# 建设工程施工合同
住房城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人(全称)：点击登录查看；
承包人(全称)：甘肃东源建筑安装工程有限公司；

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 甘肃定西经济开发区****施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：甘肃定西经济开发区****
2. 工程地点：定西高新区循环经济产业园二期河东片；
3. 工程立项批准文号：定经开发政招商发(2025)5号文件；
4. 资金来源：财政资金、申请政策性资金、企业自筹、银行贷款等多渠道筹措解决；
5. 工程内容：
   该道路工程位于甘肃定西经济开发区循环经济产业园二期河东片，南起南四东路，北至南三路，为城市****
6. 工程承包范围：经审查合格的施工图范围内所有建设内容(具体以该项目工程量清单为准)。

二、合同工期

计划开工日期：****。
计划竣工日期：****。
工期总日历天数：365天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

签约合同价为：
人民币（大写）：柒佰陆拾柒万伍仟捌佰贰拾元贰角伍分（￥****.25 元）；

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）贰拾玖万捌仟肆佰壹拾叁元零角陆分（¥298413.06 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （￥ / 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / （￥ / 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写） / （￥ / 元）。

2. 合同价格形式：固定总价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：丁娜；

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及其附录；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于****签订。

十、签订地点

本合同在点击登录查看办公室签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式6份，均具有同等法律效力，发包人执3份，承包人执3份。

组织机构代码: ****41065N ;
地址: 甘肃省定西市****
定西现代科技园 A 栋 11 楼 ;
邮政编码: 743000 ;
法定代表人: 王静安 ;
委托代理人: ;
电话: 0932 - **** ;
传真: / ;
电子信箱: / ;
开户银行: 甘肃银行定西分行营业部;
账 号: ****700020 。

组织机构代码: ****42748U;
地址: 定西市安定区旱作业农业考
研推广中心;
邮政编码: 743000 ;
法定代表人: ;
委托代理人: ;
电话: 0932 - **** ;
传真: / ;
电子信箱: 0932 - **** ;
开户银行: 定西农村商业银行股份有限公司;
账 号: ****021413 。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括发包人在招标过程中发出的答疑文件、履行合同过程中双方书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

• 名 称：中昕国际项目管理有限公司；
• 资质类别和等级：市政公用工程监理甲级；
• 联系电话：****；
• 电子信箱：****@qq.com；
• 通信地址：西安经济技术开发区****

1.1.2.5 设计人：

• 名 称：信宇腾远规划设计有限公司；
• 资质类别和等级：市政乙级；
• 联系电话：****；
• 电子信箱：****@qq.com；
• 通信地址：西安曲江新区****

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：执行《通用条款》；
1.1.3.9 永久占地包括：项目规划、用地手续范围内的土地；
1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定的临时用地；

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《甘肃省建筑市场管理条例》、《建设工程工程量清单计价规范GB50500 - 2013》等法律法规、规范技
69

术标准及甘肃省有关工程建设合同管理的规定。
标准和规范
1 适用于工程的标准规范包括: 执行国家颁布的现行施工及验收规范、操作
规程及质量验收评定标准。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称: / ;
发包人提供国外标准、规范的份数: / ;
发包人提供国外标准、规范的名称: / ;
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求: / ;
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为: 执行《通用条款》;
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限: 签订合同后7日内 ;
发包人向承包人提供图纸的数量: 2套 ;
发包人向承包人提供图纸的内容: 通过审查的完整施工图;
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件,包括: 承包人相关资质、项目经理部组织机构及人员
资格证书、质量安全生产管理体系体系、施工组织设计及安全技术措施、危险性较
大分部分项工程清单及专项施工方案、施工总进度计划等与工程开工准备、办理
质量监督及施工许可证有关的文件,其他工程开工需要的资料等;
承包人提供的文件的期限为: 7个工作日;
承包人提供的文件的数量为: 一式四份;
承包人提供的文件的形式为: 书面形式;
发包人审批承包人文件的期限: 执行《通用条款》。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定: 执行《通用条款》,图纸由发包人提供;
1.7 联络
1.7.1 发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、
70

指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
发包人接收文件的地点:定西海丰投资公司办公室;
发包人指定的接收人为: 王海东 ;
承包人接收文件的地点: 海丰公司办公室 ;
承包人指定的接收人为: 丁娜 ;
监理人接收文件的地点: 海分公司办公室 ;
监理人指定的接收人为: 陈阳 ;
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定:由承包人按发包人要求负责办理出入施工现场所需的全部批准手续。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定:需要办理交通特别通行证时由承包人自行负责办理;施工现场需要排放有害污水时,由承包人办理相关手续,所产生的全部费用由承包人承担,其余遵循《通用条款》。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:施工所需便道由承包人负责修筑,所产生的全部费用由承包人承担。
1.10.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:执行《通用条款》;
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:执行《通用条款》;
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:执行《通用条款》;
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:执行《通用条款》;
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:执行《通用条款》;

1.13 工程量清单错误的修正

当出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：

1. 合同履行期间，当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差超出相关计价规定时，当工程量增加15%以上时其增加部分的工程量的综合单价应予调低，当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价不予调整（详见GB50500 - 2013《建设工程工程量清单计价规范》第9.3和9.6节相关规定）；
2. 在施工过程中出现清单漏项、缺项或工程变更、签证而引起的工程量变化按实际进行调整，单价按照招标时的价格；招标清单无此项目时，按照招标文件相关规定协商价格；
3. 在合同履行期间，人工、材料、机械价格不予调整。
   允许调整合同价格的工程量偏差范围：合同清单的综合单价不予调整。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：
姓 名：王海东；
身份证号：/；
职 务：项目负责人；
联系电话：****；
电子信箱：/；
通信地址：/；
发包人对发包人代表的授权范围如下：负责处理合同履行过程中与发包人有关的事宜，对本工程质量、工期、进度、安全、文明施工及材料和设备进场进行监督检查；对涉及工期延长、设计变更和现场收方及签证、已完工程量报告、竣工结算报告等影响工程造价的相关事项复核后，汇报开发区管委会批准后作出处理；办理中间交工工程验收手续；协调施工现场及外部有关事宜。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

72

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应最迟于开工日期3天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人协助承包人处理施工现场地下管线的保护工作，若产生费用全部由承包人承担；承包人负责施工现场的水、电力等施工所必需的条件接至施工现场内，发生的所有费用全部由承包人承担。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/；
发包人是否提供支付担保：/；
发包人提供支付担保的形式：/；

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图、工程施工技术及过程资料、工程质量保证资料、工程检验评定资料、结算书等与工程施工相关资料。
承包人需要提交的竣工资料套数：竣工图2套，竣工资料2套，完整电子档案1套；
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担；
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后14日内提供；
承包人提交的竣工资料形式要求：提供电子档案和纸质文件并装订成册；
（2）承包人应履行的其他义务：1、承包人负责履行本合同约定义务，遵守本合同各项条款要求；2、参与组建项目部、制定项目管理相关制度，对项目管理部人员进行职责目标分解、实行管理考核、下达生产目标任务；3、主持项目经理部工作；4、组织人力、物力、财力，以满足本项目顺利实施；5、配合发包方协调与项目有关的内、外部关系；6、承包人对项目实施过程中发现的问题可向发包人提出合理化建议；7、办理法律、法规所规定应由承包人办理的许可和批准文件，并将办理结果书面送达发包人留存；8、按合同约定完成保修期内所承担的保修义务职责；9、按法律法规和合同约定投入安措费的使用、加大环境保护措施、办理现场作业人员工伤保险；10、按

合同约定的工作内容和施工进度要求,编制施工组织设计和各项施方案,并对施
工方法达到发包方使用功能要求;11、在完成合同约定各项工作时,不得损坏公
国道路、水源、管网等公共设施;12、承包人按时足额支付农民工工资;13、承包人
严格按照国家及地区标准规范要求精心施工、合理安排工序进度,确保工程质量、安
全生产、工期顺利圆满竣工验收完成;14、其它。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理:
姓 名: 丁娜 ;
身份证号: ****065721 ;
建造师执业资格等级: 二级 ;
建造师注册证书号: 甘 **** ;
建造师执业印章号: 甘 **** ;
安全生产考核合格证书号: 甘建安 B**** ;
联系电话: 0932 - **** ;
电子信箱: ****@QQ.com ;
通信地址: 定西市安定区旱作农业考研推广中心 ;
承包人对项目经理的授权范围如下:1、经授权并代表承包人负责履行本合同约
定义务;2、参与组建项目部、制定项目管理相关制度,对项目管理部人员职责进行目
标分解、考核、下达生产指令目标任务;3、主持项目经理部工作;4、组织人力、物
力、财力合理使用;5、参与选择并使用具有相应资质的分包人;6、参与选择物资供
应单位;7、在授权范围内协调与项目有关的内、外部关系;8、按合同约定完成质量、
安全文明、进度、成本、进度报表、农民工工资发放等管理工作;9、在正常来往文件
中签署有效文件;10、完成阶段性及竣工验收工作;11、完成农民工工资支付相关工
作;12、做好结算、审计工作;13、其它。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求: 每月在施工现场应不少于 25 天;
承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任: 执
行《通用条款》;
项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任: 执行《通用条款》;
3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任: 项目暂停施工,由此增加的费用和
(或)延误的工期由承包人承担;
74

3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：工程暂停施工，由此增的费用和（或）延误的工期由承包人承担；

3.2 承包 人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 通知开工后七日内向发包人提交；

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：工程暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行《通用条款》；

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：由承包人承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：由承包人承担；

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不允许分包。
主体结构、关键性工作的范围：/；

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：/；
其他关于分包的约定：/；

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/；

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：遵守《通用条款》。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：/；
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/；

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：另见监理合同内容；

关于监理人的监理权限: 另见监理合同内容,总监理工程师签发的任何价款凭证、 变更、工期延长,均需征得发包人同意 ;
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定 见监理合同内容。
4.2 监理人员
总监理工程师:
姓 名: 陈阳 ;
职 务: 注册监理工程师 ;
监理工程师执业资格证书号: **** ;
联系电话: **** ;
电子信箱: ****@qq.com ;
通信地址: 陕西省宝鸡市****
关于监理人的其他约定: / 。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定: / ;
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求: / ;
关于工程奖项的约定: / ;
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定: 共同检查前 24 小时书面通知监理人;
监理人不能按时进行检查时,应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过: 48 小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1 安全文明施工
76

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：达到《市政工程施工安全检
验标准》（CJJ/T275 - 2018）中“合格”标准。
6.1.2 关于治安保卫的特别约定：执行《通用条款》；
关于编制施工场地治安管理计划的约定：执行《通用条款》；
6.1.3 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：执行《通用条款》；
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/；
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定执行，
若招标文件无约定的按通用条款执行。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：办理施工许可证前；
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工
组织设计后 7 个工作日内；
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到施工
组织设计后 7 个工作日内。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前 7 日内；
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前 7 日内；
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前 7 日内；
7.3.2 开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 执行通用条款 天内发出
开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
77

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面
期限: 开工前 7 日。
工期延误
5.1 因发包人原因导致工期延误
(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形: /;
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误, 逾期竣工违约金的计算方法为: 执行通用条款。
因承包人原因造成工期延误, 逾期竣工违约金的上限: 执行通用条款。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定: 执行通用条款;
7.7 异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:
(1) 执行《通用条款》;
(2) 执行《通用条款》;
(3) 执行《通用条款》;
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2 提前竣工的奖励: /;
8. 材料与设备
8.4 材料与工程设备的保管与使用
8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担: /;
8.6 样品
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备, 样品的种类、名称、规格、数量要求:
按国家法律、法规文件执行;
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定: 由承包人承担;
78

9. 试验与检验

9.3 试验设备与试验人员

9.3.1 试验设备

• 施工现场需要配置的试验场所：执行《通用条款》；
• 施工现场需要配备的试验设备：执行《通用条款》；
• 施工现场需要具备的其他试验条件：执行《通用条款》；

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：根据国家建筑规范执行。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：必须依据书面的设计变更。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：根据设计变更单和工程变更确认单及招投标文件结算。

10.5 承包人的合理化建议

• 监理人审查承包人合理化建议的期限：执行《通用条款》；
• 发包人审批承包人合理化建议的期限：执行《通用条款》；
  承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/__；

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第**/__**种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第**/__**种方式确定。

• 第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
  承包人直接实施的暂估价项目的约定：/__。

79

10.8 暂列金额

同当事人关于暂列金额使用的约定：_/。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不予调整。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第__/种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：/。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/__%时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：/。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：/；
风险费用的计算方法：/；

风险范围以外合同价格的调整方法: / 。

2、 合同。
总价包的风险范围: 工程量变更按实际施工数量结算 ;
风险费用的计算方法: 双方协商解决 ;
风险范围以外合同价格的调整方法: / ;
3、其他价格方式: / ;
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额: / ;
预付款支付期限: / ;
预付款扣回的方式: / 。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限: / ;
预付款担保的形式为: / ;
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则: 遵守《通用条款》以及《建设工程工程量清单计价规范GB50500 - 2013》 ;
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定: / ;
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定: / ;
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定: 经发包人、监理单位审核通过的自开工以来的实际工程量 ;
12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第12.3.4项(总价合同的计量)约定进行计量: / ;
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序: / ;
81

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：工程款按形象进度拨付。发包方以监理工程师、发包人派驻的项目主管审定的工程计量报审表为依据，按工程（合格工程）实际完成工程量计价额的 80%支付工程款（其中人工费用占本次付款额的 25%，并拨付于农民工工资专用账户），工程款支付至合同总价的 70%后停止支付，承包人进行竣工结算，竣工结算价以工程竣工结算审定价为准，待竣工决算审计完毕并验收合格后，支付至工程建安投资结算审定价的 97%，扣留工程建安投资结算审定价的 3%为质保金，缺陷责任期满后 1 个月内付清。承包人于每月 20 日前向监理人报送上月 20 日至当月 19 日已完成的工程量报告，并附已完成工程量报表、形象进度说明等有关资料，监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 5 日内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量，监理人在收到承包人提交的工程量报表后的 5 天内未完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后，7 天内完成审核并报送发包人，发包人应在收到后 7 天内完成审批。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：由承包人负责完成；

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/；
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：承包人应于每月 20 日前向监理人报送当月已完成的工程量报告，并附已完成工程量报表、形象进度说明等有关资料；
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/；

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：接到付款申请 7 日内；
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：接到付款申请 7 日内；
（2）发包人支付进度款的期限：接到付款申请单确认后 7 日内；
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/；

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/；
82

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：_/；
13 验收和工程试车
13.1 分部 分项工程验收
13.1.2 监理人不能按时进行验收时,应提前_24_小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过: _48_小时;
13.2 竣工验收
13.2.2 竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定:根据工程项目的具体情况和特点,经双方协商合理有
序的组织工程验收 。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法: _
/ ;
13.2.5 移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限: 执行通用条款:
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为: _/ ;
承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为: / ;
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容: / ;
(1)单机无负荷试车费用由/ ;
(2)无负荷联动试车费用由/ ;
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定: _/ ;
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限: 执行《通用条款》;
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
83

承包人提交竣工结算申请单的期限: 执行《通用条款》；
竣工结算申请单应包括的内容: 执行《通用条款》；
14.3竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限: 结算完毕并竣工验收合格后30天内；
发包人完成竣工付款的期限: 竣工验收合格后支付至工程建安投资结算审定价的97%。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序: /；
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数: 一式肆份；
承包人提交最终结算申请单的期限: 工程竣工验收合格后,自发包人通知付款起7天内。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限: /；
（2）发包人完成支付的期限: /。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限: 道路工程竣工验收合格后2年内,其他详见工程质量保修书。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定: 工程竣工验收后付款时一次性扣除。
在工程项目竣工前,承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的,发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第(2)种方式:
（1）质量保证金保函,保证金额为: /；
（2）3%的工程款；

（3）其他方式：/；

5.3 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第__(2)__种方式：

• （1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
• （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
• （3）其他扣留方式：/；

关于质量保证金的补充约定：缺陷责任期结束后发包人将质量保证金支付给承包人；

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：见工程质量保修书。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：接到业主通知在4小时之内到达现场并修复缺陷或损坏部位。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：执行《通用条款》；

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

• （1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：__/____；
• （2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：__/____；
• （3）发包人违反第10.1款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：执行《通用条款》；
• （4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：__/____；
  85

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任: 双方协商解决:
(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示, 导致承包人无法复工的
违约责任: __/;
(7) 其他: __/。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项(发包人违约的情形)约定暂停施工满__执行《通用条款》__天
后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的, 承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形: 执行《通用条款》;
16.2.2 承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法: 执行《通用条款》。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定: 执行《通用条款》;
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式: 双方协商解决;
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外, 视为不可抗力的其他情形: 执行《通用条款》;
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后, 发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 执行《通用条款》天内
完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定: 执行《通用条款》;
18.3 其他保险
86

关于其他保险的约定: 承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险及工
程设备支付保险费 ;
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险: 执行《通用条款》;
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定: 执行《通用条款》;
19. 争议解决
19.1 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定: 执行《通用条款》;
19.1.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定: 执行《通用条款》;
选定争议评审员的期限: 执行《通用条款》;
争议评审小组成员的报酬承担方式: 执行《通用条款》;
其他事项的约定: 执行《通用条款》;
19.1.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定: 执行《通用条款》;
19.1.3 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第 1 种方式解决:
(1)向 工程所在地 仲裁委员会申请仲裁;
(2)向 / 人民法院起诉;
87

附件
协议书附件：
附件1：承包人承揽工程项目一览表
专用合同条款附件：
附件2：发包人供应材料设备一览表
附件3：工程质量保修书
附件4：主要建设工程文件目录
附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表
附件6：承包人主要施工管理人员表
附件7：中标通知书
88

附件1:
承包人承揽工程项目一览表
89

单位工程名称	建设规模	建筑面积（平方米）	结构形式	层数	生产能力	设备安装内容	合同价格（元）	计划开工日期	计划竣工日期
甘肃定西经济开发区****	该道路工程长423.939米，道路红线宽18米，设计时速20km/h，为城市****	/	/	/	/	/	****.25	****	****

附件2:

发包人供应材料设备一览表

材料设备品种	设备名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	质量等级	供应时间	送达地点	备注
	无

附件3:
91

工程质量保修书

（全称）：点击登录查看；
（全称）：甘肃东源建筑安装工程有限公司；

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经商一致就甘肃定西经济开发区****

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括：承包人所实施的项目施工图及工程量清单范围内所有施工内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面、外墙保温的防渗为__/年；
3. 装修工程为__/年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为__2__年；
5. 供热与供冷系统为__/个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区****
7. 其他项目保修期限约定如下：照明工程及交通工程质保期5年。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为__24__个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
   92

4. 质量保修完成后,由发包人组织验收。
   五、保修费用
   保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
   六、双方约定的其他工程质量保修事项:
5. 扣留保修金不计利息。
6. 在工程结算审计完成并竣工验收合格后支付至审定价的97%,剩余审定价的3%作为保修金,保修期间不计银行利息,保修期满后支付给承包人。
   工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。
   发包人:(公章)
   法定代表人或其委托代理人
   (签字)
   承包人:
   法定代表人或其委托代理人
   (签字)
   组织机构代码: ****41065N
   组织机构代码: ****42748U;
   地 址:甘肃省定西市****
   地址:定西市安定区旱作业农业考
   街道定西现代科技园A栋11楼;
   研推广中心:
   邮政编码: 743000 ;
   邮政编码: 743000 ;
   法定代表人: 王静安 ;
   法定代表人: ;
   委托代理人: ;
   委托代理人: ;
   电 话: **** ;
   电 话: 0932 - **** ;
   传 真: / ;
   传 真: / ;
   电子信箱: / ;
   电子信箱: 0932 - **** ;
   开户银行: 甘肃银行定西分行营业部;
   开户银行: 定西农村商业银行股份有限公司
   账 号: ****700020 ;
   账 号: ****021413 ;
   93

附件4:
主要建设工程文件目录
|文件名称|套数|费用(元)|质量|移交时间|责任人|
|—-|—-|—-|—-|—-|—-|
|94|

附件5:
承包人用于本工程施工的机械设备表
材料、设备品

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	质量等级	供应时间	送达地点	备注
1	挖掘机	SY385H	湖南	6台		合格	施工现场
2	自卸车	SX3310M B 6ZD	陕西	30台		合格	施工现场
3	汽车吊QY	QY25	徐州	3台		合格	施工现场
4	压路机	SSR200A C - 8	湖南	10台		合格	施工现场
5	投入式振动棒	ZN50	甘肃	10台		合格	施工现场
6	砂浆搅拌机	SY385H	甘肃	2个		合格	施工现场
7	其它	按实际需求配备

95

附件6:
承包人主要施工管理人员表
项目名称 甘肃定西经济开发区****
投标单位名称 甘肃东源建筑安装工程有限公司
法定委托代理人 丁娜 身份证号 ****065721
项目负责人 丁娜 资质等级 二级 注册证号 甘****
技术负责人 刘永峰 职称 工程师 职称证号 ****12
安全生产负责人 李志鹏 职称 工程师 C证号 甘建安C3（2018）****
质量员: 仰瑞军 证号:********
施工员: 魏跃华 证号:********
机械员: 曹慧 证号:********
材料员: 颜绿娟 证号:********
造价员: 张世霞 证号:建[造]****80
资料员: 丁晓琴 证号:********
安全员:
C证: 唐进兵 甘建安C3（200）0007405
96

中标通知书(工程)
中标编号:****

甘肃东源建筑安装工程有限公司:

你单位于**** 15:00:00前所递交甘肃定西经济开发区****投标文件已经评标委员会评定,中标公示期已满,确定你单位中标,请务于中标通知书发出之日起三十日内与项目业主单位商签合同。具体中标内容如下:

中标价(小写人民币)	柒佰陆拾柒万伍仟捌佰贰拾元贰角伍分****.25元
项目负责人	丁郎
工程质量	合格	工期(日历天)	365

项目业主单 (盖章)
负责人:

招标代理单位: (盖章)
负责人:

****
****
97