当前位置：
2025年中国电信龙岩分公司合同AI智能管理信息化项目
本询比项目为2025年中国电信龙岩分公司合同AI智能管理信息化项目（项目编号：【/】），采购人为点击登录查看。项目资金已落实，具备采购条件，现进行公开询比，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在供应商（以下简称供应商）参加询比响应。
项目概况与采购内容
1.1项目概况：2025年中国电信龙岩分公司合同AI智能管理信息化项目。
1.2采购内容及标包划分情况[采购的产品服务内容、技术规格或标准、规模数量、交货期或服务期限、标包情况等]：
本项目提供AI 智能体应用服务，建设一套智能化合同审核系统，核心功能是通过人工智能技术，比对同一项目中招标文件与最终签订的合同文件在关键要素上的一致性，识别差异并提示。系统需具备文档解析、关键信息抽取、智能比对、结果展示能力。提供售后服务 6 个月。
| 序号 | 一级模块 | 二级模块 | 功能说明与描述 |
| 1 | 文档提取 | 提取模板 | 系统支持提取模板管理，系统管理员可以制定多个提取模板，可以对每个模板灵活定义需要比对的关键要素及其规则（如：合同主体名称、合同金额、付款方式、工期/交付期、质量标准、违约责任核心条款等），可对提取模板进行增删改查。 |
| 文档提取 | 系统支持上传文件，上传的文件能根据提取模板智能识别并抽取关键要素信息，并通过合适的方式进行展示 | ||
| 2 | 合同对比 | 对比模板 | 系统支持对比模板管理，系统管理员可以制定多个对比模板，可以对每个模板灵活定义需要比对的关键要素及其规则（如：合同主体名称、合同金额、付款方式、工期/交付期、质量标准、违约责任核心条款等），可对对比模板进行增删改查。 |
| 合同对比 | 系统支持上传合同文件，可对上传的两份合同文件进行对比，能高亮或精确定位到存在差异的具体条款位置（段落、句子），自动生成清晰、直观的比对结果。 | ||
| 3 | 系统管理 | 文档存库 | 支持对已提取的文档进行存库，对存库文档可进行查询、查看、出库 |
| 账户管理 | 系统管理员可以对系统账户进行管理，支持分配不同的权限 |
项目交付地点及时限：龙岩新罗区，合同签订后15天内完成。
【本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》执行供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的供应商主体、被处理产品、处理范围、禁限期、处理措施等关键内容，请务必登录中国电信阳光采购网（https:****）查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。
1.3本项目【设置最高响应限价，最高响应限价为【不含税15707元】元人民币，供应商响应报价高于最高响应限价的，其响应将被否决】。
供应商资格要求
供应商基本资格要求：
（1）供应商应为中华人民共和国境内（不含香港、澳门、台湾地区****
（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一分包或者未划分分包的同一项目询比响应。
（3）信用要求:响应人不得被人民法院列为失信被执行人、被工商行政管理机关列入严重违法失信企业名单，以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn）及国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）的查询结果为准。
（4）本次询比不接受联合体响应。
供应商不得存在的情形：
2.2.1供应商不得存在下列情形之一：
（1） 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2） 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（3） 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（4） 在最近三年内 [响应截止时间前36个月]被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；
（5） 在最近五年内 [响应截止时间前60个月]被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（6） 在最近五年内 [响应截止时间前60个月]被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（7） 被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准)，已执行完毕或不再执行的除外；
（8） 【其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对供应商及其响应产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一分包或未划分分包的同一询比项目涉及多个产品评估品类的，供应商及其任一响应产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该分包或询比项目应适用相关的禁止采购处理措施。
2.2.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标包或者未划分标包的同一项目询比响应。
【产品资格要求：】[/]
【产品【制造商、集成商、软件开发商、软件著作权人等】资格要求：】[/]
法律法规规定的其他要求。
资格审查方法
本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见询比文件第三章“评审办法”，凡未通过资格后审的供应商，其响应将被否决。
询比文件的获取
4.1获取时间： 2025年 7 月30日至2025年 8 月 4日，工作日上午9时00分至11时30分，下午14时30分至17时30分（北京时间，下同）。
4.2获取地点：福建省龙岩****11楼采购中心，点击登录查看，****。
4.3获取方式： 提供单位介绍信或营业执照副本复印件并加盖公章并附上联系方式。
响应文件的递交
5.1响应文件递交方式：纸质现场递交或快递送达 。
5.2响应文件递交截止时间： 【2025年8 月6日 10 时00分前】 。
5.3响应文件递交地点：【龙岩市****
5.4唱价时间和地点： 【本项目不进行现场唱价】 。
5.5出现以下情形时，不予接收响应文件：
5.5.1逾期送达或者未送达指定地点的；
5.5.2未按照本公告要求获得本项目询比文件的；
5.5.3询比文件规定的其他情形。
供应商注册
6.1中国电信阳光采购网注册
未注册过的潜在供应商，须通过“中国电信阳光采购网（https:****）”首页“立即注册”模块完成注册后，方可申领本项目询比文件。
发布公告的媒介
本询比公告在中国电信阳光采购网（https:****）上发布，其他媒介转载无效。
联系及异议接收方式
8.1 联系方式
采 购 人： 点击登录查看
地 址： 龙岩市****
邮 编： 364000
联 系 人： 点击登录查看
电 话： ****
电子邮件： ****@chinatelecom.cn
8.2异议接收方式
登录【中国电信阳光采购网（https:****/ctsc-portal/ctscPortal）】后，通过“招投标-采购异议-提出异议”模块提出。
采购人： 点击登录查看
2025 年 07 月30 日
