“**支公司2020年尚勇收费站至磨憨道班通信管道建设工程”,经云**分网〔2020〕131号文件批准,由**分公司实施采购,现邀请符合资格要求的施工单位参加我公司组织的(略),具体事宜如下:
一、项目内容:
1、项目名称:**支(略)
管道建设工程
2、采购编号:(略)
3、招标单位:(略)
4、招标方式:(略)
5、采购预算价:(略)
6、施工期限:(略)
7、采购内容:(略)
8、工程施工服务报价表及技术要求(以(略)文件为准,报名后获取)。
二、谈判单位资格要求
1、请参加此次(略)的施工单位递交营业执照副本、税务登记证和组织机构代码证(或三证合一复印件加盖公章)、银行开户许可证;法人身份证明书,若属非法人投标的尚须提供法人授权委托书原件、授权委托代理人的身份证复印件。(资格后审,证件可在投标时一并提供)
2、投标人的营业范围包括有管道施工等施工服务内容。
3、投标人必须是在中华人民**国境内注册并具有独立法人资格的一般纳税人、持有有效的营业执照。
4、报价单位技术力量雄厚,能为采购方提供良好的售后服务,并能提供(略)。
5、(略),有相应的人力、物力及财力来满足施工服务谈判报价文件的要求。
6、信誉良好并能遵守国家有关法律、法令和条例。
6.1诉讼及仲裁情况:申请人近年(20(略))没有因合同履约方面介入诉讼案件并败诉,并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。如没有发生任何诉讼及仲裁,须附相应的说明函或承诺书。
6.2具有良好的商业信誉和业绩,近三年经营活动中无违法记录,须附有效证明文(略)。
7、本采购项目不接受联合体竞标。
8、本次(略)不收取投标保证金。
三、投标文件的获取
1、报名及发放谈判文件期限:2020年9月16日08:00至2020年9月18日18:00,报名发放期限截止将终止(略)文件的发放。
2、请有意参加(略)确认报名表(附件1:采购文件报名登记表)签字盖章后扫描回传至(略)邮箱确认报名,逾期将不再受理;
四、响应文件的递交:
1、递交响应文件的截止时间为2020年9月21日15:(略)
2、地点:**省**市广电路4号(略)4楼会议室。
五、 公司地址及联系人
公司地址:**市广电路4号(略)
报名联系人:(略)
联系邮箱:(略)
附件1:采购文件报名登记表(**支公司2020年尚勇收费站至磨憨道班通信管道建设工程).xlsx
(略)
(略)