当前位置：
1. 发包条件
点击登录查看新乡客整所主风管路整修工程，已由集团公司批准建设。项目业主为中国铁路郑州****点击登录查看。项目已具备发包条件，现对该项目施工进行发包。
2. 项目概况与发包范围
2.1建设地点：郑州****
2.2项目概况：点击登录查看新乡客整所主风管路整修工程。
2.3发包范围：
（一）新乡客整所2-3道间揭、盖地沟盖板并更换破损地沟盖板；拆除恢复混凝土地面；拆除更换DN50、DN25镀锌钢管；安装管道支架；更换DN50阀门、DN25阀门、DN25握手阀；地沟垃圾清运。
（二）新乡客整所4-5道间揭、盖地沟盖板并更换破损地沟盖板；拆除恢复混凝土地面；拆除更换DN50、DN25镀锌钢管；安装管道支架；更换DN50阀门、DN25阀门、DN25握手阀；地沟垃圾清运。
（三）新乡客整所8-9道间揭、盖地沟盖板并更换破损地沟盖板；拆除恢复混凝土地面；拆除更换DN50、DN25镀锌钢管；安装管道支架；更换DN50阀门、DN25阀门、DN25握手阀；地沟垃圾清运。
2.4工期：计划工期30日历天。
2.5标段划分：本次施工发包共分为一个标段，标段号：GLZX-01。
3. 竞包人资格要求
3.1 基本要求：投标人为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具备有效的营业执照、施工企业资质和安全生产许可证等，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。
3.2资质要求：本次发包要求竞包人须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质。
3.3业绩要求：竞包人应具有2022年6月至2025年6月内有在建或完成的类似项目，且至少具备一项临近营业线工程业绩（业绩证明材料：提供中标通知书（或发包通知书）、业绩合同）；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.4人员要求：竞包人拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格（不含临时建造师）和有效的安全生产考核合格证书，且未在其他在建工程项目任职。
3.5财务要求：在2023年～2024年（近2年）中平均营业收入不应小于50万元；竞包人用于申请标段的营运资金（包括适当凭证的现金资源、银行贷款和信用额度）不应小于30万元。
3.6社会信誉要求：（1）具有良好的社会信誉，近三年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁、不曾在任何合同中违约或被逐、财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消竞包状态。在本发包项目发包公告发布之日前一年内不曾在发包人管辖范围内发生质量、安全事故或较严重质量、安全、稳定问题或运营安全事故。（2）竞包人及竞包人法定代表人、拟委派的项目经理自递交竞包文件之日起前1年内不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录。（3）竞包人及其法人代表和拟派驻的项目经理未被人民法院列入失信被执行人。
3.7本次发包不接受联合体竞包。
3.8各竞包人均可就上述标段中的 一 （具体数量）个标段竞包。
4. 发包文件的获取
4.1.投标人请于****至****（北京时间）与招标代理单位联系获取招标文件。
4.2发包文件每套售价0元。
4.3 本项目发包文件不提供邮寄。
5. 竞包文件的递交
5.1 竞包文件递交的截止时间（竞包截止时间，下同）为 2025 年6月24日9时 30 分，地点为 郑州市****
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的竞包文件，发包人不予受理。
6. 发布公告的媒介
本次招标公告在国铁采购平台（https:****://bids.crmsc.com.cn/）平台上发布。
7. 联系方式
发包人：点击登录查看
地 址：河南省郑州市****
联系人：点击登录查看
电 话：****
发包代理机构：点击登录查看
地 址：郑州市****
联系人：史智伟、汪嘉璐
联系电话：****、****
电子邮箱：****@163.com
