中国电建西北院水电公司国家电投哈密十三间房100万千瓦风光储一体化项目Ⅱ标段EPC总承包工程项目35kV集电线路工程专业分包竞争性谈判公告-乙方宝官网

招标项目编号：**** 公告发布时间：****

中国电建西北院水电公司国家电投哈密十三间房100万千瓦风光储一体化项目Ⅱ标段EPC总承包工程项目35kV集电线路工程专业分包竞争性谈判公告

（采购编号：XBSD-GJDTHMFD-[2025]-09

1.采购条件

点击登录查看已中标国家电投哈密十三间房100万千瓦风光储一体化项目Ⅱ标段EPC总承包工程项目，项目建设单位为新疆丝路国元新能源有限公司，建设项目资金来源为业主自筹，资金已落实，该项目已具备采购条件，点击登录查看作为采购人，现对该项目国家电投哈密十三间房100万千瓦风光储一体化项目Ⅱ标段EPC总承包工程项目35kV集电线路工程专业分包进行公开竞争性谈判采购, 凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意投标的企业法人，均可向采购人获取竞争性谈判文件参与本项目竞争性谈判。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点

新疆维吾尔自治区哈密市十三间房地区

2.2 工程概况及标段概况

工程概况：国家电投哈密十三间房100 万千瓦风光储一体化（风电部分）项目位于新疆维吾尔自治区哈密市****

本项目设计安装82台SI214-11MW-H118m机型风电机组，轮毂高度118m，总装机容量900MW。本项目风电机组通过箱式变电站升压至35kV后，通过集电线路汇集至本项目新建220kV汇集站。配套建设80MW/320MWh储能项目。

标段概况：本标段为国家电投哈密十三间房100万千瓦风光储一体化项目Ⅱ标段EPC总承包工程项目35kV集电线路工程专业分包

2.3 工期要求

本分包工程计划开工日期：计划于****开工，****施工完成，具体以发包人或监理人下发的开工令为准。

节点工期：实际工期以甲方及业主具体要求为准。无条件满足建设单位对节点工期的要求；若因承包人原因不能按期完成建设单位节点工期要求，按合同专用条款执行。

合同工期总日历天数为：实际工期以甲方及业主具体要求为准。

若进度滞后承包人应采用增加资源配置等相关措施，确保全容量并网节点目标实现，相关费用已包含在合同总价中。

2.4 质量要求

国家电投哈密十三间房100万千瓦风光储一体化项目Ⅱ标段EPC总承包工程项目35kV集电线路工程专业分包质量要求：

本合同工程的建设按照《国家电力投资集团公司新能源项目工程竣工验收管理办法》、《国家电力投资集团公司新能源项目工程达标投产考核管理办法》、GB50796-2012《风电发电工程验收规范》、最新国家及行业标准执行，实现高标准达标投产，创国家优质工程。

（1）建筑工程

单位工程优良率100％；

分部工程合格率100％；

分项工程合格率100％。

（2）安装工程

单位工程合格率100％；

分部工程合格率100％；

分项工程合格率100％。

1）不发生一般及以上质量事故，工程质量为优良等级并符合达标投产要求；

2）有效控制建设工程质量通病，观感质量及施工工艺达到国内先进水平；

3）工程建设质量达到新疆丝路国元新能源有限公司标准化验收标准及合同约定的质量标准，工程项目的分项工程质量检验合格率为100%，建筑工程优良品率为100%，设备安装工程优良品率为100%；

2.5 采购范围

本次采购工程为国家电投哈密十三间房100万千瓦风光储一体化项目Ⅱ标段EPC总承包工程项目35kV集电线路工程专业分包

本标承包范围包括（但不限于）：国家电投哈密十三间房100万千瓦风光储一体化项目Ⅱ标段EPC总承包工程项目35kV集电线路工程，主要包括并不限于以下：

1、35kV集电线路工程：

（1）35kV集电架空线路的建筑及安装工程（包括但不限于基础工程、接地工程、杆塔工程、铁塔工程、架线工程、光缆工程、金具设备与材料、标识标牌等内容的采购（铁塔及导线甲供，其余乙供）及施工、验收交付使用，负责本项目的所有设备及材料的卸货、场内运输（含二次倒运）保管、试验、安装与调试）。

（2）35kV集电电缆线路的建筑及安装工程（塔底电气柜至机位终端塔电缆及电缆进站工程）（包括但不限于基础开挖、接地工程、电缆敷设及接线工程、电缆头制作、光缆工程、铺沙盖砖、回填、标识标牌等内容的采购（电缆甲供，其余乙供）及施工、验收交付使用，负责本项目的所有设备及材料的卸货、场内运输（含二次倒运）保管、试验、安装与调试）。

（3）材料、设备：商品混凝土、沙、砖、钢筋、接地材料、地脚螺栓、地线、光缆（含保护管、封堵材料）、余缆架、金具绝缘子、光缆熔接盒、防鸟刺、隔离开关、混凝土杆塔等采购。

（4）施工：土建及安装的全部施工内容（含冬季施工）：开挖、回填、模板、钢筋制安、浇筑、保护帽、接地、（杆塔）铁塔组立、电缆头制作及安装、导地线架设、光缆（OPGW）架设、光缆接续、光缆地埋、接地引下线、防洪墙、防沉土、防鸟刺。

2、安全文明施工：安全文明施工满足安全文明施工标准化管理的要求。

3、项目自临建施工至全部风机安装完成；需全过程配合建设单位通过高水平达标投产验收，完成风电场240h试运行，达到规定的性能保证指标、且质保期满止等建设风电场所需要的全部工作。临建、临电、临水由投标人自行解决；投标人负责甲供材料牵引、接货、卸货、保管及二次倒运等。

4、标识标牌：主要包含施工过程中及线路验收中国家电网、质监部门、建设单位所要求的全部标识标牌；

5、试验与验收：35kV线路规范及国家电网、配合电力质监部门验收所需要的试验项目、导线实验、金具试验等，并应出具符合要求的试验报告并归档；

6、资料与竣工档案：按照档案管理规定和甲方要求提交竣工资料；

7、工程质量符合国家电网验收要求、电力质监部门验收要及建设单位（国家电投）要求。

具体内容详见工程量清单及图纸。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、安全生产许可证、增值税一般纳税人资格，必须具有电力施工总承包二级或输变电工程专业承包二级及以上资质。

3.1.2企业资产（财务要求）：响应人没有处于财产被接管、冻结、破产状态，提供近3年财务会计报表（2022-2024年，2024未出的提供2021-2023年）。

3.1.3 企业主要人员要求：

（1）项目经理资格要求：二级建造师及以上执业资格，企业安全管理人员B证；

（2）技术负责人要求：中级及以上专业技术职称；

（3）项目安全生产管理人员的资格要求：具有安全生产管理人员C证；

3.1.4 企业工程业绩要求：响应人在近5年内具有35kV集电线路施工业绩1项及以上；

3.1.5 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标；

（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（5）未被法院列为被执行人（查询网址：http:****://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），招标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体投标。

4.竞争性谈判文件的获取

4.1凡符合上述资质条件要求的，请于 2025 年 7 月 16 日至 2025年 7 月 21 日，每日上午8:30时至下午17:00时（北京时间，不含法定公休日），将以下材料扫描后发至****@nwh.cn邮箱，在邮件中标明获取项目及标段名称、联系人及联系方式。同时将报名资料上传至https://docs.qq.com/form/page/DRUdFVHdTVUZaUW13。

（1）单位营业执照原件副本；

（2）法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件

5.响应文件的递交

5.1响应文件递交的截止时间(响应截止时间，下同)为 2025 年 7 月 23 日 10 时 00分，地点为西安市****

5.2逾期送达、未送达指定地点的或者不按照竞争性谈判文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

6.开标时间、地点

6.1开标时间：2025 年 7 月 23 日 10时 00分，地点为西安市****

6.2谈判时间（预计）：2025 年 7 月 23 日10时 00 分

6.3谈判地点（预计）：西安市****

6.4递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。

7.发布公告的媒介

本次竞争性谈判公告同时在中国电建阳光采购网（https:****://www.cebpubservice.com）与中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站（http：//www.nwh.cn）上发布。