当前位置：
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**市建设工程
招 标 文 件
招标项目：（略）
招 标 人：（略）（盖章）
联 系 人：（略） 联系电话：（略）
招标代理机构：（略）（盖章）
代理项目负责人：万里 联系电话：（略）
招标监管机构：（略）
联系电话：（略）
2021年7月
关于招标投标活动中串通投标的法律责任告知书
《中华人民（略）
第五十三条 投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效，处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消其一年至二年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。给他人造成损失的，依法（略）。
第五十四条 投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的，依法承担赔偿（略），依法追究刑事责任。
依法必须进行招标的项目的投标人有前款所列行为尚未构成犯罪的，处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消其一年至三年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行（略）。
第五十五条 依法必须进行招标的项目，招标人违反本法规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的，给予警告，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。前款所列行为影响中标结果的，中标无效。
TOC \o "1-1" \h \u
目录
TOC \o "1-1" \h \u
2
3
3
5
6
HYPERLINK \l "_Toc23377" 附件二：**市建设工程安全生产任职资格承诺书 47
8
9
0
1
2
3
投标须知前附表
| 序号 |
条款号 |
内 容 |
说明与要求 |
| 1 |
1.1 |
工程名称 |
（略） |
| 2 |
1.1 |
建设地点 |
（略） |
| 3 |
1.1 |
建设规模 |
（略），具体内容为：栽植苗木、新建花岗岩铺装、挡墙、路面浇筑、景墙、外立面改造、亭子2座、青砖墙、木栈道一座、放置雕塑、新建花坛等； |
| 4 |
1.1 |
预算造价 |
（略）（详见招标人预算书） |
| 5 |
1.1 |
承包方式 |
包工包料 |
| 6 |
1.1 |
质量标准 |
合格 |
| 7 |
1.1 |
工期要求 |
不超过（略）（日历天） |
| 8 |
2.1 |
招标方式 |
（略） |
| 9 |
2.2 |
招标范围 |
招标人提供的施工图范围内（略），具体内容以招标人提供的预算为准。 |
| 10 |
3.1 |
资金来源 |
（略） |
| 11 |
4.1 |
投标人要求 |
**范围内市政公用工程施工总承包三级及以上。 |
| 12 |
4.1 |
项目负责人要求 |
（略） |
| 13 |
4.2 |
投标人确定方式 |
资格后审 |
| 14 |
13.1 |
电子投标文件组成 |
电子投标文件包括商务标和资格标。 （一）、商务标包括以下内容： （1）投标函（附件一）。 （二）、资格标包括以下内容： （1）**市建设工程安全生产任职资格承诺书（附件二） （2）项目负责人简历表（附件三）； （3）技术负责人简历表（附件四）； （4）项目负责人在建项目承诺书（附件五）； （5）主要施工机械设备表（附件六）； （6）**市建设工程诚信投标承诺书（投标（略））； （7）法定代表人授权委托书（投标文件格式八）； （8）证书材料（仅提供证书扫描件或电子证书）： ①《建筑业企（略）（若为住房和城乡建设部同意企业资质电子化试点的省、市可提供企业电子资质证书），投标人提供的《建筑业企业资质证书》上的有关内容真实性均以**建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://（略）gov.cn/（或省、直辖市相应平台）中查询结果为准； ②企业法定代（略） ③项目负责人的《项目负责人建造师注册证书》。若为住房和城乡建设部同意的建设领域从业人员有关证书电子化试点的省、市，可提供从业人员的电子证书。以**建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://（略）gov.cn/（或省、直辖市相应平台）中查询结果为准。 ④《省外企业进浙承接业务备案证明》复印件（仅指（略））； 本项目开始运行电子招投标，电子投标文件须通过**杰瑞开发的 “电子投标文件制作工具”制作（电子投标文件制作工具可在中心网站http://（略）gov.cn/down/down.htm中下载，**杰瑞技术支持：联系方式（略），QQ（略））； 通过该软件（略），并在截标后30分钟内解密，解密失败作无效标处理（若由于网络或停电等原因无法打开投标人的电子投标文件时，经交易中心、监管人员认定后项目延期评审）。 资料不全（模糊不清者视为不全），资格审查不予通过。资格审查未通过，无资格（略）。 |
| 15 |
14.1 |
投标文件格式 |
1、投标人应使用招标文件中提供的附件格式。表格（略），可以按同样格式扩展。 |
| 16 |
15.1 |
报价方式 |
报价方式采用明（略）。各投标人根据现（略），在有效投标（略），竣工结算时以（略）（结算率=投标报价/预算造价）计算。 |
| 17 |
16.3 |
投标报价要求 |
有效投标报价浮动幅度为预算造价的86%—89% |
| 18 |
17.1 |
投标担保要求 |
1、担保金额： （略） 2、担保形式：网上银行转账、电汇、汇票或工程电子保函。（须为在（略）网站注册的本单位银行基本账户汇出） 收款单位：（略） （略）****农村商业银行股份有限公司凯歌支行 银行帐号：（略） 银行地址：（略） 联系电话：（略） 工程电子保函：指**市工程建设项目投标电子保函试点服务商名录内的金融机构开具的电子保函；（投标人保证金缴纳采用工程电子保函方式的，应在招标文件规定的投标保证金缴纳截止时间前，进入（略）网站登陆投标人帐号自主选择保函出具机构，并通过电子保函系统获得电子保函。投标电子保函需针对具体项目标段的要求“一标段一保函”，保费支付需从企业基本户转出。投标电子保函的有效期不得短于投标有效期。） 4、若招标文件允许联合体投标且投标人以联合体身份投标的，由联合体牵头人提交工程电子保函。 5、温馨提示：投标人应当优先选择信誉良好且能同时提供各类工程保函服务的银行、保险机构或融资担保公司。（具体要求详见【临公管办（2020）3号】转发**市公管办《关于工程建设项目全面推行投标保证金保函 （保单）》、【临公管办〔2021〕1号】关于启用工程建设项目投标电子保函的通知、《**市工程建设项目投标电子保函操作规则(试行)》、《**（略）） 注：电汇、转账、汇票等通过投标人在中心网站上注册的银行基本账户缴入中心的保证金 注：采用汇票时一般（略），请各投标人提前汇入。 |
| 19 |
18.1 |
投标有效期 |
60日历天（自投标截止日起计算） |
| 20 |
19.1 |
投标文件份数 |
投标文件份数： a加密电子投标文件（.tdxe）一份（上传（略）），作为投标文件正本。 （公示结束后如无（略），中标单位需另行提供与其在本项目投标时的投标文件正本的格式、内容完全一致的投标文件副本肆份，否则招标人将有权废除授标，并可向投标人追偿由此造成的损失）。 |
| 21 |
20.3 |
现场人员签到地点 |
投标人无需（略）。 |
| 22 |
21.1 |
开标时间和地点 |
开标时间：（略） 开标地点：（略）一号开标室（（略）） |
| 23 |
21.1 |
投标文件提交截止时间与开标 时间 |
（略） 09 时 30 分； |
| 24 |
21.2 |
投标文件递交 要求 |
电子投标文件直接网上上传，上传时间为开标前3天至投标截止时间，并在截标后30分钟内解密。未满足上述条件（略），其投标文件（略）。 |
| 25 |
24.3 |
开标顺序 |
开标顺序：各投标人首先（略）子投标文件解密。解密后先开资格标，待资格标评审结束后，再开商务标。 投标人对（略），应该在开标时通过电话提出、招标人（招标代理机构）应当当场通过电话作出答复，并制作记录。 |
| 26 |
33.1 |
评标办法 |
单因素评标法 |
| 27 |
35.3 |
工程担保 |
履约担保金额为中标价的2%。 |
| 注：本项目无需报名，潜在投标人自行在（略）自行下载招标文件。 |
|||
| 其他说明 |
①潜在投标人未在（略）交易平台办理注册验证的，应先申办注册验证手续，具体办理要求请登陆（略）网站（http://www.lhztb.gov.cn/ztb）的“会员登陆管理” ②本项目为全过程电子招投标，潜在投标人须办理CA数字证书，且CA数字证书须与**市公共**电子交易平台中各自公司绑定，否则无法上传、解密电子投标文件。CA数字证书办理详见中心网站办事指南“**市公共**交易平台CA证书及电子签章办理通知”，或者联系**天谷信息科技有限公司：客服电话：400-0878-198，服务企业QQ：（略） ，服务QQ：2330352291、2629667924。 ③本项目电子投标文件须通过**杰瑞开发的“电子投标文件制作工具”制作。电子投标文件制作工具可在（略）网站的“会员登陆管理”中下载。（http://（略）114.214:8001/down/down.htm?tdsourcetag=s_pctim_aiomsg）**杰瑞技术支持：（略）。 ④本项目无需报名，潜在投标人自行在（略）自行下载招标文件。 |
||
第一章 投标须知
总 则
工程说明
1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第7项。
招标范围
本招标工程项目的招标方式详见本须知前附表第8项。
本招标工（略）。
资金来源
本招标工程项目资金来源详见本须知前附表第10项，其中部分资金用于本工程项目合同项下的合格支付。
投标人资格
4.1投标人与项目负责人资格要求详见本须知前附表第11项和第12项。
4.2投标人确定方式详见本须知前附表第13项。投标人应按规定取得交易席位资格。
4.3项目负责人承接项目按照《注册建造师执业管理办法（试行）》（建市[2008]48号）第九条执行，同时在本工程投标文件提交截止日前，原承接（包括已办理项目负责人变更手续）的工程项目未通过竣工（交工）验收的（以竣工或交工验收记录为准），项目负责人不得参加投标。发生下列情形之一的除外：
（1）同一工（略）
（2）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的（并须提供经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门同意停工的书面证明原件）。
（3）合同约定的工程已完工，承包方向建设单位提交竣工（交工）报告时间已超过120天（含），且经建设单位同意可承接其他项目的（并须提供经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门书面证明原件和竣工（交工）报告原件）。
如发生以上情形，投标人应在递交投标文件的同时将有关书面证明材料提交给招标人，投标截止日后提供的证明材料视为瞒报、漏报，将不予认可。
项目负责人在原承接项目的中标候选人公示、中标公示、中标通知书、合同、施工许可证、现场（略）是否已承接该项目的判断依据。如承接项目已取（略），该项目不作为在建。原承接项目已解除合同的，该项目不作为在建。
项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（仅指项目负责人不得同时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员，涉及到其他情形的，投标资格不受影响）。
4.4投标人有以下情形之一的，不得参加本项目投标：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本工程前（略），但设计施工总承包的除外；
（3）为本工程的监理人；
（4）为本工程的代建人；
（5）为本工程提供招标代理服务的；
（6）与本工程的监理人或代建人（略）
（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（9）被责令停业的；
（10）被暂停或取消投标资格的（包括项目负责人）；
（11）安全生产许可（略）
（12）根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，投标人（包括法定代表人）和项目负责人其一有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）；
（13）投标人及相关管理人员（包括项目负责人）安全生产任职资格不符合相关规定；
（14）**省外企业《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或已注销的。
4.5如投标人系联合体，则联合体的组成及联合体各方的权利、义务须符合有关法律、法规、规章的要求。
投标费用
投标人应自行承担其参加投标活动自身发生的费用。
现场条件
施工现场“三通一平”已经完成。
踏勘现场
投标人（略），以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。
招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投（略）。
除招标人向投标人提供本工程有关的情况外，投标人应通过自行调查取得与本工程施工承包可能发生的费用等有关的全部情况，包括交通、环保、治安等规定和要求。
招标文件
招标文件的组成
招标文件包括下列内容：
第一章 投标须知及投标须知前附表；
第二章 合同条款；
第三章 评标办法；
第四章 投标文件格式；
其他附件材料：
（1）施工图预算书（以下简称招标人预算书）；
（2）施工图纸。
除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，在交易场所（发布招标公告（略））发布的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的（略），对招标人和投标（略）。
投标人通过在交易场所（发布招标公告的媒体上）自行下载的方（略）。投标人在获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）2日（略），否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
招标文件的澄清
投标人投（略），若有问题需要澄清，应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）2日内，以无记名书面形式向招标人提出，招标人的答复将发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）。招标人及招标代理机构（略）、答复，只能（略），对招标人无任何约束力。
招标（略）
在投标截止时间3天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足3天，相应**投标截止时间。
10.2在在投标截止日期前，招标人可（略）。
10.3招标（略）（发布招标公告的媒体上）的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、（略）后发出的文件为准。
10.4招标文件的澄清、修改、补充等内容将发布在交易场所（发布招标公告的媒体上），这些内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。
招标文件的备案
本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、答复等）未经招标监管机构备案的一律无效。
招标文件的解释权
本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、答复等）的解释权属招标人。
投标文件的编制
投标文件的组成
本招标工（略）。
投标文件的格式
本招标工程项目（略）。
投标报价组成
报价方式：本工程项目报价方式详见本须知前附表第16项。
投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全（略）工措施费、规费、企业管理费、利润、税金、政策性文件规（略）
投标报价要求
招标人预算书按照《**省建设工程计价规则》(2018版)、《**省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《**省市政工程预算定额》(2018版)、《**省建设工程施工机械台班费用定额》(2018版)、《**省建筑工程施工费用定额》（2018版）、《**省园（略）（2018版）编制，招标文件规定应（略），投标人应（略），结合工程施（略），综合分析后自主确定报价，招标人预算（略）。
附件中除空白部分由投标人自报外，其余内容作为投标报价的共同基础。
投标人的报价要求详见本须知前附表第17项，未按要求报价的，作无效标处理。
投标担保
投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定递交担保。
投标人未能按本章17.1项要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。
投标担保按以下方式退还：
（1）未中标人投标保证金在中标公告发布后可退回；
（2）中标人的投标保证金在缴纳履约保证金和签订合同后退回。
如投标人有下列情况，投标担保将被没收：
（1）投标人在（略）
（2）中标人未能在规定期限内提交履约担保或签署合同协议；
（3）投标人在投（略）
（4）投标人违反《**市建设工程诚信投标承诺书》承诺内容的；
（5）投标人（略）（没收的投标担保不能弥（略）标权的中标候选人承担）。
投标有效期
投标有效期详见本须知前附表第19项，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。
在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出**投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标担保。同意**投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的**投标担保的有效期，在**的投标有（略），本须知第17条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。
投标文件的份数和签署
投标人（略）。
投标文件以电子投标文件为准（若由于网络或停电等原因无法打开投标人的电子投标文件时，经交易中心、监管人员认定后项目延期评审）。
投标文件的递交
投标文件的递交
投标人应按招标文件规定要求上传电子投标文件，未在投标截止时间前完成上传的电子投标文件均作无效处理。
投标截止期
投标文件的截止时间详见本须知前附表第23项。
招标人可以补充通知的方式，酌情**提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以**后新的投标截止时间为准。
到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。
开 标
开标
招标人将于投标截止期的同一时间按本须知前附表第22项所规定的地点公开举行开标会议。
开标会议由招标人组织并主持。
开标顺序详见本须知前附表第25项。
投标文件公布
招标人将对开标过程进行记录，以存档备查。
评 标
评标会议
评标委员（略），负责评标活动。
开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。
评标委员会在评标前须签订《**市建设工程公正评标承诺书》。
评标过程的保密
开标后，直至授（略），凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。
在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。
中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人（略）材料。
投标文件符合性鉴定
评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投（略），无显著差异或保留。实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格等实质内容的承诺是否响应招标文件要求等。投标文件是否响应招标文件实质性内容由评标委员会界定。
如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。
投标文件的澄清
评标委员会可以书面方式要求投标人对其投标文件中细微偏差作必要的澄清、说明或者补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存（略），并且补正这些（略）。细微偏差不影响（略）。澄清、说明或者补（略）质性内容。但根据本节错误的修正的规定，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。
评审过程中，评标委员会可能以书面形式通知投标人要求投标人就投（略），若在规定时间内未作出答复的，可视作拒绝或放（略）。
投标文件的评审
28.1评标委员会在评标过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，则评标委员会应认定该投标人有串通投标的嫌疑，其投标文件按无效标处理：
（1）投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象；
（2）投标文件中载明的项目管理班子系有同一人担任；
（3）投标文件由同一台电脑编制或同一附属设备打印；
（4）涉嫌故（略）
（5）不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；
28.2投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按无效标处理：
（1）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
（2）投标文件未（略）
（3）投标文件份数不（略）
（4）投标文件组成不符合招标文件要求的；
（5）投标资格不符合招标文件要求的；
（6）联合体投标未附联合体各方共同投标协议的；
（7）法律法规规定无效标的。
28.3投标文件有下列情形之一的，由评标委员会进行实质性评审后按无效标处理：
（1）投标承诺的总报价、工期、质量、投标资格等不符合招标文件前附表要求的；
（2）招标文件报价要求中规定作无效标的；
（3）违反招标文件其他实质性条款规定的。
28.4投标文件有下列情形之一的，经评标委员会详细评审后认定该投标文件对招标文件要求存在重大偏离的，则该投标文件按无效标处理：
（1）经商务标修正后，属招标（略）
（2）招标文件中其他内容明确规定作无效标的。
28.5如有效标不足三家使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会（略）。所有投标被否决的，则本次招标失败，重新组织招标。
商务标的修正
评标委员会对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行复核, 看其是否有表达上的错误。修正错误的顺序和原则如下：
（1）《投标函》（略），以文字表示的量为准。
按上述修正错误的原则，调整或修正投标文件的投标报价，经投标人确认后，调整后的投（略）。如果投标（略），评标委员会将把调整或修正后的投标组价作为该投标人的投标组价，进入商务标详细评审，但不接受修正的投标人最终将丧失其中标资格。
报价范围
30.1经商务标修正后，需对投标人的投标总报价进行报价范围界定。如有投标人的投标总报价超出报价范围的，其投标文件作无（略）。
评标办法
31.1本工程项目采（略），具体内容详见本招标文件第二章。
授予合同
中标候选人公示
招标人应当将（略）（发布招标公告的媒体上）进行公示，公示期不得（略）。
公示期间，投标人（略），可向招标人（招标代理机构）提出（附相关有效证明材料），招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人（略）（招标（略））有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。
涉及中标候选人投标资格等情形的，招标人（招标（略））可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明。
中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：
投标资格（略）
（2）投标人提供虚假材料骗取投标资格的；
（3）按本章第28项规定应作无效标处理的；
（4）拒绝按本章第32.3款规定进行说明或不能合理说明理由的；
（5）法律法规规定作无效标处理的其它情形。
中标通知书
招标人应当（略）。第一中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因违反本章第32.4项规定造（略），招标人可以确定第二中标候选人为中标人。如第二中标（略），本次（略），重新组织招标。如涉及到其他投标人资格无效，则评标结果不作调整。
中标人确定后，招标人应当向中标人发出《建设工程中标通知书》。
招标人在发出《建设工程中标通知书》的同时，应当将中标结果发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）。
《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标（略），如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法（略），本次招标失败，应重新组织招标。
合同签订
中标人应在签订合同前向招标人提交履约担保，未提交履约担保的，不授予合同。履约担保额度详见投标人须知前附表，履约担保（略）（银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函 ） 或现金形式。
自《建设工程中标通知书》发出之日起30日内，招标人应当与中标人按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，草签施工合同，待合同管理部（略）。
招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19号）的要求签订《廉政合同》。
第二章 评标办法
本工程项目的评标办法采用单因素评标法
一、第一阶段为资格审查。
评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款对投标人进行审查，凡不符合资格后审要求的，以无效标处理，不再进入商务标评标。
二、第二阶段为商务标评审。
采用单因素评标法。单因素评标法根据工程质量、工期及工程总报价等内容，通过对投标（略），确定中标候选人的方法
各评定项目的评审标准及方法：
1、工程总报价
有效标范围：投标人总报价在前附表规定的浮动范围之间为有效标，否则为废标。招标人在前附表规定的浮动范围内以电脑随机抽取3个数值（保留二位小数）的平均值确定控制总造价。
控制总造价=工程造价*N%
（控制总造价（略））
N% =招标人在浮动幅度内抽签平均值*1/3+电脑在浮动幅度内抽签平均值*2/3
(电脑在浮动幅度内（保留二位小数）抽取3个数值，N计算结果保留二位小数)。
按“控制总造价”和投标人的有效报价的平均值加权平均后得出评标标底价。
评标标底价=控制总造价*M%+投标人有效报价平均值*（1-M%）
（评标标底价计算结果保留二位小数）
M 取50～70间整数，该值在开标时抽签确定。
2、工期
工期以前附表规定的工期为依据，投标人自报工期高于前附表规定的工期为废标。
3、工程质量
投标人填报工程质量等级低于前附表规定的工程质量等级为废标。
4、中标候选人的确定
投标人有效报价最接近评标标底价者为第一中标候选人，次接近者为第二中标候选人，如有两家企业报价与评标标底价差值的绝对值相同，都最接近评标标底价时，报价低的排名在前，如有两家及以上企业报价完全相同，则以抽签方式在上述企业中确定第一、第二中标候选人。
第三章 合同条款
合同文本采用《建设工程施工合同（GF—2017—0201）专用条款**示范文本（定额计价）》（台建〔2020〕120号）。
合同通用条款采用《**市建设工程施工合同（示范文本）》的通用条款。
合同专用条款中的主要条款将由招标人(发包人)与中标人(承包人)根据各具体工程的投标文件签订。
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：（略）
承包人（全称）：
根据《中华人民**国民法典》、《中华人民**国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公**诚实信用的原则，双方就 （略） 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1．工程名称： （略） 。
2．工程地点： （略）
3．工程立项批准文号： （略）
4．资金来源： （略） 。
5．工程内容：（略），具体内容为：栽植苗木、新建花岗岩铺装、挡墙、路面浇筑、景墙、外立面改造、亭子2座、青砖墙、木栈道一座、放置雕塑、新建花坛等；
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6．工程承包范围：
发包人提供的图纸范围内的（略），具体内容以发包人提供的预算为准。
二、合同工期
计划开工日期：（略）
计划竣工日期：（略）
工期总日历天数： 天。工期总日历天数与根据前述计划开、竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合 标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1．签约合同价为：
人民币（大写） （? 元）；
3．发包人向承包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入承包人合同协议书中的银行账户。
承包人完成本合同项下应税行为的计税方式按以下第 1 种方法，并与工程计价时采用的计税方法一致。
（1）一般计税方法。
（2）简易计税方法。
五、项目经理
承包人项目经理：（略）
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、创优目标
本工程无创优质工程目标。
八、承诺
1．发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2．承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3．承包人（略），因拖欠工资造成的一切后果，均由承包人承担，发包人有权将应拔付的工程款，先代付工人工资。
4．发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承（略）协议。
九、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
十、签订时间
本合同于 年 月 日签订。
十一、签订地点
本合同在 签订。
十二、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协（略）。
十三、合同生效
本合同自 双方法（略） 生效。
十四、合同份数
本合同一式 捌 份，均具（略），发包人执 叁 份，承包人执 叁 份，招标代理机构执 贰 份。
发包人： （略）
（略）
（签字） （签字）
（略）
（略）
（略）
（略）
（略）
（略）
（略）
（略）
（略）
（略）
第二部分 通用条款（略）
第三部分 专用合同条款
1．一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：工程招标文件、《关于进一步完善政府投资项目管理的若干意见》（临政办发〔2018〕167号）、除投标函及其附（略）
1.1.2合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名 称： ；
资质类别和等级： ；
联系电话： ；
（略） ；
通信地址： 。
1.1.2.5设计人：
名 称： ；
资质类别和等级： ；
联系电话： ；
（略） ；
通信地址： 。
1.1.3工（略）
1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：
1.1.3.9永久占地包括：
1.1.3.10临时占地包括：
1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件：按照《**省建设工程计价规则》(2018版)、《**省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《**省市政工程预算定额》(2018版)、《**省建设工程施工机械台班费用定额》(2018版)、《**省建筑工程施工费用定额》（2018版）、《**省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、建建发（（略）上级部门有关规定，工程所在地现行的有关工程造价方面规定原则进行计算工程造价。以上规定的工程量计算规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民**国法定的基本计量单位。
1.4 标准和规范
1.4.1适用（略）：现行的国家、省、市施工验收规范、质量评定标准及有关规定。合同工期内的标准、规范，招标文件（略）。
1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称： ；
发包人提供国外标准、规范的份数： ；
发包人提供国外标准、规范的名称： 。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 。
（国家没有相应标准、规范且不使用国外标准、规范时，按发包人和承包人商定的方案施工）。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（略）
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：（略）
发包人向承包人提供图纸的数量：纸质施工图叁套并附目录清单及与其一致的电子版施工图。
发包人向承包（略）：须载（略）联系单编号等。
1.6.4承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：资金月使用计划，施工组织设计、专项施工方案、工程总进度计划、工程月进度计划表等；承包人提交修正后的施工组织设计、专项施工（略）
承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、进度计划在接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天；发包人对承包人的施工组织设计（或方案）和进度计划提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向发包人提交下月进度计划和施工方案；
承包人提供的文件的数量为： ；
承包人提供的文件的形式为： （略）
发包人审批承包人文件的期限： （略）
1.6.5现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：由监理人在现场保管一套完整施工图，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查等活动时使用。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在 7（略）决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2发包人接收文件的地点： ；
发包人接收文件的（略） 。
发包人指定的接收人为： （略）
承包人接收文件的地点： ；
承包人接收文件的（略） 。
承包人指定的接收人为： （略）
监理人接收文件的地点： ；
监理人接收文件的（略） 。
监理人指定的接收人为： （略）
发包人、承包人、监理人的文件接收地址、接收人（含联系电话）发生变动的，应提前3天通知各方。
1.10 交通运输
1.10.1出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：（略）
1.10.3场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：（略）
关于发包人向承包（略）施的约定：发包人提供的场内交通条件为现状，承包人自行组织现场踏勘。施工场地内道路和交通设施由承包人自行解决，场地布置费用已计入合同价款；如因工程需要临时占用红线外场地及市政道路，由承包人自行协调并负责办理审批手续同时承担相应费用。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人在报价中综合考虑并承担相关费用。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： （略）
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： （略）
1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：（略）
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： （略）
1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： （略）
1.13 工程量清单错误的修正
本工程按定额计价不涉及工程量清单相关规则。
2．发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓 名： ；
身份证号： ；
职 务： ；
联系电话： ；
（略） ；
通信地址： 。
发包人对发包人代表的授权范围如下： 代表发包人对承包人的工程质量管理、安全文明施工和施工进度管理等进行监督，协调施工现场，配合完成验收，按有关规定办理接收手续 。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求： （略）
2.4.2提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 发包人提供的施工条件为现状，承包人自行组织现场踏勘了解，涉及施工用电、用水等由承包人自行考虑，相关费用已含在合同价中不再另行计取 。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：（略）
发包人是否提供支付担保： 。
发包人提供支付担保的形式：（略）
2.6 支付合同价款
发包人应按（略）。
2.7 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
承包人完成合同范围内工程内容，发包人应根据施工图纸、现行施工验收规范和质量验收标准及时组织工程质量验收。
3．承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：向发包人提交按规范规定应由承包人编制部分的竣工资料，包括含施工过程中验收、检查时拍摄或录制的相片、影像资料等，并符合建设工程资料存档要求。
承包人需要提交的竣工资料套数： （略）
承包人提交的竣工资料的费用承担： （略）
承包人提交的竣工资料移交时间：（略）
承包人提交的竣工资料形式要求： （略）
（10）承包人应履行的其他义务：
a.向发包（略）。
b.在施工中必须严格按照规范操作，对不按规范要求施工或未采取防护措施，造成的损失由承包人承担。
c.本项目施工安全由承包人负总责。
d.按当地有关部门要求，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音排放等手续。
（11）承包人诚实信用的承诺： 。
（12）承包人使用新技术、工法、工艺的承诺： 。
3.2 项目经理
3.2.1项目经理：
姓 名： ；
身份证号： ；
建造师执业资格等级： ；
建造师注册证书号： ；
建造师执业印章号： ；
安全生产考核合格证书号： ；
联系电话： ；
（略） ；
通信地址： ；
承包人对项目经理的授权范围如下： 。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：（略）
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场 。
3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任： 项目经理因发生重**全事故不适合再任、生病住院、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）、被责令停止执业、羁押或判刑情形，无法继续担任项目经理，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报所在地建设行政主管部门批准、备案，更换到位的项目经理资质、信用等级不低于原项目经理；除上述情形外不允许更换，如承包人擅自更换，按每更换一人次扣除履约担保金额的20%；在当期工程款支付时扣除，及至发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，在工程款支付时扣除，并赔偿发包人损失 。
3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人可通知承包人解除合同，所有履约担保金归（略）
3.3 承包人人员
3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 接到开工通知（或确定开工日期）后7天内 。
3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人（直接在工程款中扣除），同时赔偿发包人损失。
3.3.4承包人主要（略）：按合同通用条款；按相关行业主管部发布的规定处理。另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特（略）。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 因发生重**全事故不适合再任、因生病住院、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）、被责令停止执业、羁押或判刑情形，无法继续担任相应岗位工作，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报工程所在地建设行政主管部门批准、备案，对更换到位的技术负责人资质、信用等级应不低于原技术负责人。除上述情形外不允许更换，如承包人擅自更换，按技术负责人每更换一人次扣除履约担保金的10%；其他关键岗位人员每更换一人次扣除履约担保金额的5%，在当期工程款支付时扣除 。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 。
3.5 分包
3.5.1分包的一般约定
禁止分包的工程包括： （略）
主体结构、关键性工作的范围： 。
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：?（略）
其他关于分包的约定： 。
3.5.4分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：?（略）
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：（略）
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：（略）
承包人提供履约担保的形式、金额及期限：按招标文件规定执行，履约担保金额为中标合同金额的2%。
发包人在工程竣工验收后10天内，向承包人全额返还；承包人（略）
非承包人原因导致的工期**，承包人继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。
4．监理人
4.1 监理人的一般规定
关于监理人的监理内容： （略）
关于监理人的监理权限：〔按本工（略），涉及工程变更（含设计变更等参建各方变更）均需报发包人审批后生效〕。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： （略）
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓 名： ；
职 务： ；
监理工程师执业资格证书号： ；
联系电话： ；
（略） ；
通信地址： ；
关于监理人的其他约定： 。
（1）监理人授权超（略），承包人有权提出异议，如监理人对于承包人合理的异议不予接受，则承包人可要求发包人就该事项作出处理决定；
（2）对于监理人（略），监理人在征得发包人同意后应当提前48小时书面通知承包人；
（3）监理人对其监理人员的任何授权，承包人均有权要求监理人提供书面的授权文件，否则，承包人有权拒绝接受监理人员的指示。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1） ；
（2） ；
（3） 。
5．（略）
5.1 质量要求
5.1.1特殊质量标准和要求： 。
关于工程质量奖项的约定： 。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： （略）
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 24 小时，由此导致工期延误的，工期予以顺延。
重要节点的隐蔽工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，承包人还应保留验收部位、验收过程、验收人员相片、影像等资料。
6．安全文明施工与环境保护
6.1 安全文明施工
6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按《**省建筑施工安全标准化管理规定》（浙建建〔（略），及工程所在地相关主管部门发布的有关施工现场安全文明施工（含扬尘防护、监测），门禁考勤管理，噪音、污水排放，视频监控等管理规定执行。
6.1.4关于治安保卫的特别约定：（略）
关于编制施工场地治安管理计划的约定：（略）
6.1.5文明施工
合同当事人对文明施工的要求：（略）
6.1.6关于安全文（略）：安全文明施工费预付费用包含在工程预付款内，支付比例为安全文明施工费总额的100% ；安全（略）。
安全文明（略）。承包人经发包人同意采取合同以外的安全措施所产生的费用，由发、承包人协商处理；未经发包人同意，发包人可不承担由此增加费用；
7．工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 对特殊工艺施工、危险性较大分部分项工程施工，应按规定办理审批手续和按当地建设行政主管部门要求组织专家论证。
7.1.2施工（略）
承包人提交详细（略）：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天。发包人对承包人的施工组织设计（或方案）提出质疑和合（略），承包人应7天内修正完成并重新提交；每月20日前向发包方提交下月进度计划和施工方案；
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：（略）
7.2 施工进度计划
7.2.2施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： （略）
7.3 开工
7.3.1开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：（略）
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：（略）
7.3.2开工通知
发包人（或监理人）在计划开工日期前7天向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用或赔偿承包人的损失。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： （略）
7.5 工期延误
7.5.1因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 。
7.5.2因承包人原（略）
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：（略）
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：履约保证金额度，对发包人造成损失超过违约金的，除承担违约金外同时赔偿发包人损失。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：
（1）每天连续停水、停电超过8小时以上。
（2）因政府行政命令（因承包人原因的除外）。
（3）非因双方原因而无法控制的爆炸、火灾等事件。
（4）施工场地周围地下管线保护，地下障碍物和污染物排除，邻近建（略）。
（5）地质勘探资料未涉及的地下管道、暗沟、岩层等。
承包人为克服不利物质条件，（略）合理的措施，但不利物质发生后，仍导致了工程现场损失，则参照通用合同条款17.3条处理。
7.7 异常（略）
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）8-10级（含10级）持续（略）（台风）；
（2）24小时内持续（略）
（3）40摄氏度及（略）。
承包人为克（略），所采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发包人承担；承包人虽然采取了合理的措施，但异常恶劣的（略），仍导致了工程现场损失，则参照通用合同条款17.3处理。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励： 。
8．（略）
8.1 发包人供应材料与工程设备
本工程中 / 材料由发包人提供，详见附件2：（略）
发包人提供的 / 材料费用（除税价款）在每期应付工程款（或竣工结算）的税前工程造价中扣回。（适用一般计税方法）
8.2 承包人采购材料与工程设备
（1）材料品牌、规格和使用要求：按招标文件（相应）技术（略）。凡是招标文件注明规格、型号或品牌、产地的材料，承包人必须按照招标文件要求采购和施工；如需调整，必须（略），否则由此引起的后果由承包人承担。
（2）本工程已确定价格的建筑材料均由承包人自行采购、运输和保管。
（3）本工程要求使用材料要求：（略）
（4）所有材料必须有相关合格证明资料，符合施（略），且品牌、产地需报监理人及发包人备案后方可进场。
（5）合同中原暂定价材料或由工程变更产生的无价材料（按有关规定（略））由承包人采购时，应由发包人签证确定价格后采购，发包人收到承包人价格确定申请后，7日（略）。
8.4 材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： （略）
8.6 样品
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： （如有要封存样品，明确具体样品名称） 。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定： （略）
9．试验与检验
9.1 试验设备与试验人员
9.1.2试验设备
施工现场需要配置的试验场所： 按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。
施工现场需要配备的试验设备： 按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。
施工现场需要具备的其他试验条件： 按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。
9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验
9.3.4材料、设备和工程的试验和检验的费用：
（1）材料、设备和工程的试验按《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》、《**省房屋建筑和市政基础设施工程质量检测管理实施（略）
（2）对建筑材料、（略），包括建设工程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用由承包人承担；专项检测试验费、新结构、新材料、构件破坏性试验及其他特殊要求检测试验等检测试验费由发包人承担。
（3）当发包人或监理人指示承包人为核实本工程某一部分或某种材料设备是否有缺陷时，承包人应按要求进行检（试）验。如果该检（试）验表明确有缺陷存在，则检（试）验和试样的费用，发包人供应材料设备的，由发包（略），由承包人承担。如果该检（试）验表明没有缺陷，则由发包人承担检（试）验和试样的费用。
（4）当质量安全管理机构根据规范，要求发包人与承包人开展本工程某一部分质量实体或某项材料设备质量抽检，如地基基础工程检测、主体结构工程现场实体检测、建筑节能检验、空气检测等专项检测需要时，发包人与承包人应配合，按要求进行检（试）验，检测、恢复费用由发包人承担。如检测不合格，则由承包人承担本次及重新检测、恢复费用。
9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定： 。
变更
工程变更按照**市人民政府办公室印发的《关于进一步完善政府投资项目管理的若干意见》（临政办发〔2018〕167号）办理。
10.1 变更的范围
关于变更的范围的约定：（略）工程变更引起工程量的减少或增加，承包人不得因此拒绝施工。
10.4 变更估价
10.4.1变更估价原则
关于变更估价的约定: 变更项目的计价口径同合同约定计价方法，按约定的工程预算定额计价，预算定额中无合适定额子目的由发包人签证确定。
10.4.2变更估价程序
承包人收到发包人、监理人、设计单位的变更指示后14天内向发包人提交变更估价申请。
承包人提出工程变更、专项施工方案等变更应同时提交变更估价申请。
承包人提交的变更估价申请，发包人和监理人应予以签收，并在14天内审批完毕。
10.5 承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限： （略）
发包人审批承包人合理化建议的期限： （略）
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：（略）
10.7.1依法必须招标的暂估价项目
无承包价（暂定价）的单项材料、设备、专业分包工程估算价在30万元以上的（指可以向同一家供应商采购的同类材料总价），须由发、承包双方通过（略）确定价格、供应商或分包人。承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前28天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工，招标工作接受有管辖权的建设工程招投标监督部门的监督。与组织招标工作有关的费用由发包人承担。
10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目：（略）
第3种方式：（略）
（略）的约定： 。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定： 。
11（略）
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：人工、材料结算（略）。本条约定的调整时间均为在施工工期范围内。人工（含机上人工）调整的差价部分只计取税金及民工工伤保险费。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：（略）
第2种方式：本工程的人（略），按施工期内的信息价（**造价**，正刊）的平均值计算。
第3种方式：其他价格调整方式： （略）
11.2 法律变化引起的调整 ： 按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定执行。
12．合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
本合同价款采用第 3 种方式 其他（略） 确定。
1.单价合同： （略）
2.总价合同： （略）
总价包含的风险范围： （略）
风险费用的计算方法： （略）
风险范围以外合同价格的调整方法： （略）
3.其他（略）：工程造价按工程预算定额计价乘以结算率（1-下浮率）确定。
合同约定的风险范围：
本工程结算价的计算方式按以下第（1）约定工程造价计算规则，结合投标工程结算率和市场价格波动调整办法计算工程造价。除风险范围以外约定调整外，以下内容按承包人的投标承诺不作调整：
（1）按照《**省建（略）(2018版)、《**省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《**省市政工程预算定额》(2018版)、《**省建设工程施工机械台班费用定额》(2018版)、《**省建筑工程施工费用定额》（2018版）、《**省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、有关补充定额、定额解释及工程所在地现行的有关工程造价方面规定原则进行计算工程造价。
（2）工程结算率： ；
（3）施工组织措施项目内容及对应费率： ；
（4）规费费率： （略）
（5）企业（略）人工及机械台班费，基数中单价按人工、机械台班的定额单价计算；
（6）签证确定的某个施工内容的施工价（或工（略））仅计算税金及工伤保险费，不纳入工程下浮率（或结算率计算）。
无承包价（暂定价）或工程变更新增的单项材料、设备、专业分包工程由发包人签证或招标确定的价格，不纳入工程下浮率（或结算率）计算；
（7）计日工综合单价（工数经发包人签证，综合单价按技术工180元/工日、普工120元/工日计取）；该项费用仅另计算税金。
（8）其他可能发生的费用：
a.因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交**管、现场文明和施工安全等问题而产生的费用，由承包人自行解决。因此，造成工期**由（略）。如给发包人另行造成额外的经济损失，发包人可从承包人的工程款中扣回。
b.实际施工中可能发生街道管（略）包含在合同价内。
d.本工程采用（略）
e.多余土方不外运
f.机械运杂费：大型机械（略），不论实际用于本工程的机械设备是否增加或变动，均不予调整，投标人投标时综合考虑。
风险费用的计算方法：（略）
风险范围以外合同价格的调整方法：
（1）工程量按照《**省建设工程计价规则》(2018版)、《**省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《**省市政工程预算定额》(2018版)、《**省建设工程施工机械台班费用定额》(2018版)、《**省建筑工程施工费用定额》（2018版）、《**省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、建建发（（略）上级部门有关规定、有关补充定额、定额解释及工程所在地现行的有关工程造价方面规定及发包人提供的预算编制说明中规定的工程量计算规则计算，由承包人计量、发包人及有关部门审核。
（2）因市场价格波动引起人工、材料价格变化的调整，按本专（略）.1款约定调整。
（3）未在投标价中包含的专项施工方案的施工及论证费用，根据施工现场实际按照合同约定方法确定费用或签证。
（4）政策性调整及各级建设行政主管（略）
12.2 预付款
12.2.1预付款的支付
预付款支付比例（略）：签约合同价的10%，金额（ ）元，包含专用条款6.1.6条所列的安全文明施工费。
预付款支付期限：按投标时承诺的人员、机械设备进场开工后7天内。
预付款扣回的方式：不扣回。作为工程款，不抵扣每期应付进度款。
12.2.2预付款担保
承包人提交预付款担保的期限： 。
预付款担保的形式为： 。
12.3 计量
12.3.1计量原则
按照发包人提供的预算编制说明中规定的工程量计算规则计算。以上规定的工程量计算规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民**国法定的基本计量单位。
12.3.2计量周期：
关于计量周期的约定：（略）
12.3.3单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：（略）
（4）但确认的工程量和单价仅作为本期工程款支付的依据。
12.3.4总价合同的计量
关于总价合同计量的约定： 。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： 。
12.3.6其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序： 人工、材料价格调整引起合同价款调整，在完成本合同专用条款第11.1款约定的调整节点后，计入该节点所在当期工程价款；工程变更按规定办理完毕的，计入当期工程价款 。
12.4 工程进度款支付
12.4.1付款周期
关于付款周期的约定：本工程按月支付工程进度款，承包人必须每月25日前将当月实际完成的各部位的已完工程量报告送交工程师。
12.4.2进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：发包人向承包人支付当期按12.1、12.3款计量工程量价款的75%工程价款。人工、材料市场价格调整引起合同价款调整，在完成专用条款第11.1条约定的调整节点后，计入该节点所在当期工（略）工程进度款。
合同范围内（略），参建各方（建设、监理、施工、勘察、设计单位等）对工程验收并签署工程质量合格文件后，支付至进度款审核汇总的合同价格的85%。
其余（略）
12.4.3进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：（略）
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： 。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： 。
12.4.4进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：（略）
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：（略）
（2）发包人支付（略）：在发包人确认计量结果后14天内完成支付。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：支付应付工程进度款的利息，利率按同期**银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，时间为从约定（略）。
（3）发包人每月签（略），仅为本期工程进度款支付依据，不作为发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分工作或已确认计量结果。
12.4.6支（略）
2、总价合同支付分解表的编制与审批： 。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： 。
12.5 支付帐户
发包人应将合同价款支至合同协议书中约定的承包人帐户：开户行： 帐号： 。承包人收取款项时应开具建筑业统一发票。
农民工工资专用账户建立及管理按《关于实行建设务工人员实名制信（略）
13．验收和（略）
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： （略）
工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留（略）。
13.2 竣工验收
13.2.1竣工验收条件
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：（略）
承包人完成合同范围内的工程内容，向发包人或监理人提出验收申请，发包人应在监理人收到承包人提交的验收申请报告42天内组织监理人、承包（略）
