浙北高等级航道网集装箱运输通道建设工程（嘉兴段）平湖合同段TJ-1施工标段TJ-1施工标段[E3300000007000482001001]招标文件公示

浙北高等级航道网集装箱运输**建设工程（**段）**合同段TJ-1施工标段招标公告

1.招标条件

浙北高等级航道网集装箱运输**建设工程初步设计已由**省发展和改革委员会以浙发改项字[2020]160号文批准建设，施工图已由**省交通运输厅准予行政许可决定书以浙交许〔2020〕126号文号文批复，项目法人为**市港航建设开发有限责任公司，委托（略）为**合同段建设单位及招标人，建设资金来自上级补助及地方自筹。本项目已具备招标条件，现对该项目（**段）**合同段施工进行公开招标，实行资格后审。资格审查条件（最低要求）详见中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、**省公共**交易中心电子招投标交易平台（Http://www.zmctc.com）、**招标投标网(Http://www.zjbid.cn)**交通网 (Http://www.zjt.gov.cn)。

2.项目概况与招标范围

2.1 本次招标项目的建设地点：（略）

2.2 规模：浙北高等级航道网集装箱运输**建设工程（**段）**合同段包括改造乍浦塘航道及杭平申线沟通黄姑塘南侧叉口航道，改造5座桥梁（盐**大桥、虹霓大桥、**高桥、张钱桥、泗顾桥），拆除老桥10座，改建护岸7.114km（其中新建护岸3.94km，加固护岸3.18km），土方55.96万方（含疏浚土方），以及航标、信息化、绿化等配套工程。其中乍浦塘航道目前基本达到Ⅴ级航道通航标准，涉及**和**港区两个县市，桩号K5+673至K9+500航段属于**，桩号K4+341至K5+673航段为**港区与**界河段，里程为1.332km，折算后乍浦塘**段里程4.49km；杭平申线**段已按三级航道标准改造完成，为集装箱船舶进入**港区的通达性，按照三级航道标准对杭平申线沟通黄姑塘南侧叉口进行改造，里程为0.36km。总概算金额约为（略）.43万元，建安费约为99849.19万元。

2.3 技术标准：

航道部分采用限制性三级航道标准，水深≥3.2 米（乍浦塘段航道沿边坡加深至 4.0 米），底宽≥45 米，弯曲半径≥280 米；盐**大桥按一级公路技术标准，路幅组成为0.5m（护栏）+2.5m（辅车道）+0.5m（活动式护栏）+0.5m（路缘带）+3×3.75m（机动车道）+0.75m（路缘带含C值）+0.5m（护栏）+4m（左右幅桥间净距）+0.5m（护栏）+0.75m（路缘带含C值）+3×3.75m（机动车道）+0.5m（路缘带）+0.5m（活动式护栏）+2.5m（辅车道）+0.5m（护栏），设计速度80km/h，接线部分与现状07省道顺接，按一级公路技术标准，设计速度80km/h ，桥梁设计荷载等级：（略）

2.3 标段划分、招标范围及工期

本次招标为TJ-1施工标段，招标范围：乍浦塘航道及杭平申线沟通黄姑塘南侧叉口航道的护岸工程、土方工程、疏浚工程、附属设施工程及盐**大桥改建1座（改建部分共分3联：9+（41+90+41）+9，主桥上部结构采用三跨下承式钢桁架拱，引桥上部采用钢混组合梁，主墩采用柱式墩，交接墩主桥一侧采用柱式墩，引桥一侧采用桩柱式桥墩，主桥基础为承台（略），引桥基础为单排桩基础）、拆除老桥1座（拆除左（略））、临时（略）。本标段工程批（略）.2万元；计划工期：施工工（略）（36个月），缺陷责任期：航道部分（疏浚除外）均为 12 个月、桥梁部分均为 24 个月。

3. 投标人资格要求

3.1 要求投标人须具备独立法人资格，同时具备港口与航道工程施工总承包二级（略），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：联合体所有成员总数不得超过 2 家，联合（略）二级及以上资质的担任。

3.3投标人（联合体投标的指联合体牵头人）具有港口与航道工程施工总承包一级及以上资质的，应列入交通运输部网站中“**水运工程建设市场信用信息管理系统”最（略）

投标人（联合体投标的指联合体成员）具有公路工程施工总承包一级及以上资质的，应列入交通运输部网站中“**公路建设市场信用信息管理系统”最新公布的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称与上述名录单位名称一致。

3.4 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人（联合体投标的含联合体成员任意一方）、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得同时（略）。

4.招标（略）

4.1、本项目招标文件和补遗书（补充、修改、澄清文件）以网上下载方式发放。

4.2、招标文件网上下载时间：2021 年 月 日至 2021 年 月 日。

4.3、潜在投标人可凭本企业 CA 数字证书登录“**省公共**交易中心电子招投标交易平台（http://（略）com）”，并交纳当月的交易席位费及在线支付投标文件工本费后，在本公告下方下载招标文件和补遗书（补充、修改、澄清文件）。

4.4、未取得**省公共**交易中心 CA 数字证书的潜在投标人，应先办理交易主体注册手续，取得**省公共**交易中心 CA 数字证书，具体登记办法请登录“**省公共**交易中心电子招投标交易平台（http://（略）com）→交易主体注册”栏目进行操作。

4.5 潜在投标人对招标文件有疑问的，通过交易平台提交。提交疑问截止日为 2021 年月 日 16:30（**时间，下同）。招标人将于 2021 年 月 日在网上发布补遗书（补充、修改、澄清文件）。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

5.投标文件的递交

5.1 招标人将于下列时间和地点组织进行工程现场踏勘并召开投标预备会。

踏勘现场时间：（招标人不组织工程现场踏勘），集中地点（招标人不组织工程现场踏勘）；

投标预备会时间：（招标人不召开投标预备会），地点（招标人不（略））。

5.2、投标文件递交截止时间 2021年 月 日 : ；

5.3．投标文件递交方式：电子投标文件采用网上递交的方式，上传至**省公共**交易中心电子招投标交易平台（http://（略）com）。

本项目采用网上远程开标方式，无需提供纸质投标文件、样品等材料，投标人无需至开标现场。开标网址：http://（略）com。

5.4、超过投标截止时间未完成上传的投标文件，交易平台将不予受理。

6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在**招标投标网、**重大工程交易网、**省公共**交易（略）

7.联系方式

招标人：（略）

地 址：（略）

联系人：（略）

电 话：（略）

招标代理机构：（略）

地 址：（略）

邮 编：（略）

联 系 人：（略）

电 话：（略）

传 真：（略）

邮 箱：（略）

附录1 资格审查条件（资质最低条件）

附录2 资格审查条件（财务最低要求）

附录3 资格审查条件（业绩最低要求）

注：1、投标人应在（略）投标文件格式”的（略）1)中标通知书扫描件；(2)合同（略）(3)质量证明文件（由项目发包人出具的工程交工验收证书，或交工验收小组出具的交工验收报告，或竣工验收委员会出具的工程的工程竣工验收鉴定书或竣（交）工验收记录（报告），或质量监督部门对各参建单位签发的工作综合评价等级证书）的扫描件；（4）在“**省交通运输厅建设市场诚信信息系统”中公开的含有该系统水印的《主要业绩信息一览表》 打印件。

上述资（略），否则业绩不认可。以下情形除外：

（1）施工单位名称发生合法变更的，但需提供合法变更的有效文件。

（2）施工单位业绩发生合法承继的，但需提供业（略），相关业绩信息在**省交通运输厅建设市场诚信信息系统完成公开的可认定为合法承继。否则业绩不予认可。

工程规模解释顺序为：质量证明文件、合同协议书、中标通知书；如上述资料中均未体现工程规模、技术标准、主要工程内容的，必须附项目发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料，否则业绩不予认可。

2、投标人提供的任一项类似项目的《主要业绩信息一览表》与投标文件所附的业绩证明材料不一致，且《主要业绩信息一览表》或投标文件所附的业绩证明材料有不满足资格审查条件（业绩（略））的，资格审查不予通过，并报相应交通运输主管部门按有关规定进行处理。

3、投标人在“**省交通运输厅建设市场诚信信息系统”中的业绩是否公开以及《主要业绩信息一览表》的认定和核实，以投标截止时间为准。

附录4 资格审查条件（信誉最低要求）

注：投标人有行贿犯罪行为的认定以中国裁判文书网（http://（略）gov.cn/）网 站页面显示内容为准，时间以法院判决书判决时间为准（投标人无须提供查询情况，由招标人通过中国裁判文书网查询为准）。以联合体方式投标的，联合体各方均应满足以上信誉要求。
附录5 资格（略）（项目经理和（略））

注：①拟委任项目经理有行贿犯罪行为认定：以中国裁判（略）（投标人无须提供查询情况，由招标人通过中国裁判文书网查询为准，时间以法院判决书判决日期为 准）。

②:“在建项目”的起止时间界定：标段中标通知书发出之日起至标段交工验收通过之日止。

③:标段中标通知书中有拟委任项目经理和备选项目经理的，该拟委任项目经理和备选项目 经理是否有“在建项目”按以下原则认定：

a． 合同协议书中明确的项目经理为中标通知书中的拟委任项目经理、 备选项目经理之一 的，则仅认定合同（略） 。

b．合同协议书中明确的项目经理均不是中标通知书中的拟任项目经理或备选项目经理的，则合同协议书中明确的项目经理以及中标通知书中的拟任项目经理、备选项目经理三者均视为有“在建项目”。

c．中标通知书已发出，但合同协议书尚未签订的，则中标通知书中（略） 选项目经理均视为有“在建项目” 。

d．“在建项目”的地域地投资性质界定：（略）

e.拟委任的项目经理若曾在其他在建合同工程中担任项目经理但已进行更换的，应附项目（略），否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。项目经理担任类似项目的项目经理（或项目副经理或项目技术负责人）的相关业绩证明材料（中标通知书或合同协议书或质量证明文件）的扫描件，如上述资料中均未体现人员姓名、任职及业绩规模的，则还须提供项目发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料。