当前位置：
“**分公司2021年版纳供电局光纤**租赁建设工程”，经云**分网〔2021〕51号文件批准，由**分公司实施采购，现邀请符合资格要求的施工单位参加我公司组织的（略），具体事宜如下：
一、（略）：
1、项目名称：**分公司2021年版纳供电局光纤**租赁建设工程
2、采购编号：（略）
3、招标单位：（略）
4、招标方式：（略）
5、采购预算价：（略）
6、施工期限：（略）
7、采购内容：（略）
8、工程施工服务报价表及技术要求（以（略）文件为准，报名后获取）。
二、谈判单位资（略）
1、请参加此次（略）的施工单位递交营业执照副本、税务登记证和组织机构代码证复印件（或三证合一复印件）加盖公章、银行开户许可证；法人身份证明书，若属非法人投标的尚须提供法人授权委托书原件、授权委托代理人的身份证复印件。（资格后审，证件可在投标时一并提供）
2、投标人的营业范围包括有通信施工等施工服务内容。
3、投标人必须是在中华人民**国境内注册并具有独立法人资格的（略）
4、报价单位技术力量雄厚，能为采购（略），并能提供相关证明文件。
5、财务状况良好，有相应的人（略）。
6、信誉良（略）。
6.1诉讼及仲裁情况：申请人近年（2018年至今）没有因合同（略），并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。如没有发生（略），须附相应的说明函或承诺书。
6.2具有良好的商业信誉和业绩，近三年经营活动中无违法记录，须附有效证明文件或相应的承诺书。
7、本采购项目不接受联合体竞标。
8、本次（略）不收取投标保证金。
三、投标文件的获取
1、报名及发放谈判文件期限：2021年2月26日08:00至2021年3月2日18:00，报名发放期限截止将终止（略）文件的发放。
2、请有意参（略）确认报名表（附件1：采购文件报名登记表）签字盖章后扫描回传至（略）邮箱确认报名，逾期将不再受理；
四、响应文件的递交：
1、递交响应文件的截止时间为2021年3月5日09:（略）
2、地点：**省**市广电路4号（略）4楼会议室。
五、 公司地址及联系人
公司地址：**市广电路4号（略）
报名联系人：（略）
联系邮箱：（略）
（略）
（略）
附件1：采购文件报名登记表（**分公司2021年版纳供电局光纤**租赁建设工程）.xlsx
