本邀请项目狸桥镇蒋山村刘村组主道路路基工程已批准,资金已落实,招标人为点击登录查看。项目已具备条件,现对该项目进行邀请招标。(本项目投标文件为纸质文件)
二. 项目概况与发包范围
1、项目概况:本工程为狸桥镇蒋山村刘村组主道路路基工程。主要内容为:路床碾压、 矿渣路基、碎石垫层、混凝土管道铺设、砖砌雨水口等。
2、发包范围及要求:狸桥镇蒋山村刘村组主道路路基工程
3、计划服务期: 30日历天。
4、质量标准:合格。
5、控制价:338151.11元(无暂列金)。
三. 投标人资格要求
1、投标人须具备:独立法人资格,具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质,有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
2、拟派驻本项目负责人须具备:具备市政公用工程专业二级注册建造师及以上资格及有效的安全生产考核合格证书,或市政公用工程相关专业中级及以上职称,且未担任其他在建项目负责人(常驻现场、不允许中途私自更换)。
3、本次发包不接受联合体响应。
四. 招标文件的获取
我公司将于****上午8时至00时,下午14时至17时(北京时间,下同),在网上将招标文件电子版发送至被邀请的供应商电子邮箱。
提交标前质疑截止时间:****17时前
五. 投标截止时间
投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为****9时00分。
六. 投标文件的递交
6.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为****9时00分。投标文件接收时间为****8:00-9:00,地点为宣城市****
6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
七. 联系方式
招标人:点击登录查看
联系人: 点击登录查看
联系电话:****
代理机构:点击登录查看
联系人:江工
联系电话:****
****
第二章 投标人须知
条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
1.1.1 | 招标人 | 详见招标公告 |
1.1.2 | 代理机构 | 详见招标公告 |
1.1.3 | 项目名称 | 详见招标公告 |
1.1.4 | 建设地点 | 详见招标公告 |
1.2.1 | 资金来源 | 企业资金 |
1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
1.3.1 | 发包范围 | 详见招标公告 |
1.3.2 | 计划工期 | 详见招标公告 |
1.3.3 | 质量要求 | 详见招标公告 |
1.4.1 | 投标人资质条件 | 详见招标公告 |
1.4.2 | 是否接受联合体响应 | ◆ 不接受 □ 接受,应满足下列要求 |
1.5.1 | 踏勘现场 | ◆ 不组织 □ 组织,踏勘时间: |
1.5.2 | 响应预备会 | ◆不召开 □ 召开,召开时间: 召开地点: |
1.5.3 | 分包 | ◆ 不允许 □ 允许,分包内容要求: 分包金额要求: |
1.5.4 | 履约保证金 | 履约担保的形式: 履约保证金采用:√电汇或转账;R保函;□电汇、转账+保函等形式。 履约担保的金额:无。 |
2.2.1 | 投标人提出问题的截止时间 | 响应截止日期前一天 |
2.2.2 | 招标文件澄清、修改 的发布 | 将以邮件形式发送至邀请名单中的联系人邮箱。 |
3.1.1 | 投标文件的构成 | 投标文件应包括下列内容 1、投标文件封面; 2、法人授权委托书 3、响应函 4、资格审查资料 5、其他资料 |
3.2.1 | 响应有效期 | 30日历天 |
3.4.1 | 是否允许递交备选响应方案 | √ 不允许 □ 允许 |
3.4.2 | 投标文件份数及相关要求 | 一正二副,密封封装。 (1)投标文件用胶装或订书机装订完整成册,不得采用活页装订; (2)投标人应将投标文件装袋密封,并在投标文件的封面上正确标明“正副本”字样。投标文件封面、响应函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交授权委托书。 密封袋上标注:项目名称、投标人名称、招标人名称,封袋必须密封并在密封处加盖单位公章。 |
4.2.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
4.2.2 | 递交投标文件地点 | 详见招标公告 |
4.2.3 | 投标文件是否退还 | 不退还 |
5.1 | 开标时间和地点 | 详见招标公告 |
需补充的其他内容 | ||
新增1 | 本项目代理服务费及造价咨询费合计5000元,评审费按实际发生计取,均由承包人在领取中标通知书时向代理机构缴纳。 账号名称:点击登录查看 开 户 行:中国农业银行宣城市**** 账 号:****19820 | |
新增2 | 资格审查资料: 1、 企业法人营业执照(副本) 2、企业资质证书 3、项目负责人资格证书及其他人员证书(相关证明材料) 4、投标人认为需要的其他材料 | |
新增3 | 支付方式:1、工程完工后支付至70%;2、结算审核完成后支付至价款的97%;3、缺陷责任期(一年)满后无任何质量问题一次性支付余款(无息)。 | |
新增4 | 招标文件中要求的所有投标人须提供的证件、证明材料、资格审查材料均以装订在投标文件正本中加盖了投标人公章的复印件或扫描件为准。 | |
新增5 | 招标人及发包代理机构对本招标文件具有最终解释权。 |
第三章发包要求及选取办法
(1)招标人在投标人须知前附表中规定的时间、地点公开发包,并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
(2)投标文件有下列情形之一的,招标人或其委托代理机构不予接收:
(3)逾期送达的或者未送达指定地点的;
(4)未按要求密封的(适用纸质投标文件);
(5)现场按照本招标文件的中选办法现场推选1-2名实质上符合要求的投标人作为中选候选人。
(6)选取办法:
1、本工程采用最低价中标法,即所有投标报价不高于控制价且满足资格条件的报价为有效报价,否则为无效报价。所有有效报价、有效投标人的最低报价为中标投标人。如最低价有两家及以上投标人,招标人现场摇号确定中标人。
3.其他
3.1经“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、国家税务总局网站(www.chinatax.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、最高人民法院网站(www.court.gov.cn)、国家企业信用信息公示系统网站(www.gsxt.gov.cn)官方渠道查询到响应单位及其法定代表人、拟任项目负责人开标前有行贿犯罪记录,响应单位被列入政府采购严重违法失信行为记录名单且被限制投标的、重大税收违法案件当事人、失信被执行人或在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单,有上述情形之一的取消中选候选人资格。
3.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中,投标人对招标人和代理机构施加影响的任何行为,都将导致取消中标资格。
第四章 合同文本
本工程正式合同文本采用建设部和国家工商总局颁发的《建设工程施工合同》(GF-2017-0201)。
发包人(全称):
承包人(全称):
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。
第一条 工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容: 图纸、招标文件和工程量清单
工程立项批准文号:
资金来源:财政资金
第二条 工程承包范围
承包范围: 图纸、招标文件和工程量清单
第三条 合同工期
开工日期:
竣工日期:
合同工期总日历天数
第四条 质量标准
工程质量标准: 合格
第五条 合同价款
金额(大写): (人民币)¥: 元。
第六条 组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书
2、成交通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
第七条 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
第八条 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
第九条 合同生效
合同订立时间: 年 月 日
合同订立地点:
本合同双方约定 签字(盖章)后生效。
发 包 人:(公章): 承 包 人:(公章)
住 所: 住 所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代表人: 委托代表人:
电 话: 电 话:
传 真: 传 真:
开 户 银 行: 开 户 银 行:
账 号: 账 号:
邮 政 编 码: 邮 政 编 码:
一、词语定义及合同文件
1.合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序:_(1)本合同协议书、(2)本合同专用条款、(3)成交通知书、(4)投标书及其附件、(5)招标文件和工程量清单、(6)设计图纸、标准、规范及有关技术文件
2.语言文字和适用法律、标准及规范
2.1 本合同除使用汉语外,还使用 无 语言文字。
2.2 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规:《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、适用于本工程的安徽省、宣城市建设相关法规或条例。
2.3 适用标准、规范
适用标准、规范的名称:_中华人民共和国及省市有关工程质量、工程建设的法规、规范、条例、办法等。
发包人提供标准、规范的时间:不采用
国内没有相应标准、规范时的约定:不采用
二、双方一般权利和义务
1.工程师
1.1 建设单位委派的工程师
姓名: 职务:
发包人委托的职权:__对工程质量、进度全面控制;负责日常工程质量的监督、巡查和验收;配合造价控制;协调双方关系。
2.施工单位项目负责人
姓名: 职务:
3.发包人工作
3.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:
(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:协商
(2)将施工所需的水、电线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:发包人在开工前将水、电源线路指定地点,自该点至施工单位的施工区域由施工单位自行引接,用电费用及损耗承包人按市****
(3)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:_需要办理的有关证件由乙方办理,甲方协助,费用按有关规定执行__
(4)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:随同处理
(5)双方约定发包人应做的其他工作:届时商定
3.2 发包人委托承包人办理的工作:届时商定
4.承包人工作
4.1承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:
(1)全面负责现场施工安全,承担安全所有责任。
承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求: 自理_
(2)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:无
(3)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:自理
(4)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:__自理
(5)施工现场清洁卫生的要求:__做到安全文明施工、保证施工场地清洁卫生
(6)双方约定承包人应做的其他工作:__协助发包人做好建设的其他相关工作
(7)从正式开工后至工程竣工验收合格止,发包人要求上述项目管理机构成员必须满足以下月出勤天数(即每月驻项目工地现场天数):项目负责人(项目经理)和项目技术负责人以及施工员、质检员不少于20天,上述人员在工程建设过程中未取得发包人同意不得离岗。
(8)发包人将予以考勤,以上人员中任一人每缺勤一天/人罚款1000元,以上人员中任一人当月出勤率(到岗率)不足50%时,发包人将一次性罚款20000元予以处罚。
三、施工组织设计和工期
1.进度计划
1.1 承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:_开工前3日内上报总施工方案,为保障工程施工顺利进行,根据要求上报调整方案及进度计划。
1.2 工程中有关进度计划的要求:____要求同步施工、同步完成___
四、质量与验收
1.隐蔽工程和中间验收
1.1 双方约定中间验收部位:___按质量验收规范执行
12.工程试车
1.3 试车费用的承担:无
五、合同价款与支付
1.合同价款及调整
1.1 本合同价款采用 固定单价,不得以清单漏项、现场条件不满足、技术要求等理由增加工程造价。
(1)采用固定价格合同,合同价款中包括的风险范围:_
1.施工期间国家政策性调整予以调整。
2.施工过程中原则上不允许变更;若确需要变更,严格按照宣州****
风险费用的计算方法:
风险范围以外合同价款调整方法:
(2)采用可调价格合同,合同价款调整方法:不采用
(3)采用成本加酬金合同,有关成本和酬金的约定:不采用
2.工程量确认
2.1 工程验收合格后
3.工程款(进度款)支付
1、工程完工后支付至70%;2、结算审核完成后支付至价款的97%;3、缺陷责任期(一年)满后无任何质量问题一次性支付余款(无息)。
六、材料设备供应
1.发包人供应
1.1 发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下:
(1)材料设备单价与一览表不符: /
(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符: /
(3)承包人可代为调剂串换的材料:不采用
(4)到货地点与一览表不符: /
(5)供应数量与一览表不符: /
(6)到货时间与一览表不符: /
七、违约、索赔和争议
1.违约
如果承包方在施工工期内仍没有完成工程,按3000元/天向发包方缴纳违约金。
2.争议
2.1 本合同在履行过程中发生的争议时,有双发当事人协商解决,协商、调解不成的,按下列第(2)种方式解决:
(1)提交_/ 仲裁委员会仲裁;
(2)依法向 宣州区 人民法院起诉。
八、其他
1.工程分包
1.1 本工程发包人同意承包人分包的工程:不采用
分包施工单位为:无
2.不可抗力
2.1 双方关于不可抗力的约定:无
3.保险
3.1 本工程双方约定投保内容如下:
(1)发包人投保内容:无
发包人委托承包人办理的保险事项:无
(2)承包人投保内容:按宣城市行政主管部门规定办理
4.担保
4.1 本工程双方约定担保事项如下:
(1)发包人向承包人提供履约担保,担保方式为: 无 担保合同作为本合同附件。
(2)承包人向发包人提供履约担保,担保方式为: 作为本合同附件。
(3)双方约定的其他担保事项:无
5.合同份数:5.1 双方约定合同副本份数:
九、保修
1.保修责任
1.1 缺陷责任期:自实际交工日期起计算1年。
1.2修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。
1.3、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
第五章 投标文件格式和内容
附件一:
投 标 函
(发包人) :
1.我方已仔细研究了 (项目编号) (项目名称)发包文件的全部内容,经考察项目现场和研究上述工程发包文件要求及其他发包资料后,愿意以人民币(大写) (¥ 元 ),工期 日历天,按合同约定实施和完成承包工程,修补工程中的任何缺陷,工程质量达到 标准。
2、我方已详细审核了全部发包项目的发包文件,包括修改文件(如有时)及有关附件。
3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。
4、如果我方中标,我方将委派 为本项目项目负责人。
5、我方同意所提交的投标文件在发包文件的投标须知中第3.2.1条规定的投标有效期有效,在此期间内如果中标,我方将受此约束。
6、除非另外达成协议并生效,你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
投标人: (盖单位公章)
单位地址:
法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)
邮政编码: 电话: 传真:
日期: 年 月 日
附件二:
承诺书
:
根据已收的发包文件,我单位考察现场和研究发包文件后, 承诺如下:
1、若我公司中标,我公司承诺在要求的工期内完成合同内容,若不能按期,我公司接受发包人根据合同进行相关处罚,涉及处罚款项由发包方方直接在结算款里扣除。
2、我公司所报价格是经过精心核算后确定,完全能够满足完成该项目要求,报价高于成本价格,没有恶意报价。若我公司中标后不能按期完成或中途退场,我公司完全接受发包人没收全部履约保证金的处罚,我公司无任何异议。
3、我公司承诺投标报价作为成交价即合同价。一旦中标,合同价按中标价执行;工程量按实际发生计量,结算时,按控制价清单项各项同比下浮(扣除暂列金额后的中标价与控制价的下浮比例)作为合同实施的依据。
投标人(盖单位公章):
法定代表人或代理人(签字或盖章):
年 月 日
附件三:
法定代表人资格证明书
单位名称:
地 址:
姓名: 性别: 年龄: 职务:
系 法定代表人。
特此证明
投标人: (盖单位公章)
年 月 日
附件四:
法定代表人授权书
发包人名称:
(投标人全称),法定代表人 (姓名),授权 (全权代表姓名)为全权代表,参加贵单位 工程施工发包活动,全权处理发包活动中的一切事宜。
法定人代表(签字或盖章);
投标人全称(盖单位公章):
日期:
附:全权代表姓名: 性别:
职务: 年龄:
电话: 传真:
详细通信地址: 邮编:
附件五:
拟在本工程任职的主要管理人员表
机 构 | 项目管理 | 姓名 | 职务 | 职称 | 证号 |
项目负责人 | |||||
其他 | |||||
格式自理