全国 [切换]
关于我们

郑州铁路经济开发集团有限公司郑州第一分公司京广路57号楼房屋改造工程施工总价承包发包公告

河南郑州 全部类型 2025年07月17日
下文中“***”为隐藏内容,仅对乙方宝会员用户开放,会员后可查看内容详情

点击登录查看京广路57号楼房屋改造工程施工总价承包发包公告

发包编号:****

1. 发包条件

点击登录查看京广路57号楼房屋改造工程,项目业主为点击登录查看,项目出资比例为100%,发包人为点击登录查看。项目已具备发包条件,现对该项目施工进行公开发包。

2. 项目概况与发包范围

2.1建设地点:河南省郑州市。

2.2项目概况:点击登录查看京广路57号楼房屋改造工程,地下室局部柱进行加固,改造风井、屋面治漏、女儿墙整修、墙面线缆改造、给排水疏通改造等。

2.3发包范围:工程量清单及施工图纸包含的全部内容。

2.4工期:计划工期30日历天。

2.5标段划分:本次施工发包共分为一个标段,标段号:FWGZSG-01。

3. 竞包人资格要求

3.1 基本要求:中华人民共和国境内合法注册的独立法人,具有有效的营业执照。

3.2资质要求:本次发包要求竞包人须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质,且具有有效的安全生产许可证。

3.3业绩要求:竞包人应具有****以来类似工程施工业绩;并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.4项目经理:竞包人拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书,且未在其他在建工程项目任职。

3.5财务要求:在2023年~2024年(近2年)中平均营业收入不应小于100万元;竞包人用于申请标段的营运资金(包括适当凭证的现金资源、银行贷款和信用额度)不应小于25万元。

3.6社会信誉要求:

具有良好的社会信誉,近三年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁、不曾在任何合同中违约或被逐、财产未被接管或冻结,企业未处于禁止或取消投标状态。在本发包项目发包公告发布之日前一年内不曾在发包人管辖范围内发生质量、安全事故或较严重质量、安全、稳定问题或运营安全事故。
竞包人及竞包人法定代表人、拟委派的项目经理自递交竞包文件之日起前1年内不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录。

(3)竞包人及其法人代表和拟派驻的项目经理未被人民法院列入失信被执行人。

3.7本次发包不接受联合体竞包。

3.8各竞包人均可就上述标段中的 一 (具体数量)个标段竞包。

4. 发包文件的获取

4.1投标人须为国铁采购平台(https:**** 17日至**** (北京时间)与代理公司联系获取发包文件。

4.2发包文件每套售价0元。

4.3 本项目发包文件不提供邮寄。

5. 竞包文件的递交

5.1 竞包文件递交的截止时间(竞包截止时间,下同)为 ****14时 30 分,地

点为郑州市****。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的竞包文件,发包人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次发包公告同时在国铁采购平台(https:****://bids.crmsc.com.cn/)(发布公告的媒介名称)上发布。

7. 联系方式

发 包 人:点击登录查看

地 址:河南省郑州市****

联 系 人:点击登录查看

电 话:****

发包代理机构:点击登录查看

地 址:郑州市****

联 系 人:权伟波、秦继伟

电 话:****、****

电子邮件:****@163.com

****

关注乙方宝服务号,实时查看招标信息>>
模拟toast