岱山经济开发区港口疏浚二期工程

**经济开发区港口疏浚二期工程施工招标公告

1．招标条件

本招标项目**经济开发区港口疏浚二期工程已由**县发展和改革局以岱发改批〔（略）批准建设，项目业主为**省**经济开发区环城投资集团有限公司（下称招标人），建设资金为自筹，项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标，实行资格后审。资格审查条件（最低要求）详见**省**县招标投标网（ http://（略）gov.cn/dsztb/n）。

2．项目概况与招标范围

2.1项目概况：本工程位于*（略），主要内容为对海舟船厂舾装码头前沿港口进行疏浚，总疏浚面积约12.8 万㎡，疏浚工程量 约58.10 万m3。

2.2招标范围：本次招标为一（略）。本工程施工图（略）。

施工计划工期：（略）

3．（略）

3.1凡具有独立法人资格、港口与航道工程施工总承包三级及以上资质或航道工程专业承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，并符合资格审查条件要求的施工单位均可参加投标。

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3与招标人存在利（略）参加投（略）（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则均按否决投标处理。

3.4在“信用中国”网站（http://（略）gov.cn/ ）中未被列入失信被执行人名单。

4．招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于（略） 26 日～（略） 1 日在**省**县招标投标网 http://（略）gov.cn/dsztb/n进行网上投标登记，同时网上下载招标文件及图纸。

注：投标人在投标登记前须自行登录“**市公共**交易网”（详情请点击以下网页查看：http://（略）gov.cn/），对投标单位进行网上注册，并购买CA数字证书方可登录新系统。已经注册或登记成功的单位不得重复注册。以上所注如有不明确之处请咨询软件公司，客服电话（略）或者**电子招投标支持群（略）。

4.2潜在投标人对招标文件有疑问的，通过网上交易（略）。招标人（略）（答疑、澄清、修改）文件。潜在投标人应自行关注网站公告，招标（略）。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

5．投标文件的递交

5.1招标人不统一组织投标人进行现场踏勘，不召开投标预备会，投标人视需要可自行前往现场踏勘。

5.2施工投标文件递交截止时间为（略） 16 日 9 时 30 分，投标文件必须在上述时间之前递交至**市公共**交易中心**县分中心（地址：**县高亭镇星河路250号交通大楼裙楼3楼）。招标人定于投标文件递交截止的同一时间、同一地点举行公开开标。所有投标人代表（携带法人代表身份证或其授权委托书及身份证原件）准时出席开标会议。投标人未按上述要求出席开标活动的，其投标文件将不予接受（不予唱标）。若有弄虚作假等行为，该投标文件作否决处理，其投标保证金及同期银行存款利息不予退还，同时依法作出其他处理。

5.3 逾期上传的或者因投标人自身原因上传失败的或上传至系统的电子投标文件未加密的或投标人文件无法解密的或未按要求递交投标保证金的投标文件，招标人不予受理。

5.4投标人应（略）。具体内容详见投标人须知前附表3.4.1项投标保证金。

5.5根据舟招组办〔（略）件，投标人需线上制作投标文件，并采用CA数字证书进行电子签章及加密后上传，开标时携带生成投标文件的 CA锁参加开标会议，除按规定时间在系统中上传经加密的电子投标文件外，同时还须备两份按规定密封的、内容与系统中上传并经加密的投标文件一致的纸质投标文件，在开标时送达开标现场。由于投标人自身原因导致投标无效的，由投标人自行承担责任，具体内容详见舟招组办〔（略）件，本次评标以电子评标为准。

6．发布公告的媒介

本次招标公告在**省**县招标投标网（ http://（略）gov.cn/dsztb/n）上发布。

7．联系方式

招 标 人：**省**经济开发区环城投资集团有限公司

地 址：**省**市**县经济开发区徐福大道988号

联系人：（略）

电话：（略）

招标代理人名称：（略）

招标代理人地址：**市****街道港航路123号中浪国际大厦B座10楼

联 系 人：（略）

电 话：（略）（交通虚拟网：（略））

传 真：（略）

附录

附录1 资格审查条件（资质最低条件）

附录2 资格审查条件（财务最低要求）

附录3 资格审查条件（业绩最低要求）

注：1.投标（略） 投标文件格式”的“近年完成的主要类似项目情况表”后附：（1）中标通知书复印件；（2）合同协议书复印件；（3）质量证明文件（由发包人出具的水运工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的水运工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书）的复印件。上述缺一不可，否则业绩不予认可。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

若投标人的业绩为分包业绩，则只需提供上述（2）和（3）项证明材料，两者缺一不可，否则业绩不予认可。

上述资料中的施工单位名称与投标人名称必须一致（施工单位名称发生合法变更的除外，但需提供合法变更的有效文件），否则业绩不予认可。

工程（略）：质量证明文件、合同协议书、中标通知书；如上述资料中均未体现工程规模、技术标准、主要工程内容的，必须附发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料，否则业绩不予认可。

附录4 资格审查条件（信誉最低要求）

注：投标人有行贿犯罪行为的认定以中国裁判文书网的查询结果为准，时间以法院判决书判决日期为准。

附录5 资格审查条件（项目经理和项（略））

注：1. 拟委任的项目经理有行贿受贿犯罪行为的认定：以中国裁判文书网的查询结果为准，时间以法院判决书判决日期为准。

2. 在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过交工验收或合同解除之日。

3. 拟委任项目经理是否有“在建合同工程”按以下原则认定：

(1).若合同协议书尚未签订，则中标通知书中明确的项目经理和备选项目经理均视为有“在建合同工程”；

(2).若合同协议书已签订的，则仅合同协议（略）。

(3).该合同工程未通过验收或合同解除前，合同协议书中明确的项目经理已经更换的，则现任项目经理视为有“在建合同工程”，同时应在投标文件中附该合同工程项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。

4. “在建合同工程”范围：包括在中华人（略），不受地域、行业和投资性质的限制。

5. 投标人主要管理人员中项目经理的职称证信息、建造师注册证书信息、安全生产考核合格证书信息以及项目技术负责人的职称证（略）

附录6 资格审查条件（主要船舶机械设备最低要求）

注：1、挖泥船（略），其中挖泥船和泥驳各至少一艘必须为自有船舶；以上船舶均须提供船舶证书包括船舶所有权登记证书、海上船舶检验证书、船舶国籍证书的复印件（指彩色扫描件或清晰复印件），三者（略）。若挖泥船或泥驳为租赁的，除上述材料外还须附租赁意向合同的复印件（指彩色（略）），中标单位须在合同签订前办理船只所需的一切手续，否则按否决投标处理。

2、自有船舶指船舶证书上的船舶所有人或船舶经营人应与投标人一致。

3、若自有（略），则不得将其名下的挖泥船或泥驳租赁给其他潜在投标人，否则按否决投标处理。

4、同一艘（略），只能供一个本项目潜在投标人投标，否则按否决投标处理。