奇台县江布拉克景区麦田﹒伴风民宿建设项目、奇台县江布拉克景区麦田﹒伴山民宿建设项目招标公告

**县江布拉克景区麦田·伴风民宿建设项目、**县江布拉克景区麦田·伴山 民宿建设项目招标公告 （招标编号：WTHH-ZB（略）、WTHH-ZB（略）） 项目所在地区：**维吾尔自治区,**回族自治州,**县 一、招标条件 本**县江布拉克景区麦田已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为国有资 金 1210万元，招标人为**江布拉克旅游开发建设有限公司。本项目已具备招标条件，现 招标方式为公开招标。 二、项目概况和招标范围 规模：详见招标文件 范围：本招标项目划分为 2个标段，本次招标为其中的： (001)**县江布拉克景区麦田·伴风民宿建设项目; (002)**县江布拉克景区麦 田·伴山民宿建设项目; 三、投标人资格要求 (001**县江布拉克景区麦田·伴风民宿建设项目)的投标人资格能力要求：1、投标 人必须是中华人民**国境内注册的，具有独立法人资格的企业； 2、投标人须具备有效的资质证书，须具备建筑工程施工总承包资质三级及以上资质； 3、投标人须具备有效的安全生产许可证； 4、投标人项目负责人要求：注册建造师二级及以上（建筑工程专业）本单位注册，不接受 临时注册建造师； 5、投标人业绩要求：投标人近三年(2021年 1月 1日-至今，以竣工验收表日期为准)完成 的类似工程施工业绩不少于 1项（须提供中标通知书和施工合同，或竣工验收表）； 6、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞ 125号）和《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（高检会﹝2015﹞3 号）的要求，凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（ （略）gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单(信用服务- 失信被执行人、重大税收违法失信主体-搜索栏输入单位全称-截图)；在中国裁判文书网 （http://（略）gov.cn/）-高级检索-案由-刑事案由-贪污贿赂罪，查询单位、法 定代表人（查询时先输入单位点击检索后再输入法定代表人后再点检索）、项目负责人（查 询时先输入单位点击检索后再输入项目负责人后再点检索）有行贿犯罪记录（尚在判决、裁 定、刑罚期内的）（单位犯罪自人民法院判决、裁定生效之日起，个人犯罪自刑罚执行完毕 之日起至开标之前，计算行贿犯罪档案查询期限）；在国家企业信用信息公示系统 （http://（略）gov.cn/index.html）被列入经营异常名录、严重违法失信企业名单； 7、自治区区外企业应具有有效的外省队伍进疆备案手续或应按**维吾尔自治区住建厅 2018年 4月 24日发布的《关于进一步推动自治区建筑市场统一开放的通知》的规定，登录 **建筑市场监管和诚信信息一体化平台（简称**工程建设云，网址： http://（略）gov.cn），注册报送企业基本信息和人员信息； 8、其他说明：（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人， 不得参加投标（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同 一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反前两款规定的，相关投标均无效； 9、本项目不接受联合体投标。; (002**县江布拉克景区麦田·伴山民宿建设项目)的投标人资格能力要求：1、投标 人必须是中华人民**国境内注册的，具有独立法人资格的企业； 2、投标人须具备有效的资质证书，须具备建筑工程施工总承包资质三级及以上资质； 3、投标人须具备有效的安全生产许可证； 4、投标人项目负责人要求：注册建造师二级及以上（建筑工程专业）本单位注册，不接受 临时注册建造师； 5、投标人业绩要求：投标人近三年(2021年 1月 1日-至今，以竣工验收表日期为准)完成 的类似工程施工业绩不少于 1项（须提供中标通知书和施工合同，或竣工验收表）； 6、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞ 125号）和《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（高检会﹝2015﹞3 号）的要求，凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（ （略）gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单(信用服务- 失信被执行人、重大税收违法失信主体-搜索栏输入单位全称-截图)；在中国裁判文书网 （http://（略）gov.cn/）-高级检索-案由-刑事案由-贪污贿赂罪，查询单位、法 定代表人（查询时先输入单位点击检索后再输入法定代表人后再点检索）、项目负责人（查 询时先输入单位点击检索后再输入项目负责人后再点检索）有行贿犯罪记录（尚在判决、裁 定、刑罚期内的）（单位犯罪自人民法院判决、裁定生效之日起，个人犯罪自刑罚执行完毕 之日起至开标之前，计算行贿犯罪档案查询期限）；在国家企业信用信息公示系统 （http://（略）gov.cn/index.html）被列入经营异常名录、严重违法失信企业名单； 7、自治区区外企业应具有有效的外省队伍进疆备案手续或应按**维吾尔自治区住建厅 2018年 4月 24日发布的《关于进一步推动自治区建筑市场统一开放的通知》的规定，登录 **建筑市场监管和诚信信息一体化平台（简称**工程建设云，网址： http://（略）gov.cn），注册报送企业基本信息和人员信息； 8、其他说明：（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人， 不得参加投标（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同 一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反前两款规定的，相关投标均无效； 9、本项目不接受联合体投标。; 本项目不允许联合体投标。 四、招标文件的获取 获取时间：从 2024年 05月 16日 10时 00分到 2024年 05月 22日 19时 00分 获取方式：现场领取 五、投标文件的递交 递交截止时间：2024年 06月 07日 11时 00分 递交方式：****市**红**路 2588号绿地中心领海 101楼 1305A室纸 质文件递交 六、开标时间及地点 开标时间：2024年 06月 07日 11时 00分 开标地点：****市**红**路 2588号绿地中心领海 101楼 1305A室 七、其他 标项一： 项目名称：**县江布拉克景区麦田·伴风民宿建设项目 项目编号：WTHH-ZB（略） 建设地址：**县江布拉克景区 建设内容：新建 682.5m装配式结构二层民宿楼 1栋及室外硬化、绿化等配套设施建设，购 置安装 5m化粪池和一体化污水处理设备 1套等设施设备。 投资额：550万元 计划工期：59天，计划 2024年 06月 10日开工 2024年 08月 07日竣工。 招标范围：施工图纸范围内的全部内容及工程量清单中的施工内容（包括招标文件、设计变 更、答疑及招标文件补充等内容）。 标项二： 项目名称：**县江布拉克景区麦田·伴山民宿建设项目 项目编号：WTHH-ZB（略） 建设地址：**县江布拉克景区 建设内容：新建 745.5m装配式结构二层民宿楼 1栋及室外硬化、绿化等配套设施建设，购 置安装 5m化粪池和一体化污水处理设备 1套等设施设备。 投资额：660万元 计划工期：59天，计划 2024年 06月 10日开工 2024年 08月 07日竣工。 招标范围：施工图纸范围内的全部内容及工程量清单中的施工内容（包括招标文件、设计变 更、答疑及招标文件补充等内容）。 其他事项： 评标办法 综合评估法。 招标文件的获取 请于 2024年 05月 16日至 2024年 05月 22日，每天上午 10:00至 13：30，下午 16：00 至 19：00（**时间，法定节假日除外），请携带法人授权委托书、被授权代理人身份证原 件及复印件以及投标人的资格要求的所有内容，以上资料的原件及复印件 1份加盖单位章， 到**沃图恒辉建设工程项目管理有限公司（****市**红**路 2588号绿 地中心领海 101楼 1305A室）报名及购买招标文件；文件费 500元（售后不退，报名资料不 全者一概拒绝报名）。 八、监督部门 本招标项目的监督部门为/。 九、联系方式 招 标 人：**江布拉克旅游开发建设有限公司 地 址：****回族自治州**县半截沟**布拉克景区游客服务中心二层 联 系 人：杨工 电 话：（略） 电子邮件：/ 招标代理机构：**沃图恒辉建设工程项目管理有限公司 地 址： ****市**红**路 2588号绿地中心领海 101楼 1305A室 联 系 人： 霍靖萱 电 话： （略） 电子邮件： / 招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： （签名） 招标人或其招标代理机构： （盖章）