当前位置：
中国电信温州分公司2025年南站枢纽楼机电提升改造造工程项目监理服务项目询比公告
（项目编号：****）
本询比项目为中国电信温州****点击登录查看，采购代理机构为点击登录查看。项目资金已落实，具备采购条件，现进行公开询比，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在供应商（以下简称供应商）参加询比响应。
1. 项目概况与采购内容
1.1项目名称：中国电信温州分公司2025年南站枢纽楼机电提升改造工程项目监理服务项目
1.2采购内容：中国电信温州分公司2025年南站枢纽楼机电提升改造工程项目监理服务,承担工程范围内的施工阶段全过程监理及缺陷责任期的监理工作。
1.3本采购项目估算为：3万元（含税）,支出类型为资本性预算。
1.4计划施工工期：2025年南站枢纽楼机电提升故造工程计划工期90日历天，
1.5监理服务期：自监理合同签订之日至工程两年缺陷责任期满。
1.6工程质量要求：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
1.7工程安全生产文明施工标准：符合国家、浙江省、温州市相关要求。
1.8本项目不划分标包。
1.9本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》执行供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的供应商主体、被处理产品、处理范围、禁限期、处理措施等关键内容，请务必登录中国电信阳光采购网（https:****）查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。
1.10本项目与成交供应商的签约总金额为响应金额*成交份额。
1.11本项目设置最高响应限价，最高响应限价为3万元人民币（含税），供应商响应报价高于响应总价最高限价或各分项最高限价的，其响应将被否决。
2. 供应商资格要求
2.1 供应商具有住房和城乡建设主管部门颁发的工程监理综合资质或工程监理房屋建筑工程专业乙级及以上资质证书。
2.2 供应商拟派本项目总监理工程师具有注册在供应商单位的房屋建筑工程专业国家注册监理工程师资格。
2.3 供应商应承诺成交后向采购人开具符合采购人要求的增值税专用发票。
2.4 本次询比不接受联合体响应。
2.5 供应商的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标包响应或者未划分标包的同一询比项目响应。
2.6 供应商不得存在下列情形之一：
（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）被依法暂停或取消投标/响应资格的；
（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（5）在最近三年内（自****起）被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标/成交、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；
（6）在最近五年内（自****起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（7）在最近五年内（自****起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（8）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；
（9）为本询比项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；
（10）为本工程项目的相关施工单位，或者与本工程项目的相关施工单位存在隶属关系或者其他利害关系；
（11）为本询比项目的代建人；
（12）为本询比项目的采购代理机构；
（13）与本询比项目的施工单位或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人；
（14）与本询比项目的施工单位或代建人或采购代理机构存在控股或参股关系；
（15）被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；
（16）其他按照中国电信供应商不良行为处理结果及《中国电信供应商不良行为管理规则》的结果执行规则，应对供应商及其响应产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的；
（17）法律法规、询比文件限定的其他情形。
2.7 法律法规规定的其他要求。
3. 资格审查方法
本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见询比文件第三章“评审办法”，凡未通过资格后审的供应商，其响应将被否决。
4. 询比文件的获取
4.1 获取时间：从****14时00分到****17时00分
4.2 获取方式：本项目可以电子邮件在线获取询比文件，请把营业执照、单位介绍信或委托书（写明联系人、联系电话及邮箱）发送至报名邮箱****@163.com，并在邮件内写上项目名称、公司名称、联系人姓名、联系电话。
4.3 获取本询比文件不收取费用。
5. 响应文件的提交
5.1响应文件提交截止时间（即响应截止时间）：****13时30分。
5.2纸质响应文件提交地点：温州市鹿城区****8楼专用评标室。
5.3本项目将于响应文件提交截止同一时间、地点开启响应文件，采购人/采购代理机构邀请响应供应商的法定代表人或者其委托代理人准时参加。
5.4出现以下情形时，采购人/采购代理机构不予接收响应文件：
5.4.1逾期送达或者未送达指定地点的；
5.4.2未按照询比文件要求密封的；
5.4.3未按照本询比公告要求获得本项目询比文件的。
6. 供应商注册
6.1中国电信阳光采购网注册
未注册过的潜在供应商，须通过“中国电信阳光采购网（https:****）”首页“立即注册”模块完成注册
7. 发布公告的媒介
本询比公告在中国电信阳光采购网（https:****）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）上发布，其他媒介转载无效。
8. 联系及异议接收方式
8.1联系方式
采 购 人：点击登录查看
地 址：浙江省温州市****
联 系 人：点击登录查看
电 话：****
采购代理机构：点击登录查看
地 址：杭州市****
联 系 人：黄烜栋、柴敏、姜璐美、翁敏
电 话：****、****、****
电子邮件：****@163.com
开户银行：杭州银行拱宸桥支行
账 号：****1182073
8.2异议接收方式
登录中国电信阳光采购网（https:****）后，通过“招投标-采购异议-提出异议”模块提出。
采购代理机构：点击登录查看
****
附件包：
