贺兰县城市排水防涝体系建设工程（三期朔方街）丰庆路-桃源路EPC总承包监理

贺兰县城市排水防涝体系建设工程(三期朔方街)丰庆路- 桃源路EPC总承包监理 (招标编号: NXSXR-2025-050) 项目所在地区: 宁夏回族自治区,银川市,贺兰县 一、 招标条件 本贺兰县城市排水防涝体系建设工程(三期朔方街)丰庆路- 桃源路EPC总承包监理已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为国有 资金68.1626万元，招标人为贺兰县住房和城乡建设局。本项目已具备招标条件 ，现招标方式为公开招标。 二、 项目概况和招标范围 规模: 道路长度约1850m，主要建设内容为新建雨水主管道1864m，管径为d 800- d1500，管材为预应力混凝土级管，及配套管网和设施;改造污水主管道1760 m，管径为d800- d1000，管材为预应力混凝土II级管，及配套管网和设施;新建再生水主管道18 48m，管径dn400，管材为球墨铸铁管，及配套管网和设施。包含雨污分流改造 、再生水工程、给水改造、道路维修、路灯拆除及恢复、交通安全设施拆除及 恢复、治安监控管线改造工程，项目配套清淤、管线改迁及保护等附属工程等 。 范围: 本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的: (001)贺兰县城市排水防涝体系建设工程(三期朔方街)丰庆路- 桃源路EPC总承包监理; 三、 投标人资格要求 (001贺兰县城市排水防涝体系建设工程(三期朔方街)丰庆路- 桃源路EPC总承包监理)的投标人资格能力要求:1、投标人须具备住房城乡建设 行政主管部门颁发的市政公用工程监理乙级(含乙级)以上资质，并在人员、 试验检测仪器设备方面具有相应的监理能力，拟派总监理工程师须具备国家注 册市政公用工程专业监理工程师执业资格。 2、通过"信用中国"网站查询投标主体，被列为失信被执行人的，限制其参与 投标活动。 3、通过"信用中国"网站查询投标人是否为失信被执行人，并限制失信被执行 人参与此次投标。 4、通过"中国裁判文书网"网站查询投标主体，有行贿犯罪记录的投标单位， 限制其参与投标活动。限定期限为一年(单位犯罪自人民法院判决、裁定生效 之日起)。; 本项目不允许联合体投标。 四、 招标文件的获取 获取时间: 从****18时00分到****18时00分 获取方式: 联系代理机构获取 五、 投标文件的递交 递交截止时间: ****09时30分 递交方式: 宁夏世翔荣建设工程管理有限公司会议室(银川市金凤区长城 中路(学区路)2号公建楼四楼403室)纸质文件递交 六、 开标时间及地点 开标时间: ****09时30分 开标地点: 宁夏世翔荣建设工程管理有限公司会议室(银川市金凤区长城 中路(学区路)2号公建楼四楼403室) 七、 其他 HEtE 贺兰县城市排水防涝体系建设工程(三期朔方街)丰庆路- 桃源路EPC总承包监理招标公告 1. 招标条件 本招标项目贺兰县城市排水防涝体系建设工程(三期朔方街)丰庆路- 桃源路已由贺兰县发展和改革局以关于贺兰县城市排水防涝体系建设工程(三 期朔方街)丰庆路- 桃源路初步设计的批复(贺发改复(2025)58号)批准建设，项目业主为贺兰 县住房和城乡建设局，建设资金来自争取国家补助资金支持方向的70%，不足部 分由县级配套。出资比例为100%，招标人为贺兰县住房和城乡建设局，招标代 理机构为宁夏世翔荣建设工程管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项 目的监理进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围 2.1 项目概况: 道路长度约1850m，主要建设内容为新建雨水主管道1864m，管径 为d800- d1500，管材为预应力混凝土II级管，及配套管网和设施;改造污水主管道1760 m，管径为d800- d1000，管材为预应力混凝土II级管，及配套管网和设施;新建再生水主管道18 48m，管径dn400，管材为球墨铸铁管，及配套管网和设施。包含雨污分流改造 、再生水工程、给水改造、道路维修、路灯拆除及恢复、交通安全设施拆除及 恢复、治安监控管线改造工程，项目配套清淤、管线改迁及保护等附属工程等 0 2.2 建设地点: 贺兰县朔方街(丰庆路-桃源路)段。 2.3 计划工期: 计划工期为365日历天(含冬休期105日历天，冬休期间不计入有 效施工期) 2.4 招标范围: 本项目贺兰县城市排水防涝体系建设工程(三期朔方街)丰庆路 -桃源路EPC总承包全过程监理服务(含施工及保修期监理工作)。 2.5 标段划分: 本项目监理划分为1个标段 3. 投标人资格要求 315*7 3.1投标人须具备住房城乡建设行政主管部门颁发的市政公用工程监理乙级(含 建工 乙级)以上资质，并在人员、试验检测仪器设备方面具有相应的监理能力，拟 派总监理工程师须具备国家注册市政公用工程专业监理工程师执业资格。 对复进研究 动 3.2通过"信用中国"网站查询投标主体，被列为失信被执行人的，限制其参与 6 男 2* 段 投标活动。 3.4通过"信用中国"网站查询投标人是否为失信被执行人，并限制失信被执行 人参与此次投标。 3.5通过"中国裁判文书网"网站查询投标主体，有行贿犯罪记录的投标单位， 限制其参与投标活动。限定期限为一年(单位犯罪自人民法院判决、裁定生效 之日起)。 3.6本次招标不接受联合体投标。 4.招标文件的获取 4.1凡有意参加投标者，请于****至****18时00分(北京时 间，下同),将项目登记表发送至****@163.com邮箱后联系代理机构工作人 员免费获取电子招标文件(项目登记表详见招标公告附件)。 4.2各投标人开标前须关注"中国招标投标公共服务平台-- 变更公告"栏及时查看本项目的变更、澄清等有关内容，招标人(招标代理机 构)不再以其他方式通知。 5.投标文件的递交 5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为****9时30分 ，投标人应在截止时间前将密封好的投标文件递交至宁夏世翔荣建设工程管理 有限公司会议室(银川市金凤区长城中路(学区路)2号公建楼四楼403室)。 5.2逾期递交的投标文件，招标人不予受理。 6. 发布公告的媒介 本次招标公告同时在"中国招标投标公共服务平台"上发布。 7. 监督部门 本项目招标投标监督部门为:贺兰县建设工程招投标管理中心，联系电话:0951- ****。 六网想 t 8. 联系方式 * 招标人: 贺兰县住房和城乡建设局 ， 地 址: 银川市贺兰县政务中心6楼 联系人: 郭女士 电 话: **** ****72 招标代理机构: 宁夏世翔荣建设工程管理有限公司 地 址: 银川市金凤区长城中路(学区路)2号公建楼四楼 联系人: 方雪 电 话: ****、****7477 八、 监督部门 本招标项目的监督部门为贺兰县建设工程招投标管理中心。 九、 联系方式 招标人: 贺兰县住房和城乡建设局 地 址: 银川市贺兰县政务中心6楼 联系人: 郭女士 电 话: **** 电子邮件: / 招标代理机构: 宁夏世翔荣建设工程管理有限公司 地 址: 银川市金凤区长城中路(学区路)2号公建楼四楼 联系人: 方雪 电 话: ****、**** 电子邮件: 招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人): 万颖 (签名) 招标人或其招标代理机构: (盖章) **** ★ 限 附件: 报名日期: 年 月 日 项目名称 项目编号 拟投标段 (未分标段可不填写) 投标单位全称 (加盖公章) 投标联系人 联系电话 邮箱 备注 备注: 请各供应商完整填写此表并加盖单位公章后扫描发送至宁夏世翔荣 建设工程管理有限公司邮箱(邮箱地址:****@163.com)进行报名，由 于供应商自身原因信息填写错误导致报名失败，责任由供应商自行承担。 报名登记表