2-1~AL2- 11 1.成套配电箱安装 悬挂式 (半周长m以内) 1 台 11 18 030404017005 配电箱AL3-1~AL3- 9(三、四层) 1.成套配电箱安装 悬挂式 (半周长m以内) 1 台 18 19 030404017006 配电箱AL5-1~AL5- 9 1.成套配电箱安装 悬挂式 (半周长m以内) 1 台 9 20 030404017007 配电箱AP1 1.成套配电箱安装 悬挂式 (半周长m以内) 0.5 台 60 21 030404017008 配电箱AP2 1.成套配电箱安装 悬挂式 (半周长m以内) 0.5 台 3 22 030408001004 电力电缆 1.铜芯电力电缆敷设 电缆 (截面mm2以下) 400 五芯 单价*1.3/YJV-4*70+1*35 m 114.396 23 030408001001 电力电缆 1.铜芯电力电缆敷设 电缆 (截面mm2以下) 185 五芯 单价*1.3/YJV-4*35+1*16 m 121.686 24 030408001002 电力电缆 1.铜芯电力电缆敷设 电缆 (截面mm2以下) 400 五芯 单价*1.3/YJV-3*95+2*50 m 114.396 25 030408001003 电力电缆 1.铜芯电力电缆敷设 电缆 (截面mm2以下) 240 五芯 单价*1.3/YJV-3*50+2*25 m 121.686 本页小计20 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：配电干线安装 标段： 第 3 页 共 4 页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计 量 单 位 工程量 金额（元） 综合单价 综合合价 其中 暂估价 26 030408006001 电力电缆头 1.1kV以下户内干包式铜芯 电力电缆终端头制作、安 装 铜芯干包终端头(截面 mm2以下) 70 个 4 27 030408006002 电力电缆头 1.1kV以下户内干包式铜芯 电力电缆终端头制作、安 装 铜芯干包终端头(截面 mm2以下) 120 个 4 28 03041100（略）1 线槽SR150*75 1.金属线槽安装 宽+高(mm 以内) 300/SR150*75 m 117.491 29 03041100（略）2 线槽SR120*60 1.金属线槽安装 宽+高(mm 以内) 300/SR120*60 m 42.08 30 03041100（略）3 线槽SR100*60 1.金属线槽安装 宽+高(mm 以内) 300/SR100*60 m 100.293 31 03041100（略）4 线槽SR100*40 1.金属线槽安装 宽+高(mm 以内) 300/SR100*40 m 53.213 32 03041100（略）5 线槽SR80*40 1.金属线槽安装 宽+高(mm 以内) 120/SR80*40 m 115.32 33 03041100（略）6 线槽SR40*20 1.金属线槽安装 宽+高(mm 以内) 120/SR40*20 m 401.301 34 03041100（略）7 塑料线槽PR40*20 1.难燃线槽安装 线槽断面 周长(mm以内) 120/PR40*20 m 522.282 35 030411004001 配线2.5mm 1.线槽配线 导线截面(mm2 以内) 2.5 m 4338.398 36 030411004002 配线4mm 1.线槽配线 导线截面(mm2 以内) 6 m 10.429 37 030411004003 配线6mm 1.线槽配线 导线截面(mm2 以内) 6 m 2610.5 38 030411004004 配线10mm 1.线槽配线 导线截面(mm2 以内) 16 m 7479.559 39 030411004005 配线16mm 1.线槽配线 导线截面(mm2 以内) 16 m 182.41 40 03041（略）1001 吸顶灯 1.半圆球吸顶灯安装 灯罩 直径(mm以内) 300 套 25 41 030404034001 照明开关 1.照明开关安装 声控(红 外线感应)延时开关 个 45 本页小计21 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：配电干线安装 标段： 第 4 页 共 4 页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计 量 单 位 工程量 金额（元） 综合单价 综合合价 其中 暂估价 42 03041（略）4001 应急灯 1.标志、诱导装饰灯具安 装 墙壁式示意图 号:171、172、173、174 套 45 措施项目 43 03130（略）7001 高层施工增加 项 1 44 031301017001 脚手架搭拆费 项 1 本页小计 合 计22 单位工程汇总表 工程名称：楼梯及卫生间水电安装 标段： 第 1 页 共 1 页 序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元) 1 分部分项合计 1.1 电气部分 1.2 给排水部分 1.3 防雷部分 2 措施合计 2.1 绿色施工安全防护措施费 2.2 其他措施费 3 其他项目 3.1 暂列金额 3.2 暂估价 3.3 计日工 3.4 总承包服务费 3.5 预算包干费 3.6 工程优质费 3.7 概算幅度差 3.8 索赔费用 3.9 现场签证费用 3.10 其他费用 4 税前工程造价 5 增值税销项税额 6 总造价 7 人工费 招标控制价合计=1+2+3+523 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：楼梯及卫生间水电安装 标段： 第 1 页 共 5 页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 综合合价 其中 暂估价 电气部分 1 030404017001 总配电房配 电箱 1.成套配电箱安装 悬挂式 (半周长m以内) 1 台 1 2 030404017002 楼梯照明配 电箱 1.成套配电箱安装 悬挂式 (半周长m以内) 0.5 台 1 3 030404017003 卫生间照明 配电箱 1.成套配电箱安装 悬挂式 (半周长m以内) 0.5 台 4 4 030404033001 风扇 1.风扇安装 排气扇 2.排气扇 台 5 5 03041（略）1001 吸顶灯 1.半圆球吸顶灯安装 灯罩直 径(mm以内) 250 套 10 6 03041（略）5001 荧光灯 1.普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 套 21 7 03041（略）4001 应急灯 1.标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、 172、173、174 2.应急灯 套 3 8 03041（略）4002 安全出口疏 散指示灯 1.标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、 172、173、174 2.安全出口疏散指示灯 套 3 9 030404035001 二三插座 1.单相明插座安装 单相(A以 下) 16 2.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 个 2 10 030404034001 感应开关 1.照明开关安装声控(红外 线感应)延时开关 个 10 11 030404034002 一位单控开 关 1.照明开关安装扳式暗开关 (单控) 单联 2.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 个 1 12 030404034003 两位单控开 关 1.照明开关安装扳式暗开关 (单控) 双联 2.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 个 4 13 030404034004 三位单控开 关 1.照明开关安装扳式暗开关 (单控) 三联 2.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 个 5 本页小计24 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：楼梯及卫生间水电安装 标段： 第 2 页 共 5 页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 综合合价 其中 暂估价 14 03041100（略）1 线槽 1.难燃线槽安装 线槽断面 周长(mm以内) 120 m 134.962 15 030411004001 配线4mm2 1.线槽配线 导线截面(mm2 以内) 6 m 48.19 16 030411004002 配线2.5mm 1.线槽配线 导线截面(mm2 以内) 2.5 m 507.497 给排水部分 17 031004006001 大便器 1.蹲式大便器安装 瓷低水 箱 组 32 18 031004014001 水龙头 1.单冷水龙头安装 公称直 径(mm以内) 20 个 48 19 031004014002 存水弯 1.排水栓安装 带存水弯 公 称直径(mm以内) 50 个 8 20 031004014003 地漏 1.地漏安装 公称直径(mm以 内) 100 个 12 21 031004014004 给、排水附 (配)件 1.普通雨水斗安装 公称直 径(mm以内) 100 个 2 22 031001006001 给水管40 1.给排水管道 室内塑料给 水管(粘接) 公称外径(mm以 内) 40 2.管道消毒、冲洗 公称直 径(mm以内) 40 m 15.372 23 031001006002 给水管32 1.给排水管道 室内塑料给 水管(粘接) 公称外径(mm以 内) 32 2.管道消毒、冲洗 公称直 径(mm以内) 32 m 8.134 24 031001006003 给水管25 1.给排水管道 室内塑料给 水管(粘接) 公称外径(mm以 内) 25 2.管道消毒、冲洗 公称直 径(mm以内) 25 m 20.4 25 031001006004 给水管20 1.给排水管道 室内塑料给 水管(粘接) 公称外径(mm以 内) 20 2.管道消毒、冲洗 公称直 径(mm以内) 20 m 63.564 26 031003001001 螺纹阀门 1.螺纹阀安装 公称直径(mm 以内) 40 个 1 本页小计25 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：楼梯及卫生间水电安装 标段： 第 3 页 共 5 页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 综合合价 其中 暂估价 27 031003001002 螺纹阀门 1.螺纹阀安装 公称直径(mm 以内) 20 个 8 28 031001006005 排水管DN（略） 1.给排水管道 室内塑料排 水管(粘接) 公称外径(mm以 内) （略） m 6.601 29 031001006006 排水管DN150 1.给排水管道 室内塑料排 水管(粘接) 公称外径(mm以 内) 160 m 64.303 30 031001006007 排水管DN100 1.给排水管道 室内塑料排 水管(粘接) 公称外径(mm以 内) 110 m 123.284 31 031001006008 排水管DN75 1.给排水管道 室内塑料排 水管(粘接) 公称外径(mm以 内) 75 m 12.547 本页小计26 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：楼梯及卫生间水电安装 标段： 第 4 页 共 5 页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 综合合价 其中 暂估价 32 040504008001 整体化粪池 1.现浇钢筋混凝土池 半地 下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 2.现浇钢筋混凝土池 池壁 (隔墙) 直、矩形(厚度) 20cm以内 3.现浇混凝土池单梁 4.平板、走道板(厚度) 12cm以内 5.现浇混凝土池无梁盖 6.普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C30 7.普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C30 8.防水工程 防水砂浆 直池 壁 9.水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5 10.普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C30 11.普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C30 12.普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C30 13.挖掘机挖一般土方 一、 二类土 14.自卸汽车运土方 运距 1km内 实际运距(km):10 15.钢筋制作、安装 带肋钢 筋 φ10-25mm 座 1 33 040504001001 废水井、污 水井 1.砖砌直筒式适用管径≤ 400 井径700 井深1.2m 2.普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C15 3.水泥防水砂浆(配合比) 1:2 4.砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M7.5 座 3 本页小计27 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：楼梯及卫生间水电安装 标段： 第 5 页 共 5 页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 综合合价 其中 暂估价 34 040504001002 砌筑井 1.砖砌矩形直线雨水检查井 规格 1100×1100 管径800 井深3m内 实际高度 (m):1.2 2.普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C25 3.普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C15 4.水泥防水砂浆(配合比) 1:2 5.砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 座 2 防雷部分 35 040806001001 接地极 1.接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 根 4 36 030409006001 接闪杆 1.避雷针安装 装在构筑物 上 水泥杆上 根 9 37 03040900（略）1 接地母线 1.接地母线敷设 户内接地 母线敷设 m 36.199 38 030409003001 避雷引下线 1.避雷引下线敷设 利用建 筑物主筋引下 m 55.2 39 030409005001 避雷网 1.避雷网安装 沿混凝土块 敷设 m 1 40 030414011001 接地装置 1.接地装置调试 接地网 系统 1 措施项目 41 03130（略）7001 高层施工增 加 项 1 42 031301017001 脚手架搭拆 费 项 1 本页小计 合 计28 单位工程汇总表 工程名称：楼梯及卫生间改造 标段： 第 1 页 共 1 页 序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元) 1 分部分项合计 2 措施合计 2.1 绿色施工安全防护措施费 2.2 其他措施费 3 其他项目 － 3.1 暂列金额 3.2 暂估价 3.3 计日工 3.4 总承包服务费 3.5 预算包干费 3.6 工程优质费 3.7 概算幅度差 3.8 索赔费用 3.9 现场签证费用 3.10 其他费用 4 税前工程造价 5 增值税销项税额 － 6 总造价 7 人工费 招标控制价合计=1+2+3+529 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：楼梯及卫生间改造 标段： 第 1 页 共 7 页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 综合合价 其中 暂估价 整个项目 1 010101001001 平整场地 1.平整场地 m2 64.4 2 010101004001 挖基坑土方 1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土 m3 68.8014 3 010101003001 挖沟槽土方 1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土 m3 8.9264 4 010103001001 回填方 1.回填土 夯实机夯实 槽、 坑 m3 29.8528 5 01010300（略）1 余方弃置 1.挖掘机装土方 2.自卸汽车运土方 运距1km 内 实际运距(km):10 m3 43.4736 6 01030（略）1001 泥浆护壁成 孔灌注桩 1.钻孔桩成孔 设计桩径(mm) 1（略）内 m3 66.6016 7 粤01030（略）8001入岩增加费 1.钻孔桩入岩增加费 设计桩 径(mm) 1（略）内 m3 6.28 8 010301004001 截(凿)桩头 1.截桩头 机械切割预制桩头 根 8 9 010515004001 钢筋笼 1.桩钢筋笼制作安装 t 5.465 10 010501001001 垫层 1.混凝土垫层 2.普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C15 m3 1.42 11 010501005001 桩承台基础 1.现浇建筑物混凝土 其他混 凝土基础 2.普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C30 3.泵送混凝土至建筑部位 高 度50m以内(含±0.00以下) 4.普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C30 m3 12.544 12 01050（略）1001 矩形柱 1.现浇建筑物混凝土 矩形、 多边形、异形、圆形柱、钢 管柱 2.普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C30 3.泵送混凝土至建筑部位 高 度50m以内(含±0.00以下) 4.普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C30 m3 26.38 本页小计30 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：楼梯及卫生间改造 标段： 第 2 页 共 7 页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 综合合价 其中 暂估价 13 010503001001 基础梁 1.现浇建筑物混凝土 基础 梁 2.普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C30 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以 下) 4.普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C30 m3 8.9264 14 01050300（略）1 矩形梁 1.现浇建筑物混凝土 单 梁、连续梁、异形梁 2.普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C30 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以 下) 4.普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C30 m3 21.2773 15 010505001001 有梁板 1.现浇建筑物混凝土 平 板、有梁板、无梁板 2.普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C30 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以 下) 4.普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C30 m3 22.0102 16 010506001001 直形楼梯 1.现浇建筑物混凝土 直形 楼梯 2.普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C30 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以 下) 4.普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C30 m3 7.7752 17 010504001001 首跑梯支承 墙 1.现浇建筑物混凝土 直 形、弧形、电梯井墙 2.普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C30 m3 0.576 18 010507005001 压顶 1.现浇混凝土其他构件 压 顶、扶手 2.普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C30 m3 0.8674 本页小计31 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：楼梯及卫生间改造 标段： 第 3 页 共 7 页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 综合合价 其中 暂估价 19 010507007001 防水反坎 1.现浇混凝土其他构件 小 型构件 2.普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C30 m3 0.9841 20 010401003001 180外墙 1.混水砖外墙 墙体厚度 3/4砖 2.砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 m3 60.5308 21 010401003002 180内墙 1.混水砖内墙 墙体厚度 3/4砖 2.砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 m3 4.7327 22 010401003003 120内墙 1.混水砖内墙 墙体厚度 1/2砖 2.砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 m3 14.9252 23 010401003004 120走廊女儿 墙 1.混水砖外墙 墙体厚度 1/2砖 2.砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 m3 4.3208 24 010515001001 现浇构件钢 筋 1.现浇构件圆钢 φ10内 t 2.325 25 010515001002 现浇构件钢 筋 1.现浇构件圆钢 φ25内 t 5.91 26 010515001003 现浇构件钢 筋 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10 以内 t 1.36 27 010515001004 现浇构件钢 筋 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10 以外 t 0.429 28 01080（略）3001 钢质防火门 1.钢质防火门安装 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3.钢质防火门 双扇(甲级) m2 2.52 29 010801001001 木质门 1.带纱镶板门、胶合板门安 装 带亮 单扇 m2 43.2 30 010807003001 金属百叶窗 1.铝合金框百页窗 铝合金 百页窗 2.全铝合金百页窗 m2 1.2 31 010807001001 铝合金固定 窗 1.固定窗安装 矩形 2.铝合金固定窗 矩形 m2 17.2 本页小计32 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：楼梯及卫生间改造 标段： 第 4 页 共 7 页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 综合合价 其中 暂估价 32 010807001002 铝合金推拉 窗 1.推拉窗安装 2.铝合金双扇推拉窗90系列 m2 7.425 33 01090（略）1 屋面涂膜防 水 1.屋面改性沥青防水卷材 自粘、满铺 单层 实际层 数(层):2 2.屋面聚乙烯丙纶防水卷材 湿贴 满铺 3.屋面单组分聚氨酯防水涂 料 2mm厚 4.细石混凝土刚性防水 厚 3.5cm 5.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 6.普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C25 m2 82.8478 34 011001001001 保温隔热屋 面 1.铺设无纺布 2.干铺聚苯乙烯泡沫板屋面 保温50mm 3.水泥砂浆二次抹压防水 厚2.5cm 4.干混地面砂浆 DS M15 m2 82.8478 35 01090300（略）1 卫生间墙面 防水 1.聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚 实际厚度(mm):5 m2 339.264 36 01090400（略）1 卫生间地面 防水 1.单组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚 实际厚度 (mm):5 2.普通防水砂浆 平面 20mm 厚 实际厚度(mm):18 3.干混地面砂浆 DS M15 m2 139.2921 37 01110（略）3001 卫生间楼地 面 1.楼地面陶瓷地砖(每块周 长mm) 1300以内 水泥砂浆 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm m2 139.2921 本页小计33 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：楼梯及卫生间改造 标段： 第 5 页 共 7 页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 综合合价 其中 暂估价 38 01110（略）3002 楼梯间+走廊 楼地面 1.楼地面陶瓷地砖(每块周长 mm) 1300以内 水泥砂浆 2.楼地面水泥砂浆找平层 混 凝土或硬基层上 20mm 3.抹灰水泥砂浆(配合比) 中 砂 1:2 4.抹灰水泥砂浆(配合比) 中 砂 1:2 m2 120.3102 39 011105003001 块料踢脚线 1.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中 砂 1:2 3.铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水 泥砂浆 4.抹灰水泥砂浆(配合比) 中 砂 1:2 m2 9.3482 40 01110600（略）1 块料楼梯面 层 1.楼地面水泥砂浆找平层 混 凝土或硬基层上 20mm 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中 砂 1:2 3.铺贴陶瓷地砖 楼梯 水泥 砂浆 4.抹灰水泥砂浆(配合比) 中 砂 1:2 m2 40.7543 41 011204003002 卫生间墙裙 1.镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水泥膏 块料周长600内 2.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 3.抹灰水泥砂浆(配合比) 中 砂 1:2 m2 339.264 42 011201001001 内墙扇灰 1.各种墙面15+5mm水泥石灰 砂浆底 水泥砂浆面 内墙 2.成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍 数(遍):2 3.抹灰面乳胶漆 墙柱面 面 漆一遍 实际面漆遍数 (遍):2 4.抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 5.抹灰水泥砂浆(配合比) 中 砂 1:2.5 m2 348.4852 本页小计34 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：楼梯及卫生间改造 标段： 第 6 页 共 7 页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 综合合价 其中 暂估价 43 011204003001 外墙块料墙 面 1.底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3.抗裂保护层 耐碱网格布 抗裂砂浆 4mm厚 4.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 5.镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水泥膏块料周长600内 m2 278.0729 44 011301001001 天棚+梯底抹 灰 1.水泥石灰砂浆底 纸筋灰 面 10+3mm 2.抹灰用石灰砂浆(配合比) 1:2.5 m2 339.872 45 011406001001 天花油漆+楼 底 1.天棚抹白灰水 2.天棚抹白灰水 3.抹灰面乳胶漆 天棚面面 漆一遍实际面漆遍数 (遍):2 m2 339.872 46 011503001001 楼梯扶手 1.不锈钢扶手 φ60 直型 2.弯头制作、安装 不锈钢 φ60 m 25.36 47 011503001002 走廊女儿墙 上的扶手 1.不锈钢扶手 φ60 直型 m 34.02 48 01040101（略）1 蹲位 1.水厕(蹲位) 水泥砂浆面 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3.砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 个 32 49 01040101（略）2 洗漱台 1.洗漱台(洗手台) 石板材 2.**泥砂浆(配合比) 1:1 3.支承墙 墙体厚度 1/2砖 4.现浇建筑物混凝土 平板 5.普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C30 6.砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 7.现浇构件带肋钢筋 φ25 以内 个 8 措施项目 50 粤011701008001 综合钢脚手 架 m2 347.76 本页小计35 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称：楼梯及卫生间改造 标段： 第 7 页 共 7 页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 综合合价 其中 暂估价 51 粤011701011001里脚手架 m2 266 52 01170（略）1001 垫层 m2 5.12 53 01170（略）1002 桩承台模板 m2 35.84 54 01170（略）1 矩形柱 m2 226.665 55 01170（略）5001 基础梁 m2 81.8575 56 01170（略）6001 矩形梁 m2 235.7922 57 011702011001 跑梯支承墙 m2 5.76 58 011702014001 有梁板 m2 203.9681 59 011702024001 楼梯 m2 67.6948 60 011702028001 压顶 m2 11.8602 61 011702028002 反坎 m2 19.601 62 011703001001 垂直运输 m2 266 本页小计 合 计36 注明：以上给出的承包范围和说明描述只是概括的，不应认为是全面的、无缺的，报价 人应全面踏勘现场并研究工程量清单、图纸等其他技术文件，去了解本工程的实际范围、实 际施工现场状况和相关施工应对措施。报价人的技术方案满足上述表格中的所有货物、材 料、配件等的数量及要求，报价人必须充分考虑，采购人将不再为此另行支付任何费用。 四、实施条件及管理要求 1、本项目中，供应商须负责整个项目所有的施工任务，包括材料设备的采购、施工、 保护及保修，不论是永久性质的或是临时性质的。 2、根据施工场地情况，采购人不提供施工所需的临时食宿、办公、材料加工场地，均由 成交人自行解决，其费用由成交人自理。 3、成交人自行解决施工临时用水、用电、通讯设施，相关费用已包含在响应报价内。 4、成交人在施工时须对施工场地内的其它设备、设施有良好保护措施。 5、成交人一旦进场施工，须严格遵守采购人的各项规章制度。 6、成交人在施工期间应严格遵守国家、省、市有关施工安全以及文明施工等规定，建立 规章制度和防护措施。施工期间须严格管理施工人员，保护好已完工工程成品，否则，由此 造成的损失或被有关部门处罚，均由成交人负责。 7、成交人在施工时须对各施工场地内的其它设备、设施有良好保护措施。 五、项目质量要求 1、成交人须严格按照国家、地方和行业现行施工验收规范、标准及采购人提供的技术资 料要求进行施工。 2、各施工段要协调到位，施工队伍应具备机械化施工设备和能力，实行事故责任追究制 度，严把工程质量关，确保工程质量和进度。 3、本项目所用材料由供应商负责采购运输，必须有产品合格证明，严禁使用不合格产 品。所用材料均要符合国家规定的相应的标准，对使用不合格材料造成的经济损失由供应商 自行承担。 采购项目商务要求 ★六、报价要求 1、报价人的报价须以人民币元为单位（小数点后可保留两位小数）；所报的价格不得高37 于采购预算价。 2、投标人应按照项目工程量,结合现场施工条件、工期、文明施工、项目质量、安全及 招标文件等要求进行报价。实施现场所有临时设施(如施工排水、施工**、安全维护设施 等等)以及影响实施的各类障碍所发生的费用都被认为包含在报价中。投标人应考虑并承担一 定的风险,如物价、气候、水文等情况的变化及其他意外困难等。 七、工期要求 1、项目完成时间：（略）。 2、开工日期由采购人发出开工令之日起算，以工程竣工验收通过的日期作为实际竣工 日。 3、因采购人原因及不可抗力原因造成工期延误且得到双方认可的，工期相应顺延，双方 办理同意顺延工期手续。 八、承包方式 本项目实行总价大包干形式，包括:包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施 工、包项目措施费等费用。 九、竣工验收 1、中标单位应在工程竣工验收前向采购人提供竣工验收资料。否则，采购人有权拒绝验 收。成交人提供的竣工验收资料和验收申请报告不符合要求的，成交人应按采购人要求在规 定期限内补充完善并重新提交。采购人应在收到成交人提交的符合要求的上述材料后的5日内 组织验收。 2、工程质量应符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 3、验收由采购人、中标单位及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行。验 收完毕由采购人及中标单位在验收报告上签名。 十、付款方式 1、合同生效：合同在双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。 2、采购人按以下程序支付：合同签订后按工程进度支付工程款，完成工程量的50%支付 合同总价的50%进度款，项目竣工验收合格后，支付合同总价的100%。 3、成交人凭以下有效文件与采购人结算：38 （1）合同； （2）成交人开具的正式发票； （3）验收报告（加盖采购人公章）； （4）成交通知书。 4、收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标供应商名称一致。 5、本项目的付款时间是指采购人提交付款申请的时间，不含其审核和支付时间。在规定 时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。 ★十一、现场踏勘 1、鉴于本项目的特殊性，响应供应商需结合现场实际情况，自行报价，不因项目情况不 明等条件为由，向采购人另行追加费用。对本项目施工范围内相关水、电及其他公共设施， 中标人有监督管理的义务。如发生被盗、丢失的情况，损失由中标人自行负责。 2、踏勘现场的，要求响应供应商在报名后携带招标代理出具的报名收据在2020年08月 26日上午09：00分前自行到采购单位指定的地点集合（集合的具体地点请自行与采购单位联 系，联系人：苏老师，电话：0766-3892498）统一到现场踏勘，踏勘时间为2020年08月26日 上午09：00-11：00分结束。之前已经取得甲方踏勘证明的同样有效，不需再次进行踏勘并出 具新的踏勘证明。并承诺：“我单位已对本项目现场进行踏勘，深入了解实地调查项目区范 围、现状地类、地形地貌，项目区自然状况、基础设施状况等情况，相关因素均已考虑在投 标报价内，若我单位中标，承诺不因项目情况不明等条件为由，向采购人另行追加费用”。 响应供应商投标时必须提供采购单位所出具的现场查勘证明（需加盖采购单位的公章）。响 应供应商必须自行到达踏勘现场，踏勘费用自理。响应供应商必须在响应文件中提供购买磋 商文件后踏勘现场的证明文件（格式由采购人提供），如不提供作无效投标处理。 注： 1、报价人须对“采购项目技术要求”和“采购项目商务要求”中的非“★”项条款逐条 响应。报价人如不响应、负偏离或缺漏，视同不符合磋商文件要求。 2、以上带“★”的条款，报价人要特别加以注意，必须逐条响应，若有一项“★” 的指标未响应、负偏离或缺漏，将导致报价无效。39 第四章 评分体系与标准40 评 分 体 系 与 标 准 1.本评标办法采用综合评分法。 2.通过资格性和符合性审查的有效供应商方有资格提交最后报价及进行技术、商务及价 格的详细评审，最后评标委员会出具评标报告。 3.评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分 别就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评 出其技术评分和商务评分、价格评分相加得出其综合得分。 初步评审表 序号 评审内容 报价人A 1 报价人的资格证明文件有提供并符合磋商文件要求 2 磋商保证金已足额递交，提交形式符合磋商文件要求 3 磋商文件完整且总体编排有序，并按磋商文件规定要求签署、盖章的 4 磋商报价未超过本项目最高限价的 5 不存在报价明显不合理而报价人不能合理说明的情况 6 没有出现磋商文件规定的被视为无效投标的其它条款的 7 没有不符合法律、法规规定的其他实质性要求的 结 论 1、表中只需填写“○/通过”或“×/不通过”； 2、在结论栏中按“一票否决”填写“通过”或“不通过”。41 技术评分表（56分） 注：评委按分项的规定分数范围内给各报价人进行打分，并统计总分。 评审项 评分标准 分值 施工组 织设计 方案 根据报价人的项目施工组织设计方案及整体运作流程进行综合评审： 1.施工组织设计方案对工程重点、难点问题表述全面准确，整体运作流程对解 决问题的方案科学、系统、安全、经济，可操作性强，保障措施得力，对施工关 键技术、工艺把握准确，应用到位，阐释清晰：得15分； 2.施工组织设计方案对工程重点、难点问题表述比较准确，整体运作流程对解 决问题的方案比较合理、可行，关键节点控制措施比较得力、可操作性比较强， 保证措施比较可靠：得10分； 3.施工组织设计方案对工程重点、难点认识不深刻或表述不清，整体运作流程 可操作性不强、保障措施不具体、对施工关键技术、工艺把握不准确、阐释不 清：得5分。 15分 施工设 计图 根据现场勘查情况，报价人制作符合需求的设计图，对施工设计图进行综合评 分： 1.根据施工现场情况设计合理、可行，关键线路清晰、准确、完整，完全符合需 求的设计图得10分； 2.根据施工现场情况设计基本合理、可行，关键线路基本清晰、准确，基本符合 需求的的设计图得5分； 3.设计图没有根据现场情况不符合需求或不提供设计图不得分。 10分 进度计 划及工 期保证 措施、 质量保 证措施 根据实际情况制定项目进度计划及工期保证措施、质量保证措施进行综合评分： 1.制定的进度计划系统详尽、时效性强，工期阶段性保证措施切实可行、应对措 施考虑周详，质量控制措施计划全面细致、结合实际、措施具体周全、质量管理 体系规范、合理、材料管理措施科学的，得15分； 2.制定的进度计划系统基本全面、时效性可行，工期阶段性保证措施切实可行、 应对措施考虑可行，质量控制措施计划基本可行、结合实际、措施具体较周全、 质量管理体系规范、合理、材料管理措施基本满足要求的，得10分； 3.进度计划不完整、不合理，对各阶段工期无明确的时间要求和保证措施，质量 控制措施不明确的，得5分。 15分 安全生 产、文 明施工 与环境 保护措 施 根据实际情况制**全生产、文明施工与环境保护措施进行综合评分： 1.根据实际情况制**全生产、文明施工与环境保护措施具体周全、针对性强， 安全文明管理体系规范、合理、规章制度完善，应急应对措施完整，得16分； 2.根据实际情况制**全生产、文明施工与环境保护措施比较具体周全、具有一 定的针对性，有管理制度，应急应对措施可行，得10分； 3.根据实际情况制**全生产、文明施工与环境保护措施不具体、针对性不强， 管理制度和应急应对措施不完善，得5分。 16分 合计 56分42 商务评分表（24分） 注：评委按分项的规定分数范围内给各报价人进行打分，并统计总分。 评审项 评分标准 分值 项目投入人员的 配备 项目团队中（不包含项目负责人）具有1名中级或以上工程师 的得3分，具有2名中级或以上工程师的6分，具有3名或3 名以上的中级或以上工程师得9分。（提供相关证书复印件，不 提供不得分） 9分 认证证书 具有由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在 有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安 全管理体系认证，每具有一个证书得1分，本项最高得3分。 注：须提供证书复印件加盖供应商公章。 3分 业绩 报价人自2017年以来承接的（以合同签订时间为准）项目业 绩：每提供一项得3分，本项最高得12分。 【备注：响应文件中提供合同关键页复印件并加盖报价人公章， 不提供不得分。】 12分 合计 24分43 价格评审（20 分） 1、价格分统一采用低价优先法计算，即满足（略）文件要求（通过资格性、符合 性审查）且投标价格最低的有效投标报价（指价格核准后的价格，下同）为评标基准价，其 价格分为满分。其他响应供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准 价/最后磋商报价）×价格权值×100 2、小型、微型企业评标价格扣除的情形： 本项目为工程类招标，供应商声明自己为小型或微型企业投标的，报价将给予C1的 价格折扣扣除（C1的取值为6％），用扣除后的价格参与评审。 即：评标价＝最后磋商报价－最后磋商报价×C1 注：(1)价格核准： 1.评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修 正错误的原则详见第七章第27.11条相关条款。 2.按下列第3点小型和微型企业产品价格进行价格扣除。 (2)小型和微型企业产品价格扣除 1.根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库 [2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与 评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则此部分按所投小型和微型企业产品的 价格予以扣除。 2.《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企 业，下同）应当同时符合以下条件： 2.1符合中小企业划分标准； 2.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货 物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业划分标准以《工业和 信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规 定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。小型、微型企业提供 中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 3.参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第六章响应 文件格式），如响应供应商为非制造商，其代理产品的制造商也应同时提交《中小企业 声明函》，否则评审时不能享受相应的价格扣除。 4.监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。 5.监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全 部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市 监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以 及**生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。 6.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局 （含**生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。 7.响应供应商同时为小型、微型企业和监狱企业的，评审中只享受一次价格扣除。 不重复进行价格扣除。 注：评委按分项的规定分数范围内给各报价人进行打分，并统计总分。44 第五章 合同条款及格式 注： （合同格式为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要 求进行修订）45 （GF—2017—0201） 合同编号：445381-20（略）8-81360018-0014 工程名称：素龙街中心小学高年级校区电力线路及给排水等工程 建设工程施工合同 住 房 和 城 乡 建 设 部 国家工商行政管理总局 制定46 第一部分 合同协议书 发包人（全称）： （略） 承包人（全称）： 根据《中华人民**国合同法》、《中华人民**国建筑法》及有关法律规定，遵 循平等、自愿、公**诚实信用的原则，双方就本工程施工及有关事项协商一致，共同 达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称： 素龙街中心小学高年级校区电力线路及给排水等工程 2.工程地点： （略）校园内 3.工程立项批准文号： / 4.工程内容：1、排水部分：铺设DN300双壁波纹管91.7米；DN400双壁波纹管101米； DN500双壁波纹管219米；DN600双壁波纹管132米；砖砌排水沟174米，排水沟盖预制混凝土盖 板。建设雨水口30座，建设检查井212座。2、配电干线部分：安装低压配电柜一个；做相关 接地防雷设施并测试；铺设相关电缆及电线和各层配电箱的安装；相关的照明灯具和开关安 装。3、新建楼梯间和卫生间：新建混凝土结构的楼梯间，对其装修改造；安装门窗；做防水 保温隔热屋面；卫生间墙面做防水贴墙裙，地面镶贴防滑砖等等。4、楼梯间及卫生间水电部 分：安装配电箱，安装应急灯具和照明灯具，相关插座和开关的安装；线路铺设；给排水管 的安装等。 5.工程承包范围：实行总价大包干形式，包括:包工、包料、包工期、包质量、包安全、 包文明施工、包项目措施费等费用。 二、合同工期 计划开工日期： 年 月 日， 计划竣工日期： 年 月 日。 工期总日历天数： 30 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工 期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准：工程质量符合《工程施工质量验收规范》标准。47 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为： 人民币（大写） (? 元)； 2.合同价格形式： 总价包干 。 五、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）专用合同条款及其附件；（2）通用合同条款；（3）技术标准和要求；（4）施 工图纸；（5）预算书；（6）其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类 内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 六、承诺 1..发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期 限和方式支付合同价款。 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不 进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行 签订与合同实质性内容相背离的协议。 七、词语含义：本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。 八、签订时间：本合同于 年 月 日签订。 九、签订地点：本合同在 **市 签订。 十、补充协议：合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组 成部分。 十一、合同生效：本合同自签订之日起生效。 十二、合同份数：本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包 人执贰份，监管部门执贰份，采购代理机构执壹份。48 (本页为签署页，无本文内容） 发包人：（公章） 法定代表人： 或委托代理人： 地址： 电话： 传真： 承包人：（公章） 法定代表人： 或委托代理人： 地址： 电话： 传真： 开户名称： 开户银行： 帐号： 邮政编码：49 第二部分通用合同条款（略） 按《建设工程施工合同》GF—2017—0201通用合同条款执行。 第三部分专用合同条款 1. 一般约定 词语定义 1.1.1合同 1.1.1.10其他合同文件包括1、合同协议书；2、中标通知书；3、投标函及其附录；4、 专用合同条款及其附件；5、通用合同条款；6、图纸；7、已标价工程量清单或预算书；8、 其他合同文件。 1.1.2 合同当事人及其他相关方 1.3 法律 适用于合同的其他规范性文件：有关建筑工程的法律、法规 。 1.4 标准和规范 1.4.1 适用于工程的标准规范包括：建设部与**省有关建筑工程的标准、规范文件。 1.5 合同文件的优先顺序 合同文件组成及优先顺序为：专用合同条款及其附件通用合同条款、技术标准和要求、 施工图纸、预算书、其他合同文件。 1.6 图纸和承包人文件 1.6.1 图纸的提供 发包人向承包人提供图纸的期限： / ； 发包人向承包人提供图纸的数量： / ； 发包人向承包人提供图纸的内容：本工程的施工图纸。 1.6.4承包人文件 需要由承包人提供的文件，包括：承包人施工资质证明文件。 承包人提供的文件的期限为：合同签订后3天内； 承包人提供的文件的数量为：一份 ； 1.6.5现场图纸准备 关于现场图纸准备的约定：合同签订后7天内提供。50 1.7联络 1.7.1发包人和承包人应当在 / 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指 示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。 1.10 交通运输 1.10.1出入现场的权利 关于出入现场的权利的约定：与工程有关的工程管理人员和施工人员才可进入现场。 1.10.3场内交通 关于场外交通和场内交通的边界的约定：按双方现场确定。 关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按双方 现场确定。 2. 发包人 2.2发包人代表 本项目的项目负责人为发包人代表； 发包人对发包人代表的授权范围如下：全权处理与工程有关的问题。 2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供 2.4.1 提供施工现场 关于发包人移交施工现场的期限要求：在开工前将具备施工条件的施工场地交付承包 人。 2.4.2 提供施工条件 关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： / 。 2.5资金来源证明及支付担保 发包人提供资金来源证明的期限要求： / 。 发包人是否提供支付担保： / 。 发包人提供支付担保的形式： / 。 3. 承包人 3.1承包人的一般义务 （1）承包人提交的竣工资料的内容：与工程有关的竣工资料。 （2）承包人需要提交的竣工资料套数： 一套 。51 （3）承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。 （4）承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收10天内 。 （5）承包人提交的竣工资料形式要求： 书面提供。 （6）承包人应履行的其他义务： / 。 3.2项目经理 3.2.1 项目经理： 姓名： ； 3.3 分包 3.3.1分包的一般约定 禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工程。 主体结构、关键性工作的范围： 按设计施工图的内容 。 3.4履约担保 承包人是否提供履约担保： / 。 承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： / 。 4.监理人 4.1监理人的一般规定 关于监理人的监理内容： 。 关于监理人的监理权限： / 。 5.工程质量 5.1质量要求 5.2特殊质量标准和要求：按双方约定。 5.3关于工程奖项的约定： / 。 5.4隐蔽工程检查 5.4.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过： 24小时。 6.安全文明施工与环境保护 6.1安全文明施工52 6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：无安全生产事故 。 6.1.4关于治安保卫的特别约定： / 。 6.1.5关于编制施工场地治安管理计划的约定： / 。 6.1.6文明施工 合同当事人对文明施工的要求： / 。 6.1.7关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： / 。 7.工期和进度 7.1施工组织设计 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： / 。 7.1.1施工组织设计的提交和修改 承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： / 。 发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： / 。 7.2施工进度计划 7.2.2施工进度计划的修订 发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： / 。 7.3开工 7.3.1开工准备 关于承包人提交工程开工报审表的期限：签订施工合同后马上开工。 关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。 关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 签订施工合同1天内 。 7.3.2开工通知 因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 / 天内发出开工通知的， 承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。 7.4测量放线 7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的 期限： / 。 7.5工期延误 7.5.1因发包人原因导致工期延误 因发包人原因导致工期延误的其他情形： / 。53 7.5.2 因承包人原因导致工期延误 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： / 。 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： / 。 7.6 不利物质条件 不利物质条件的其他情形和有关约定： / 。 7.7 异常恶劣的气候条件 发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件： 无 。 7.9提前竣工的奖励 7.9.2提前竣工的奖励： / 。 8. 材料与设备 8.8 施工设备和临时设施 8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施 关于修建临时设施费用承担的约定：按双方约定。 9. 试验与检验 9.1 试验设备与试验人员 9.1.2试验设备 施工现场需要配置的试验场所： / 。 10.变更 10.1变更的范围 关于变更的范围的约定：按发包人变更要求 。 10.4变更估价 10.4.1变更估价原则 关于变更估价的约定:按实际工程量发生，执行施工同期**市工程造价管理站发布的材料 信息价结算。 10.5承包人的合理化建议 监理人审查承包人合理化建议的期限： / 。 发包人审批承包人合理化建议的期限：提出建议3天内。54 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法 和金额为：/。 10.8暂列金额 合同当事人关于暂列金额使用的约定：按约定使用。 11.价格调整 11.1市场价格波动引起的调整 市场价格波动是否调整合同价格的约定：不作调整 。 因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整： 第1种方式：采用价格指数进行价格调整。 关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ； 第2种方式：采用造价信息进行价格调整。 （2）关于基准价格的约定： / 。 专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格 的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 /%时，或材料单 价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分 据实调整。 ②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合 同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工 程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。 ③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同 条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。 第3种方式：其他价格调整方式： （1）工程造价管理机构发布指令性调整文件、或发布指导性调整文件经发包人同 意时均可予以安排调整。 （2）合同以外工程项目价款：承包人完成发包人要求的合同以外项目，工程量按 实结算，结算单价按施工同期**市工程造价管理站发布的材料信息价结算，信息价没 有的按双方约定的市场价结算。 12.合同价格、计量与支付55 12.2 预付款 12.2.1预付款的支付 预付款支付比例或金额： / 。 预付款支付期限： / 。 预付款扣回的方式： / 。 12.4 工程进度款支付 12.4.1付款周期 12.4.2关于付款周期的约定：完成工程量的50%支付合同总价的50%进度款，项目竣工验 收合格后，支付合同总价的100%。 12.4.3进度付款申请单的编制。 关于进度付款申请单编制的约定：承包人按约定的周期向发包方申请工程款。 12.4.4进度付款申请单的提交 （1）单价合同进度付款申请单提交的约定： / 。 （2）总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。 （3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。 12.4.5进度款审核和支付 （1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款。 发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款。 （2）发包人支付进度款的期限：承包人提交进度付款有关资料15天内支付。 （3）发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按通用条款。 12.4.6支付分解表的编制 2、总价合同支付分解表的编制与审批： / 。 3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。 13.验收和工程试车 13.1 分部分项工程验收 13.2 13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前/ 小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过： / 小时。 13.3 竣工验收 13.2.2 竣工验收程序 关于竣工验收程序的约定：承包人提出验收申请后，发包人组织有关责任主体验收。56 发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： / 13.2.5 移交、接收全部与部分工程 承包人向发包人移交工程的期限： 工程竣工验收后马上移交。 发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： / 。 承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： / 。 13.6 竣工退场 13.6.1 竣工退场 承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后7天内。 14. 竣工结算 14.1 竣工付款申请 承包人提交竣工付款申请单的期限：按双方约定。 竣工付款申请单应包括的内容：按双方约定。 竣工结算工程量及结算单价的约定：按合同总价包干结算。 14.2 竣工结算审核 发包人审批竣工付款申请单的期限： 承包人提交竣工付款申请单7天。 发包人完成竣工付款的期限：承包人提交竣工付款申请单7天内。 关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按双方约定。 14.4 最终结清 14.4.1最终结清申请单 承包人提交最终结清申请单的份数： 二份 。 承包人提交最终结算申请单的期限： 按双方约定 。 14.4.2最终结清证书和支付 （1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：承包人提交竣工付 款申请单7天内。 (2)发包人完成支付的期限： 双方确认的最终结清证书发出30天内 。 15.缺陷责任期与保修 15.1质量保证金57 15.1.1承包人提供质量保证金的方式 质量保证金采用以下第 / 种方式： （1）质量保证金保函，保证金额为： / ； （2） / %的工程款； （3）其他方式: / 。 15.1.2质量保证金的扣留 质量保证金的扣留采取以下第 / 种方式： （1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款 的支付、扣回以及价格调整的金额； （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金； （3）其他扣留方式: / 。 关于质量保证金的补充约定： / 。 15.2 缺陷责任期 缺陷责任期的具体期限：按有关保修规定 。 15.4 保修 15.4.1保修责任 工程保修期为： 按有关保修规定 。 15.4.3修复通知 承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 按有关保修规定 。 16.违约 16.1 发包人违约 16.1.1发包人违约的情形 发包人违约的其他情形：/。 16.2 承包人违约 16.2.1承包人违约的情形 承包人违约的其他情形： / 。 17.不可抗力 17.1 不可抗力的确认 除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。 17.4因不可抗力解除合同58 合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 7 天内完成款项的支付。 18.保险 18.1 工程保险 关于工程保险的特别约定： / 。 18.3其他保险 关于其他保险的约定： / 。 承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： / 。 18.7通知义务 关于变更保险合同时的通知义务的约定： / 。 19 争议解决 19.1仲裁或诉讼 因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁； （2）向 **市 人民法院起诉。59 第六章 响应文件格式60 响应文件密封袋（盒、箱）的封面参考 素龙街中心小学高年级校区电力线路及 给排水等工程 (445381-20（略）8-81360018-0014) □响应文件 □报价信封 响应供应商名称： 响应供应商地址： 法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）： （ 年 月 日 时 分）之前不得**。61 响应文件格式包装封面参考 正本（或副本） 素龙街中心小学高年级校区电力线路及 给排水等工程 (445381-20（略）8-81360018-0014) 响应文件 响应供应商名称： 响应供应商地址： （ 年 月 日 时 分）之前不得**。62 响应文件目录表 项目名称：素龙街中心小学高年级校区电力线路及给排水等工程 采购编号：445381-20（略）8-81360018-0014 文件类型 序号 文件名称 递交情况 页码 范围 备注 有 无 初审文件 1 法定代表人证明书 2 法定代表人授权委托书 3 法人或者其他组织的营业执照等证明文件 4 具有建设行政主管部门所颁发的建筑工程施工总承包叁级或以上的资质证 书 5 建设行政主管部门颁发的安全生产许可证 6 磋商函 7 响应供应商资格声明函 8 2018年财务报告或2019年财务报告或提供2020年01月至今的 财务状况；其他组织，可提供银行出具的资信证明 9 2020 年01月至今缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需 要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明 10 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的 供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺函》） 11 实质性条款响应一览表及其附件 12 报价表（首次报价） 13 政策适用性说明及其附件（如有） 响应供应商 应提交的技 术文件 1 施工组织设计方案 2 施工设计图 3 进度计划及工期保证措施、质量保证措施 4 安全生产、文明施工与环境保护措施 5 响应供应商基本情况表 6 响应供应商认为需要提供的其它说明和资料 响应供应商 应提交的商 务文件 1 项目投入人员的配备一览表 2 近三年业绩情况一览表 3 企业综合资质 4 用户需求响应一览表 5 采购代理服务费承诺书 6 退磋商保证金说明 7 磋商保证金递交证明文件 8 响应供应商认为需要提供的其他商务资料63 格式1 法定代表人证明书 同志，现任我单位 职务，为法定代表人，特此证明。 本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司响应文件中标注的响应有效期相同。 附： 营业执照（注册号）： 经济性质： 主营（产）： 兼营（产）： 法定代表人第二代身份证(正面)扫描件 法定代表人人第二代身份证（反面）扫描件 响应供应商名称：（盖公章）： 地址： 签发日期：64 格式2 法定代表人授权委托书 本授权委托书声明：注册于 （响应供应商地址） 的 （响应供应商名称） 在下面签名 的 （法定代表人姓名、职务） 在此授权 （被授权人姓名、职务） 作为我公司的合法代理 人，就 （ 项目名称） （采购编号：445381-20（略）8-81360018-0014）的磋商活动，提交响应 文件及采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为响应供应商代表以我方的名义处理一切 与之有关的事务。 被授权人（响应供应商授权代表）无转委托权限。 本授权书自法定代表人签字之日起生效， 特此声明。 响应供应商名称（盖公章）： 地址： 法定代表人（签字或盖章）： 签字日期： 年 月 日 被授权人（响应供应商授权代表）（签字或盖章）： 授权委托人第二代身份证(正面)扫描件 授权委托人第二代身份证（反面）扫描件65 格式3 磋商 函 致：（略） 我方确认收到贵方 （项目名称） 采购货物及相关服务的（略）文件（采购编号：445381- 20（略）8-81360018-0014）， (响应供应商名称) 作为响应供应商已正式授权 (响应供应商授权代表 全名) 为我方签名代表，代表我方提交响应文件进行磋商。 签名代表在此声明并同意： 1. 我们愿意遵守政府采购代理机构发布（略）文件的各项规定，自愿参加磋商, 并已清楚竞争性 磋商文件的要求及有关文件规定，并严格按照（略）文件的规定履行全部责任和义务。 2. 我们同意本磋商自磋商截止之日起 90天内有效。如果我们的磋商被接受，则直至合同生效时止， 本磋商始终有效。本磋商始终有效并不撤回已递交的响应文件。 3. 我们已经详细地阅读并完全明白了全部（略）文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件， 我们完全理解本（略）文件的要求，我们同意放弃对（略）文件提出不明或误解的一切权力。 4. 我们同意提供招标采购单位与评标委员会要求的有关磋商的一切数据或资料。 5. 我们理解招标采购单位与磋商小组并无义务必须接受最低报价的磋商或其它任何磋商，完全理解政 府采购代理机构拒绝迟到的任何磋商和最低磋商报价不是被授予成交的唯一条件。 6. 如果我们未对（略）文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效磋商处理。 7. 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚 假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成 的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。 8. 如果我们提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我司提供虚假材料，并同意作相应处理。 9. 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于本项目采购人、用户单位（如有）** 府采购代理机构。 10.备注：本磋商函内容不得擅自删改。 法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）： 响应供应商名称（公章）: 电 话： 传 真： 邮 编：66 格式4 响应供应商资格声明函 （略）： 关于贵公司 年 月 日发布 （项目名称） （ 采购编号： 445381-20（略）8- 81360018-0014）的磋商公告，本公司（企业）愿意参加磋商，并声明： 本公司（企业）具备《政府采购法》第二十二条规定的条件 （一）具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照、组织机构代 码证和税务登记证（或三证合一证明）等证明文件） （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（2018年财务报告或2019年财务报告 或提供2020年01月至今的财务状况；其他组织，可提供银行出具的资信证明） （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）2020年01月至今缴纳税收和社保的凭证（如依法免税或不需要缴纳社 会保障资金的，应提供相应文件证明）。 （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件； （七）具有建设行政主管部门所颁发的建筑工程施工总承包叁级或以上的资质证书。 （八）具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。 注：以上须提供相关有效证明材料。 本公司（企业）已清楚（略）文件的要求及有关文件规定。 本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与本项目其他响应供应商的法定代表人或单 位负责人不为同一人且与其他响应供应商之间不存在直接控股、管理关系。 本公司（企业）承诺在本次（略）采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所 造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。 特此声明！ 单位名称（公章）： 法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）： 单位地址： 邮政编码： 联系电话： 日 期：67 格式5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书 致： （略） 我公司（ 响应供应商名称 ） 参加贵方组织的 （ 项目名称） （ 采购编 号：445381-20（略）8-81360018-0014）的投标活动，如我方获得成交资格，我方保证具备履行合同所 必需的设备和专业技术能力，并承诺如下： 我单位具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。 特此承诺。 响应供应商名称（盖公章）： 法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）： 日 期：68 格式6 承诺函 （略）： 关于贵公司 年 月 日发布 （ 项目名称）项目（采购编号：445381-20（略）8- 81360018-0014） 的采购公告，本公司（企业）愿意参加响应，并承诺： 根据《中华人民**国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目（包 组）提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目 的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承 担。 单位名称： 单位公章： 法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）： 单位地址： 邮政编码： 联系电话： 日期：69 格式7 实质性条款响应一览表 说明：响应供应商必须对应（略）文件带“★”的实质性条款逐条应答并按要求填写下表。 响应供应商名称： 序号 （略）文件★号条款描述 响应供应商 响应描述 偏离情况说明（正偏离/ 完全响应/负偏离） 偏离说明 1 2 …… 备注： 1.本表中“（略）文件条款描述”的条款与用户需求中的条款描述不一致的以用户需求中 规定的为准，若有附件则附后页。 2.对于上述要求，如有偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。 响应供应商名称（盖公章）： 法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）： 日 期：70 格式8 1、报价表 （首次报价） 项目名称： 采购编号： 序号 采购内容 数量 投标报价 （人民币元） 完成期 1 素龙街中心小学高年级校区电 力线路及给排水等工程 1项 大写： 小写： 注： 1. 磋商总报价为各小计之和。 2. 报价人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。 3. 磋商报价要求具体见第七章“磋商报价”要求。 4. 所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。所有价格均以人民币作为货币单位填写及计 算。报价应包括投标产品价、增值税、其它税、其他伴随服务的费用。 5. 各响应供应商可自行保留一份《首次报价》，以便谈判报价时参考用。 6. 本报价应详细列出所有分项报价项的名称、规格型号、数量、单价及谈判总报价，如未按要 求列出，则按最后报价中谈判总报价与首次报价中谈判总报价的下浮比例确定所有分项报价项的具体 报价。 7. 项目计价内容费用包括了本项目的前期调研费、现场勘察、资料收集、项目施工、竣工图编 制、项目期间全部的文档和图档的打印、装订及寄送费用（含成果评审及验收），全额含税发票、 雇员费用、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一 切费用都被认为包含在报价中。 响应供应商名称（盖公章）： 法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）： 日 期：71 《政策适用性说明》附件 中小企业声明函 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本 公司为 （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件： 1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标 准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为 （请填写：中 型、小型、微型）企业。 2、本公司参加 (采购人单位名称) 的 (项目名称) 采购活动提供本企业制造的货 物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他 （请填写：中型、小型、微型） 企业制造的货物。 本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 （注：投标供应商认为其为小型或微型企业的应提交本函，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财 务报表，否则评审时不能享受相应的价格扣除） 响应供应商名称（单位盖公章）： 日 期：72 中小微企业声明函（制造商） 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定和 《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通 知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准： 第四条第 项 行业，本公司为 （请填写：中型、小型、微型）企业。本公司对上 述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 （注：制造商认为其为小型或微型企业的应提交本函，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报 表，否则评审时不能享受相应的价格扣除） 企业名称（单位盖公章）： 日 期：73 施工组织设计方案 主要内容由响应供应商自行编制（格式自定）： 1、???????? 2、???????? 3、???????? 4、???????? 5、???????? 6、????????74 格式9 响应供应商基本情况表 一、公司基本情况 1.公司名称： 电话号码： 2.地 址： 传 真： 3.注册资金： 经济性质： 4.公司开户银行名称及账号： 5.营业注册执照号： 6.公司简介： 二、响应供应商获得国家有关部门颁发的资质： 证书名称 发证单位 证书等级 证书有效期 我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查，如 以上数据有 虚假，一经查实，自行承担相关责任。 响应供应商名称（盖公章）： 法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）： 日 期：75 格式10 项目投入人员的配备一览表 响应供应商名称： 序号 姓名 性别 学历 职称 专业 经验年限 拟担任职务或承担工作内容 备注：附上以上人员的职称等证明文件复印件。 响应供应商名称（盖公章）： 法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）： 日 期：76 格式11 近三年业绩情况一览表 响应供应商名称： 序号 业主名称 项目名称 服务内容 合同造价 签约或完成时间 1 2 3 4 5 6 备注：根据评审表的要求提交相应资料。 响应供应商名称（盖公章）： 法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）： 日 期：77 格式12 用户需求响应一览表 响应供应商名称： 序号 （略）文件条款描述 响应供应商响应描述 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） 1 2 3 4 5 6 7 8 说明：响应供应商必须对应（略）文件的用户需求书条款逐条应答并按要求填写下表。 响应供应商名称（盖公章）： 法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）： 日 期：78 格式13 招标代理服务费承诺书 （略）、（略）: 本公司 (响应供应商名称) 在参加 (项目名称) (采购编号：445381-20（略）8- 81360018-0014) 的（略）中如获成交，我公司保证按照（略）文件的规定缴纳“招标 代理服务费”后，凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《成交通知书》。如采用电汇或银行 转账，我公司将同时递交招标代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章。 如我公司违反上款承诺，愿凭贵公司开出的相关通知，同意（略） 办理支付手续，扣除我公司提交的全部投标保证金，并愿承担由此引起的一切法律责任。 特此承诺! 响应供应商名称(盖公章): 响应供应商地址: 电话: 传真: 法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）： 签署日期:79 格式14 退磋商保证金说明 特别提醒： 响应供应商缴纳的磋商保证金，原则上，我司按保证金汇入的原账户退还，响应供应商必 须填写原来汇入我司保证金账户时的账户信息。 我方为 (项目名称) 的投标（采购编号为：445381-20（略）8-81360018-0014）所提交的 磋商保证金 （大写金额） 元，请贵司退还磋商保证金 （小写金额）元，请划到以下账 户： 备注：当响应供应商收到成交通知书或招标结果通知书，申请退还磋商保证金时，招标采购 单位按其提供的“退磋商保证金说明”，按规定退还响应供应商的磋商保证金。 响应供应商（公章）： 日期： 收款人名称 收款人地址 开户银行 开户账号 联 系 人 联系电话80 第七章 磋商须知81 磋 商 须知 一、说 明 1、适用范围 1.1本（略）文件适用于本磋商邀请中所述项目的政府采购。 2、监管部门及招标采购单位 2.1监管部门指同级人民政府财政部门。 2.2招标采购单位指采购人及政府采购代理机构。 2.3采购人指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。本（略）文件第二章磋商资 料表中所述的采购人已拥有一笔财政性资金或资金来源已落实。采购人计划将一部分或全部资金用于支付 本次采购后所签订合同项下的款项。 2.4政府采购代理机构指按照规定办理注册登记并通过审核的代理机构。本次采购的政府采购代理机 构名称、地址、电话和传真见投标资料表。 3、关于响应供应商及成交供应商 3.1响应供应商是响应磋商并且符合（略）文件规定资格条件和参加磋商竞争的法人、其他组织 或者自然人。 3.2合格的响应供应商 3.2.1 具有独立承担民事责任的能力。 3.2.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 3.2.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 3.2.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 3.2.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 3.2.6 法律、行政法规规定的其他条件。 3.2.7 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人**府采购代理机构的响应供货商才能 参加磋商。 3.2.8 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位不得同时参与同一 个项目（包组）的竞争。 3.2.9 符合第一章磋商邀请“合格响应供应商资格要求”的特殊条款。 3.3成交供应商是指经法定程序确定并授予合同的响应供应商。 4、合格的货物和服务 4.1 “货物”是指响应供应商制造或组织符合（略）文件要求的货物等。投标的货物必须是其 合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足（略）文件规定的规格、参数、质量、 价格、有效期、售后服务等要求。 4.2 “服务”是指响应供应商按（略）文件规定完成的全部服务内容，其中包括完成服务所需的82 货物，及须承担的技术支持、培训和其它伴随服务。响应供应商提供的所有货物或服务，其质量、技术等 特征必须符合国家、行业现行法律、法规的相关标准和《中华人民**国政府采购法》的有关规定。 4.3 采购人有权拒绝接受任何不合格的服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。 4.4 响应供应商应保证本项目的服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或 其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如果响应供应商不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法 获取该知识产权的相关费用，并在响应文件中附有相关证明文件。如因第三方提出其专利权、商标权或其 他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由响应供应商承担。 5、投标费用 5.1响应供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，招标采购单位均无 义务和责任承担这些费用。 6、政府采购信用担保 6.1根据《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库〔2011〕124号）和**省政 府采购信用担保试点实施方案粤财采购〔2011〕15 号的有关精神和要求，除非投标资料表中另有规定， 本项目实施政府采购信用担保。 6.2投标担保，是指由专业担保机构为供应商履行支付磋商保证金的义务向采购人或采购代理机构提 供的保证担保。供应商在投标有效期内发生的撤回响应文件，或成交后因自身原因不签署政府采购合同等 行为而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函的约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否 采取投标担保函的形式交纳磋商保证金。 6.3履约担保，是指由专业担保机构为供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保证担保。成交 人未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责 任。供应商可以自行选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。 6.4融资担保，是指由专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否 采取融资担保的形式为政府采购履约进行融资。 6.5专业担保机构的选择。除非投标资料表中另有规定，响应供应商必须选定中国投资担保有限公 司、**省融资再担保公司、**市金鼎融资担保公司任一家作为专业担保机构。 6.6供应商可以以投标担保函的形式交纳磋商保证金，并以《政府采购投标担保函》作为响应文件的 附件。 6.7供应商可以以履约担保函的形式交纳履约保证金。 7、其他 7.1所有时间均为 24小时制**时间，所有货币单位均为人民币元，所使用的计量单位均以《中华 人民**国法定计量单位》为准（特别注明除外）。83 二、（略）文件 8、（略）文件的编制依据与构成 8.1本（略）文件的编制依据《中华人民**国政府采购法》及其实施条例、《政府采购竞争性 磋商采购方式管理暂行办法》及其配套的法规、规章、政策。 8.2要求提供的货物或服务、采购过程和合同条件在（略）文件中均有说明。（略）文件以 中文文字编写。 （略）文件共七章，由下列文件以及在采购过程中发出的澄清、修改和补充文件组成，内容如 下： 第一章 磋商邀请 第二章 磋商资料表 第三章 用户需求书 第四章 评分体系与标准 第五章 合同通用条款 第六章 响应文件格式 第七章 磋商须知 8.3响应供应商应认真阅读、并充分理解（略）文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、 重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。响应供应商没有按照（略）文件要求提交全部 资料，或者响应文件没有对（略）文件在各方面都作出实质性响应是响应供应商的风险，有可能导致 其磋商响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。 8.4本（略）文件的解释权归“（略）”所有。 9、（略）文件的澄清及修改 9.1无论出于何种原因，采购单位可以主动地或在解答响应供应商提出的疑问时对已发出的竞争性磋 商文件进行必要的澄清或修改（更正）的，在提交首次响应文件截止时间至少 5 日前在指定媒体上发布 公告，并通知所有报名及购买（略）文件的响应供应商，报名及购买（略）文件的响应供应商在 收到澄清或修改（更正）通知后应按要求以书面形式（传真有效）予以确认，如在 24小时之内无书面回 函则视为同意修改内容，并有责任履行相应的义务。澄清或修改（更正）不足 5 日的，但可能不影响响 应文件编制的，招标采购单位在征得当时已报名及购买（略）文件的响应供应商同意并书面确认（传 真有效）后，可不改变投标截止时间。 9.2招标采购单位发出的澄清或修改（更正）的内容为（略）文件的组成部分，并对潜在响应供 应商具有约束力。 9.3响应供应商在规定的时间内未对（略）文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异 议。对（略）文件中描述有歧意或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判 应适用于每个响应供应商。 10、（略）文件的答疑或现场考察84 10.1 除非依本须知 9.1规定的有必要时或磋商资料表中另有规定，不举行项目集中答疑会或现场 考察，如举行集中答疑会或现场考察的，则按以下规定： 10.1.1 在磋商资料表中规定的日期、时间和地点组织公开答疑会或现场考察； 10.1.2供应商对本项目提出的疑问，需在答疑会或现场考察召开日前至少一个工作日将问题清单以 书面形式（加盖公章）提交至政府采购代理机构，供应商代表于上述的时间和地点出席答疑会或现场考 察； 10.1.2 已购买（略）文件的响应供应商如不出席答疑会或现场考察视为对（略）文件所有 内容无任何异议。 三、响应文件的编制 11、磋商的语言 11.1 响应供应商提交的响应文件以及响应供应商与招标采购单位就有关磋商的所有来往函电均应使 用中文书写。响应供应商提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译 本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。 12、响应文件的构成 12.1 响应供应商编写的响应文件应包括初审文件、技术文件、商务文件，编排顺序参见响应文件格 式。 12.2 响应文件的构成应符合法律法规及（略）文件的要求。 13、响应文件的编写 13.1 响应供应商应完整、真实、准确地填写（略）文件中提供的磋商函、报价表以及竞争性磋 商文件中规定的其它所有内容。 13.2 响应供应商对（略）文件中多个包组进行磋商的，其响应文件的编制可按每个包组的要求 分别装订和封装。响应供应商应当对响应文件进行装订，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺 损，由此造成的后果和责任由响应供应商承担。 13.3 响应供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购 单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。 13.4 如果因为响应供应商的响应文件只填写和提供了本（略）文件要求的部分内容和附件，或 没有提供（略）文件中所要求的全部资料及数据，而给磋商造成困难的，其可能导致的结果和责任由 响应供应商自行承担。 14、磋商报价 14.1 响应供应商应按照“第三章 用户需求书”中采购项目技术或服务要求规定的内容、责任范围 进行报价。并按报价表的要求报出价格。报价总价中不得包含（略）文件要求以外的内容，否则， 在评审时不予核减。报价总价中不得缺漏（略）文件所要求的内容，否则，被视为包含在报价总价 中。85 14.2 在磋商过程中，磋商小组发现响应供应商的报价明显低于其他响应供应商报价，使得其投标报 价可能低于其个别成本的，应当要求该响应供应商作出书面说明并提供相关证明材料。响应供应商不能合 理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该响应供应商以低于成本报价，应当否决其投标。 14.3 投标分项报价表内容应包含：（适用货物类项目） 14.3.1 从中华人民**国境内提供的货物须包含： 14.3.1.1投标产品价； 14.3.1.2除应包括要向中华人民**国政府缴纳的增值税和其它税，还应包括对以下①、②两项已缴 纳或应缴纳的全部关税、增值税和其它税： ① 报价的货物在制造或组装时使用的部件和原材料是从境外进口的； ② 报货架交货价的货物是从境外进口的。 14.3.1.3报投标资料表中列出的其他伴随服务的费用和标准附件价、备品备件及专用工具价(如有)。 14.3.2 从中华人民**国境外提供的货物须包含： 14.3.2.1投标产品价； 14.3.2.2除应包括要向中华人民**国政府缴纳的增值税和其它税，如果投标资料表中另有规定， 还应包括货物从境外进口己缴纳或应缴纳的全部关税、增值税和其它税； 14.3.2.3报货物境外离岸价格、国外运输费、国外运输保险费； 14.3.2.4报投标资料表中列出的其他伴随服务费用和标准附件价、备品备件及专用工具价(如有)。 14.4 报价表内容应包含：（适用服务类项目） 14.4.1 （略）文件要求完成全部服务所需的费用； 14.4.2 磋商报价包含履行合同所有相关服务所需的费用； 14.4.3 磋商报价均应包含所有的税费； 14.4.4 其他一切隐含及不可预见的费用； 14.4.5 响应报价为本次磋商内容的费用，即为合同价，不得在成交后提出任何增加费用要求，供应 商在响应时应充分考虑相关风险性因素。 14.5 响应供应商在成交并签署合同后，服务期限内出现的任何遗漏，均由成交供应商负责，采购人 将不再支付任何费用。 14.6 对于报价免费的内容须标明“免费”。 14.7 响应供应商根据本须知“报价表内容应包含”规定将报价分成几部分，只是为了方便对响应文 件进行比较，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权力。 14.8 除磋商资料表中另有规定，响应供应商所报的磋商价在合同执行过程中是固定不变的，不得以 任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的磋商被认为是非实质性响应磋商而予以拒绝。 14.9 除磋商资料表中允许有备选方案外，本次磋商不接受选择性报价，否则将被视为无效报价。 14.10除磋商资料表另有规定外，本次磋商不接受具有附加条件的报价，否则将被视为无效报价。 15、投标货币86 15.1响应供应商所提供的货物或服务均应以人民币报价。 16、联合体投标 16.1 除非磋商邀请中另有规定，不接受联合体投标。如果磋商邀请中规定允许联合体投标的，则必 须满足： 16.1.1 以联合体形式参加磋商的，联合体各方均必须符合本须知“合格的响应供应商”的一般规 定， 并至少有一方符合满足“合格的响应供应商”的特殊条款要求； 16.1.2 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成 联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 16.1.3 联合体投标的，必须提供各方签订的共同联合体协议，明确约定各方承担的工作和相应的责 任。联合体各方签订共同联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目（或包组）中磋商，也不得组 成新的联合体参加同一项目（或包组）磋商； 16.1.4 联合体中有同类资质的响应供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低 的响应供应商确定资质等级。 16.1.5 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交磋商保证金，以一方名义提交磋商保证 金的，对联合体各方均具有约束力。 16.1.6 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同。 17、证明响应供应商合格和资格的文件 17.1 响应供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，并作为其响应文件 的一部分。如果响应供应商为联合体，应提交联合体各方的资格证明文件、共同联合体协议并注明主体方 及各方拟承担的工作和责任。否则，将导致其磋商报价无效。 17.2 响应供应商提交的资格证明文件应证明其满足本须知定义的合格响应供应商。 18、证明货物或服务的合格性和符合（略）文件规定的文件 18.1 响应供应商应提交证明文件，证明其磋商的货物或服务的合格性符合（略）文件规定。该 证明文件作为响应文件的一部分。 18.2 证明货物或服务与（略）文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包 括： 18.2.1 货物主要技术指标和性能的详细说明；服务主要内容、方案、质量、标准指标等的详细说 明； 18.2.2 货物正常使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；（适 用货物类项目） 18.2.3 对照（略）文件货物或服务内容与要求，逐条说明所提供货物或服务已对（略）文 件的采购内容与要求作出了实质性的响应，并申明与采购内容与要求条文的偏差和例外。特别对有具体参 数要求的指标，响应供应商须提供所投服务的具体参数值。响应供应商在阐述时应注意（略）文件的 采购内容、要求和标准，响应供应商在磋商中要实质上满足或优于（略）文件的要求。87 19、磋商保证金 19.1 响应供应商应按磋商资料表中规定的金额、期限缴纳磋商保证金，并作为其响应文件的组成部 分。 19.2 如无质疑或投诉，未成交的响应供应商保证金，在成交通知书发出后五个工作日内不计利息原 额退还；如有质疑或投诉，招标采购单位将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还，因供应商自身原 因导致无法及时退还的除外。成交供应商的磋商保证金，在成交供应商与采购人签订采购合同后五个工作 日内不计利息原额退还，因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。 19.3 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还： 19.3.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的； 19.3.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的； 19.3.3 除因不可抗力或（略）文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的； 19.3.4 供应商与采购人、其他供应商或者政府采购代理机构恶意串通的； 19.3.5 成交供应商未按本须知规定缴纳采购代理服务费； 19.3.6 依法取消成交资格； 19.3.7 将成交项目转让给他人，或者在（略）文件中未说明，且未经采购人同意，违反竞争性 磋商文件规定，将成交项目分包给他人的； 19.3.8 （略）文件规定的其他情形。 20、磋商有效期 20.1 磋商应自磋商资料表中规定的响应文件递交截止时间起，并在磋商资料表中所述期限内保持有 效。磋商有效期不足的磋商将被视为非实质性响应，视为无效响应。 20.2 特殊情况下，在原磋商有效期截止之前，政府采购代理机构可要求响应供应商**磋商有效 期。这种要求与答复均应以书面形式提交。响应供应商可拒绝政府采购代理机构的这种要求，其磋商保证 金将予以退还，但其磋商在原磋商有效期期满后将不再有效。同意**磋商有效期的响应供应商将不会被 要求和允许修正其磋商，而只会被要求相应地**其磋商保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关磋 商保证金的退还和不予退还的规定将在**了的有效期内继续有效。 21、响应文件的式样和签署 21.1 响应供应商应准备一份响应文件正本和磋商资料表中规定数目的副本，响应文件的副本可采用 正本的复印件。每套响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。 21.2 响应文件的签署 21.2.1 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，（略）文件要求签名的由法定代表人或经 其正式授权的代表签字。响应文件每一页均要求加盖响应供应商公章，副本可以复印，与正本具有同等法 律效力。授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权委托书》附在响应文件中。 21.2.2 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁 边签章或签字才有效。88 四、响应文件的递交 22、响应文件的密封和标记 22.1 响应文件正本（1本）、副本（3本），封为一包。响应供应商应单独提交一个密封信封，并在 信封上标明“报价信封”的字样，内容包括报价表、磋商保证金缴付凭证和退磋商保证金说明函，若本项 目（或包组）接受联合体投标，则联合体投标，应将各方共同签署的《联合投标协议》和《投标联合体授 权主体方协议书》一并提交。“报价信封”是响应文件的组成部分。 22.2 响应文件封装： 22.2.1 清楚写明响应供应商名称和地址。 22.2.2 注明磋商邀请中指明的项目名称、项目编号、包组号（如有）和“在(（略）文件中规 定的响应文件递交截止日期和时间)之前不得启封”的字样。 22.2.3 供应商应确保密闭封装，如果未按本须知上款要求加写标记和密封，政府采购代理机构对误 投或提前启封概不负责。 23、响应文件递交截止期 23.1响应供应商应在磋商资料表中规定的截止日期和时间前，将响应文件递交至磋商资料表中指明 的地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，招标采购单位或者磋商小组应当拒绝。 24、响应文件的修改和撤回、撤销 24.1 响应供应商在响应文件递交截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回， 并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按（略）文件要求签署、盖章，并作为响应文件的 组成部分。补充、修改的内容和响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。在响应文件递交截止期时 点之后，响应供应商不得对其响应文件做任何修改和补充。 24.2 除响应供应商提交最后报价之前根据磋商情况退出磋商的情形外，响应供应商在投标截止后或 在（略）文件中规定的磋商有效期内不可撤销响应。否则，不予退还其磋商保证金。 五、（略）流程 25、响应文件的拆封 25.1 政府采购代理机构在磋商邀请中规定的日期、时间和地点组织磋商。 25.2 响应文件拆封在（略）文件规定的开标时间进行，拆封地点为（略）文件中预先确定 的开标地点。 25.3 响应文件递交截止时间后，由全体响应供应商对全部响应文件的密封情况进行检查。 26、磋商小组 26.1 磋商由依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的磋商小组负责。磋商小组按政府 采购规定由采购人代表和相关专业的专家组成，采购人代表人数、专家人数构成将按照磋商资料表中确 定。磋商小组成员依法从政府采购评审专家库中随机抽取。 26.2 磋商小组名单在磋商结果确定前严格保密。评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出89 回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避： 26.2.1 磋商小组中，同一任职单位评审专家超过二名的； 26.2.2 参与（略）文件论证的； 26.2.3 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系； 26.2.4 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事； 26.2.5 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人； 26.2.6 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系； 26.2.7 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。 27、磋商过程 27.1 磋商小组应当对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行评审。磋商小组可以要求供应商对 响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明 或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商 小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由 法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。 27.2 资格、符合性评审详见（略）文件第四章的《资格性、符合性评审表》，未能通过资格 性、符合性审查被认定为无效响应，磋商小组应当现场告知有关供应商。只有全部满足《资格性和符合性 审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足资格性和符合性条款中所列各项要求之一的，将 被认定为无效投标。对投标有效性认定意见不一致的，磋商小组按照少数服从多数的原则确定。 27.3 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商（以响应供应商签到顺序为准）分别进行磋商，并给 予所有参加磋商的响应供应商平等的磋商机会。 27.4 在磋商过程中，磋商小组可以根据（略）文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、 服务要求以及合同草案条款，但不得变动（略）文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人 代表确认。对（略）文件作出实质性变动是（略）文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书 面形式同时通知所有参加磋商的响应供应商。供应商应当按照（略）文件的变动情况和磋商小组的要 求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。 27.5 在磋商中，磋商小组及有关当事人应当严格遵守保密原则，任何人不得透露与磋商有关的其他 响应供应商的技术资料、价格和其他信息。 27.6 （略）文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组要求所有 作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内提交最后报价； 27.7 如出现（略）文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商最终设计 方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则，投票推荐 3 家以上供应商的设计 方案或者解决方案在规定的时间内提交最后报价（最后报价时间由磋商小组视磋商进程决定）。 27.8 最后报价对所有响应供应商进行公开唱出。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。 27.9 对成交供应商的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，磋商小组应当在评审90 意见中详细说明推荐理由。 27.10报价修正误差的原则如下： 27.10.1 响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； 27.10.2 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错 位的，应以总价为准，并修改单价； 27.10.3 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准； 27.11磋商小组按上述修正误差的原则调整的价格对其响应供应商具有约束力。如果响应供应商不接 受修正后的价格，其报价将被拒绝。 27.12评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按 照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在 报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书 面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。 27.13出现下列情形之一的，招标采购单位终止（略）采购活动： 27.13.1 因情况变化，不再符合规定的（略）采购方式适用情形的； 27.13.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的； 27.13.3 除法律法规规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应 商不足 3 家的。 27.14最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶 持的科技成果转化项目”情形的，提交最后报价的供应商可以为 2家。 27.15政府购买服务项目（含政府和社会资本**项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资 本）只有 2家的，（略）采购活动可以继续进行。 27.16同一品牌同一型号产品可由多家代理商参加竞争，但只作为一个响应供应商计算。 28、评审方法和标准 28.1 磋商小组将按照投标资料表中确定的评标方法和本（略）文件第三章中的评审标准进行评 标。 28.2 除磋商资料表另有规定的，磋商小组根据综合评分情况按照评审得分由高到低推荐3名成交候 选人。综合得分最高的为第一成交候选人，第二名的为第二成交候选人，第三名的为第三成交候选人，出 现并列得分时，价低者优先；如出现综合得分及报价都相同的，技术得分高者优先。 28.3 磋商小组提交评审报告和推荐成交意见报采购人确认，采购人在收到评审报告后在规定时间 内，按照评审报告中推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，也可以事先授权磋商小组直接确定成交供应 商。 28.4 评审结果确定后，采购人根据需要通知评标委员会推荐的第一成交候选人在 2个工作日内， 按响应文件中所列清单中的相关证件、证明文件、合同和其他文件的原件送采购人核对与响应供应商响应 文件中的复印件是否一致。采购人在接到原件之日起 3 个工作日内，核对没有不一致的，须确认成交91 人； 核对发现有不一致或第一成交候选人没有按约定提交原件的，报监管部门核实后按虚假应标处理。 29、确定成交结果 29.1 成交供应商确定后，政府采购代理机构将发布采购信息公告的媒体上发布成交结果公告。不在 成交名单之列者即为未成交供应商，政府采购代理机构不再以其他方式另行通知。 29.2 成交结果公告后，政府采购代理机构同时向成交供应商发出《成交通知书》，向采购人及未成 交供应商发出《成交结果通知书》，《成交通知书》对成交供应商和采购人具有同等法律效力。 29.3 《成交通知书》将作为授予合同资格的合法依据，是合同的一个组成部分。 30、询问、质疑、投诉 30.1 询问 30.1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标采购单位提出询问，询问可以口头方式提 出，也可以书面方式提出。 30.1.2 招标采购单位在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。 30.2 质疑 30.2.1 质疑期限： 30.2.2 供应商认为采购文件的内容损害其权益的，应在收到采购文件之日或者采购文件公告期届满 之日起七个工作日内。 30.2.3 供应商认为采购过程损害其权益的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内。 30.2.4 供应商认为中标或者成交结果损害其权益的，应在中标或者成交结果公告期限届满之日起七 个工作日内。 30.2.5 提交要求： 30.2.5.1以书面形式（加盖供应商公章，供应商以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑） 向招标采购单位提出质疑。 30.2.5.2质疑书内容：应包括具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料、明确的请求、供应 商名称及地址、授权代表姓名及其联系电话、质疑时间。质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字 并加盖公章。供应商递交质疑书时需提供质疑书原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权 限及事项）及授权代表身份证复印件。 30.2.5.3供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段 取得证明材料不能作为质疑的证明材料。 30.2.5.4招标采购单位在收到供应商的书面质疑后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑 供应商和其他有关供应商，但答复内容不涉及商业秘密。质疑供应商须提供相关证明材料，包括但不限于 权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。 30.2.6 对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年 内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。 30.3 投诉92 30.3.1 质疑供应商对招标采购单位的质疑答复不满意，或招标采购单位未在规定期限内作出答复 的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级监管部门提出投诉。 六、授予合同 31、合同的订立 31.1 除非磋商资料表另有规定， 采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照（略） 文件要求和成交供应商响应文件承诺签订政府采购合同，但不得超出（略）文件和成交供应商响应文 件的范围、也不得再行订立背离（略）文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采 购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。 31.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以与排位在成交人之后第一位的成交候选人签 订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。 31.3 自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，采购人应将政府采购合同在省级以上人民政府财 政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 31.4 政府采购合同签订之日起七个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级监管部门备案和 有关部门备案。 32、合同的履行 32.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更 的， 采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报同级政府采购监督管理部门备案；因特殊情况需要中 止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报同级政府采购监督管理 部门备案。 32.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其 他条款的前提下，可以与响应供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百 分之十。签订补充合同的必须按规定备案。 33、履约保证金 33.1 成交供应商应按照磋商资料表规定的金额，采用（略）文件中要求的形式向采购人提交履约 保证金。 34、采购代理服务费 34.1 成交供应商应按照（略）文件磋商资料表中的规定缴纳采购代理服务费。否则，将不予退还 其磋商保证金。 34.2 服务费按差额定率累进法计算。 费率 成交金额 货物招标 服务招标 工程招标 100万元以下 1.5% 1.5% 1.0%93 例如：某货物招标成交金额为 850万元，计算招标代理服务收费额如下： 100万元×1.5%=1.5万元 （500-100）万元×1.1%=4.4万元 （850-500）万元×0.8%=2.8万元 合计收费=1.5+4.4+2.8=8.7（万元） 34.3 经依法取消成交资格的，采购代理服务费不予退还。 100-500万元 1.1% 0.8% 0.7% 500-1000万元 0.8% 0.45% 0.55% 1000-5000 万元 0.5% 0.25% 0.35% 5000万元-1 亿元 0.25% 0.1% 0.2% 1-5亿元 0.05% 0.05% 0.05% 5-10亿元 0.035% 0.035% 0.035% 10-50亿元 0.008% 0.008% 0.008% 50-100亿元 0.006% 0.006% 0.006% 100亿元以上 0.004% 0.004% 0.004%94 1：询问函格式 询问函 （略）/（采购人单位名称）： 我单位已报名并准备参与 （项目名称） 项目（项目采购编号： ）的投标（或报 价）活动， 现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。 一、 （事项一） （1） （问题或条款内容） （2） （说明疑问或无法理解原因） （3） （建议） 二、 （事项二） 随附相关证明材料如下：（目录）。 询问人：（公章） 法定代表人（授权代表）： 地址/邮编： 电话/传真： 日 期：95 2.质疑函格式 质疑函 (可根据质疑内容增加或删减) 采购人： 我公司依法参与了（采购代理机构或采购人）于 年 月 日组织的政府采购活动。 根据《政府采购法》和《政府采购供应商投诉处理办法》等规定，我公司认为 （项目名称） （采购项目编号:445381-20（略）8-81360018-0014）项目的采购活动中，（采购文件、采购过程、 中标/成交结果）损害了我公司权益，特提出质疑。 一、我公司认为项目的（采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我司权益，具体事 项如下（每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来 源或有效证据）： （ ）质疑采购文件 1. 质疑内容采购文件 页，内容“ ” 损害了我公司权益 事实依据： （证据见附件第 页） 法律依据： 我方请求采购文件做如下修改： 我方对采购文件其他内容无质疑。 （ ）质疑采购过程 1．于 年 月 日，在 进行的（收取采购文件（样品）、开标、磋商）过程，发 生损害了我公司权益的事项， 事实依据： （证据见附件第 页） 法律依据： 我方请求： 我方对其他采购过程无质疑。 （ ）质疑采购结果96 1．于 年 月 日公布的中标（成交）结果，发生损害了我公司权益的事项， 事实依据： （证据见附件第 页） 法律依据： 我方请求： 我方对中标（成交）结果公告其他内容无质疑。 二、为维护我公司的合法权益，现要求贵方就上述质疑事项依照政府采购有关规定在限期内作 出回复。 质疑供应商： （签章） 法定代表人： （签名或盖章） 主要负责人 ： （签名或盖章）， 职位： 项目联系人： 电话（手机/座机）： 地址： 邮编： 电子邮箱： 传真： 日期： 年 月 日 备注： 1.每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源或有 效证据。 2.供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民**国政府采购法实 施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉 的证明材料；依据《中华人民**国政府采购法实施条例》第七十三条，供应商捏造事实、提供虚 假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止 1至 3 年内参加政府采购活动)。 3.质疑函应当署名。质疑人为自然人的，应当有本人签名；质疑人为法人或者其他组织的，应 当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。 不按上述要求拟写的质疑函，采购代理机构将有可能不予受理。