宜昌市长阳土家族自治县人民检察院12309检察服务中心和案件管理中心改造项目竞争性磋商征求意见公告-乙方宝官网

预算金额：

****.00元

报名时间 --

投递时间 **** 00:00~**** 23:59

开标时间 **** 00:00

说明：“★”号标注的内容为实质性要求，必须满足或优于该要求，否则按照无效响应处理。

序号	采购标的名称	数量	单位	所属行业	要求/备注
1	点击登录查看12309检察服务中心和案件管理中心改造项目	1	项	建筑业	详见采购文件/适宜中小企业提供

要求/备注说明

核心产品	非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定一个核心产品（采购清单中作与核心产品“相同〈或同一〉品牌”要求的产品，视为一个核心产品），并以“核心产品”在采购清单要求/备注栏中标注。
节能产品	采购清单要求/备注栏中注明“节能产品”的标的，为强制采购节能产品。依据财库〔2019〕9号文的规定，应提供国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书。
进口产品	采购清单要求/备注栏中注明“进口产品”的标的。可使用进口产品参加磋商。
适宜中小企业提供	采购清单要求/备注栏中注明“适宜中小企业提供”的标的，应当按照竞争性磋商文件要求全部或部分由联合体提供或进行合同分包。
合同分包	采购清单要求/备注栏中未注明“允许分包”的标的，不得合同分包。

其他要求：

项目工期	合同签订之日起 60 个日历天
质保期	采购人验收合格之日起 2 年

二、项目概述

1.项目概况：主要建设内容：一楼大厅、值班室、咨询室、情绪疏导室装修；二楼接待室、查询室、案件研讨室等。

2.采购范围：完成施工设计图纸、工程量清单及采购文件范围内的所有工程。（详见工程量清单）。

三、采购工程量清单及要求

（一）工程量清单

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程(一层)			标段：长阳土家族自治县人民检察院12309检察服务中心和案件管理中心改造项目					第 1 页共 8 页
序号	项目编码	项目名称		项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）
							综合单价		合价	其中
							综合单价		合价	暂估价
	A.1	土石方工程
1	****	挖一般土方		挖一般土方，一、二类土，土方外运，运距自行考虑	m3	7.11
2	****	余方弃置		建筑垃圾外运，运距自行考虑	m3	113.56
		分部小计
	A.4	砌筑工程
3	****	砌块墙		新建墙体：1、厚度150mm；2、A7.5蒸压加气混凝土砌块，M7.5水泥砂浆砌筑，具体详见图纸设计	m3	1.58
		分部小计
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程
4	****	圈梁		1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.22
5	****	散水、坡道		无障碍坡道：1、铣10×5@20mm防滑槽；2、30mm厚火烧面或机磨纹花岗岩石板面层，缝宽5mm，干石灰粗砂扫缝后洒水封缝；3、25厚1：3干硬性水泥砂浆结合层；4、100厚C15混凝土；5、300厚3:7灰土，分两步夯实，具体做法详见图集13ZJ301-5/19	m2	19.08
6	****	现浇构件钢筋		1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ6	t	0.003
7	****	现浇构件钢筋		1.钢筋种类、规格:HRB400 12	t	0.014
8	****	预埋铁件		植筋钢筋直径(mm) ≤10	个	8
		分部小计
	A.6	金属结构工程
9	****	零星钢构件		墙面支撑：1、方管20×30×2、方管50×50×2；2、镀锌角铁L40×40×4，具体详见图纸设计	t	1.177
		分部小计
	A.8	门窗工程
10	****	木质门带套		成品橡木套装门，尺寸1200×2100mm，含门套、门锁、门吸、油漆、五金、相关附件及安装，具体详见图纸设计	樘	1
11	****	木质门带套		成品橡木套装门，尺寸1000×2100mm，含门套、门锁、门吸、油漆、五金、相关附件及安装，具体详见图纸设计	樘	4
12	****	金属(塑钢）门		成品隔断玻璃门，尺寸1100×2100mm，含门套、门锁、门吸、油漆、五金、相关附件及安装，具体详见图纸设计	m2	2.31
13	****	全玻自由门		全玻自由门，尺寸3000×2600mm，12mm厚钢化玻璃，含不锈钢门套、门锁、门吸、油漆、五金、相关附件及安装，具体详见图纸设计	m2	7.8
14	****	门洞套		门洞套：1、18mm低密度灰硅板开条找平；2、18mm低密度灰硅板基层；3、1.2mm厚黑色不锈钢；4、具体做法详见图纸设计	m2	3.47
15	****	窗套		窗套：1、18mm低密度灰硅板开条找平；2、18mm低密度灰硅板基层；3、8mm白色墙板；4、具体做法详见图纸设计	m2	7.92
16	****	石材窗台板		窗台板，15mm厚爵士白，含相关附件及安装，具体详见图纸设计	m2	3.78
		分部小计
	A.11	楼地面装饰工程
17	****	地砖地面（楼1）		防滑地砖地面：1、600×1200×12mm厚防滑地砖铺实拍平，专用勾缝剂擦缝；2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面洒水泥面；3、素水泥浆一遍，具体详见图纸设计	m2	290.57
18	****	PVC地胶（楼3）		PVC地胶地面：1、2.5mm厚PVC，专用胶粘剂粘贴；2、5厚自流平找平层；3、水泥自流平界面剂；4、40mm厚DP15水泥砂浆找平层，具体详见图纸设计	m2	18.69
19	****	不锈钢踢脚线（踢1）		不锈钢踢脚线：1、1.2mm厚不锈钢踢脚；2、12厘阻燃板，墙面固定；3、墙表面清理干净，具体详见图纸设计	m	141.97
20	****	石材零星项目		门槛石，18mm厚蒙古黑，具体详见图纸设计	m2	2.2
		分部小计
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
21	****	墙面一般抹灰		新建墙体抹灰，25mm厚1:3水泥砂浆粉刷层，墙表面清理干净，具体详见图纸设计	m2	23.98
22	****	墙面装饰板		墙面装饰板：1、18mm低密度灰硅板基层；2、8mm橡木墙板面板，具体详见图纸设计	m2	200.94
23	****	墙面装饰板（基层）		墙面装饰板基层，9mm低密度灰硅板，具体做法详见图纸设计	m2	0.6
24	****	墙面装饰板		墙面硬包：1、18mm低密度灰硅板基层；2、15mm密度板基层；3、皮革硬包(蓝色系，难燃型)，具体做法详见图纸设计	m2	43.13
25	****	墙面装饰板（基层）		墙面装饰板基层，18mm低密度灰硅板基层，具体做法详见图纸设计	m2	45.12
26	****	墙面装饰板		墙面装饰板：1、18mm低密度灰硅板基层；2、8mm米白布纹墙板，具体详见图纸设计	m2	3.15
27	****	墙面装饰板		墙面装饰板：1、双层9mm低密度灰硅板基层；2、8mm橡木墙板面板，具体详见图纸设计	m2	4.41
28	****	墙面装饰板		墙面装饰板：1、18mm低密度灰硅板基层；2、8mm白色墙板，具体详见图纸设计	m2	13.65
29	****	墙面装饰板		墙面装饰板：1、9mm低密度灰硅板基层；2、8mm白色墙板，具体详见图纸设计	m2	12
30	****	柱面装饰（1/D-05）		柱面装饰板：1、双层9mm低密度灰硅板基层；2、8mm橡木墙板面板，具体详见图纸设计	m2	10.08
31	****	柱面装饰（1/D-05）		柱面装饰板：1、18mm低密度灰硅板基层；2、8mm米白布纹墙板，具体详见图纸设计	m2	7.2
32	****	梁面装饰（1/D-03）		梁面装饰板：1、18mm低密度灰硅板基层；2、8mm橡木墙板面板，具体详见图纸设计	m2	13.77
33	****	玻璃隔断		玻璃隔断：1、成品铝合金型材玻璃高隔；2、成品黑色双层玻璃隔断(带百叶)；3、含相关附件及安装，具体详见图纸设计	m2	13.29
34	****	玻璃隔断顶部钢结构加固（TD-01）		玻璃隔断顶部钢结构加固：1、φ8全丝吊筋；2、50mm厚防火岩棉封堵至板底、9.5mm厚防火纸面石膏板封堵；3、L40404@600mm横向镀锌角钢、L40404@1000mm竖向镀锌角钢加固；4、18mm低密度灰硅板基层，具体做法详见图纸设计	项	1
		分部小计
	A.13	天棚工程
35	****	轻钢龙骨纸面石膏板吊顶		轻钢龙骨纸面石膏板吊顶：1、双层9.5厚纸面石膏板，用自攻螺丝与龙骨固定，中距不大于200（含跌级处18mm低密度灰硅板基层）；2、U型轻钢横撑龙骨CB50，中距600；3、U型轻钢次龙骨CB50，中距400，弹簧吊件连接；4、10#镀锌低碳钢丝吊杆，中距400，纵向不大于800；5、吊杆与楼板固定；6、楼板底放线打孔安装膨胀螺栓，具体详见图纸设计	m2	202.6
36	****	铝扣板吊顶（棚3）		铝扣板吊顶：1、现浇钢筋混凝土板底预留φ10钢筋吊环(勾)，双向中距≤1200(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) ；2、φ6钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定；3、U型轻钢主龙骨CB30X32,中距≤1200，找平后与钢筋吊杆固定；4、T型轻钢次龙骨TB23X32(TB16X26)中距600(或500)；5、T型轻钢龙骨横撑TB23X32(TB16X26)中距600( 或500.1200)；6、铝合金穿(或不穿)孔方板/玻纤板面层,嵌入安装，具体详见图纸设计	m2	32.9
37	****	采光天棚		双层白色透光软膜，厚度0.2mm、透光率≥50%，含相关附件及安装，具体详见图纸设计	m2	73.76
		分部小计
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程
38	****	无机涂料（墙1）		无机涂料墙面：1、喷(刷、辊)乳液涂料/无机涂料两遍饰面；2、刷(喷)防潮底漆一道；3、满刮腻子三遍；4、5厚1:2水泥砂浆抹平；5、10厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰；6、刷专用界面处理剂一道；7、墙表面清理干净，具体详见图纸设计	m2	116.52
39	****	天棚喷刷涂料		天棚涂料：1、乳胶漆/无机涂料饰面；2、满刮2厚面层耐水腻子找平板接缝处贴嵌缝带,刮腻子找平；3、满刮防潮涂料两道,纵横各一道，具体详见图纸设计	m2	265.54
		分部小计
	A.15	其他装饰工程
40	****	柜台(接待台)		L50*5镀锌角钢@500，18mm低密度灰硅板、8mm橡木墙板、15mm白色人造石台面、踢脚线（具体作法详设计图纸）	m	15.3
41	****	金属装饰线		1.2mm黑色不锈钢压条，具体详见图纸设计	m	20
42	****	金属扶手、栏杆、栏板		无障碍坡道不锈钢栏杆，高度900mm,，具体做法详见图纸设计	m	11.5
		分部小计
	A.16	拆除工程
43	****	砖砌体拆除		原有墙体拆除	m3	55.17
44	****	平面块料拆除		原有块料地面拆除至结构层，铲除过程中不得破坏主体结构安全	m2	300.26
45	****	立面块料拆除		原有块料墙面拆除至结构层，铲除过程中不得破坏主体结构安全	m2	46.8
46	****	天棚面龙骨及饰面拆除		原有天棚吊顶拆除	m2	300.26
47	****	铲除涂料面		原有涂料墙面拆除	m2	333.75
48	****	门拆除		原有门拆除	樘	12
49	****	管线、开关、插座及灯具拆除		原有电气拆除，含管线、开关、插座及灯具等	项	1
		分部小计
	A.17	措施项目
50	****	里脚手架		内墙及天棚装饰脚手架	m2	510.2
51	****	圈梁模板		圈梁模板安拆	m2	2.93
52	****	已完工程及设备保护		成品保护铝合金门窗	m2	41.58
53	****	保洁		开荒保洁	m2	309.82
54	****	家具移动及复位		家具移动及复位	项	1
55	****	已完工程及设备保护		成品保护花岗岩、大理石、地砖楼梯	项	1
		分部小计
	E.1	绿化工程
56	****	清除地被植物		清除原有地被植物，杂渣清运，运距自行考虑	m2	14.21
		分部小计
		措施项目
		分部小计












本页小计
合计

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程(二层)			标段：长阳土家族自治县人民检察院12309检察服务中心和案件管理中心改造项目					第 1 页共 7 页
序号	项目编码	项目名称		项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）
							综合单价		合价	其中
							综合单价		合价	暂估价
	A.1	土石方工程
1	****	余方弃置		建筑垃圾外运，运距自行考虑	m3	41.17
		分部小计
	A.4	砌筑工程
2	****	砌块墙		新建墙体：1、厚度150mm；2、A7.5蒸压加气混凝土砌块，M7.5水泥砂浆砌筑，具体详见图纸设计	m3	2.87
		分部小计
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程
3	****	圈梁		1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.33
4	****	现浇构件钢筋		1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ6	t	0.007
5	****	现浇构件钢筋		1.钢筋种类、规格:HRB400 12	t	0.02
6	****	预埋铁件		植筋钢筋直径(mm) ≤10	个	8
		分部小计
	A.6	金属结构工程
7	****	零星钢构件		墙面支撑：1、方管20×30×2、方管50×50×2；2、镀锌角铁L40×40×4，具体详见图纸设计	t	3.24
		分部小计
	A.8	门窗工程
8	****	木质门带套		成品橡木套装门，尺寸1000×2100mm，含门套、门锁、门吸、油漆、五金、相关附件及安装，具体详见图纸设计	樘	3
9	****	电子感应门		电子感应玻璃门，尺寸1520×2800mm，10mm防爆钢化玻璃门，含不锈钢门套、滑轨、门锁、门吸、油漆、五金、相关附件及安装，具体详见图纸设计	樘	1
10	****	电子感应门		电子感应玻璃门，尺寸1920×2800mm，10mm防爆钢化玻璃门，含不锈钢门套、滑轨、门锁、门吸、油漆、五金、相关附件及安装，具体详见图纸设计	樘	1
11	****	窗套		窗套：1、18mm低密度灰硅板开条找平；2、18mm低密度灰硅板基层；3、8mm白色墙板；4、具体做法详见图纸设计	m2	2.16
12	****	石材窗台板		窗台板，15mm厚爵士白，含相关附件及安装，具体详见图纸设计	m2	1.08
		分部小计
	A.11	楼地面装饰工程
13	****	自流坪楼地面(多功能活动中心)		环氧地坪漆：1、自流平封闭剂；2、水泥基自流平砂浆层；3、自流平界面剂；4、20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层；5、水泥浆一道(内掺建筑胶)，具体详见图纸设计	m2	124.28
14	****	复合地板楼面（楼2）		复合地板楼面：1、15厚复合木地板；2、3~5厚聚乙烯泡沫塑料衬垫；3、建筑胶水泥腻子刮平；4、20厚1:2.5水泥砂浆找平；5、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）；6、原建筑楼板，具体详见图纸设计	m2	61.47
15	****	不锈钢踢脚线（踢1）		不锈钢踢脚线：1、1.2mm厚不锈钢踢脚；2、12厘阻燃板，墙面固定；3、墙表面清理干净，具体详见图纸设计	m	55.59
16	****	石材零星项目		门槛石，18mm厚蒙古黑，具体详见图纸设计	m2	1.56
		分部小计
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
17	****	墙面一般抹灰		新建墙体抹灰，25mm厚1:3水泥砂浆粉刷层，墙表面清理干净，具体详见图纸设计	m2	42.66
18	****	墙面装饰板		墙面装饰板：1、18mm低密度灰硅板基层；2、8mm橡木墙板面板，具体详见图纸设计	m2	45.74
19	****	墙面装饰板		墙面硬包：1、18mm低密度灰硅板基层；2、15mm密度板基层；3、皮革硬包(蓝色系，难燃型)，具体做法详见图纸设计	m2	11.6
20	****	墙面装饰板		墙面装饰板：1、18mm低密度灰硅板基层；2、8mm白色墙板，具体详见图纸设计	m2	39.15
21	****	墙面装饰板		墙面装饰板基层，9mm低密度灰硅板，具体做法详见图纸设计	m2	0.17
22	****	墙面装饰（01/EL-01，不含玻璃门、镀锌钢管、浮雕字）		墙面装饰，尺寸11000×2800mm：1、15mm阻燃板基层；2、8mm橡木墙板面板；3、宣绒布饰面、白色无机涂料、不锈钢踢脚线；4、不锈钢包边、亚克力灯条、LED灯带，具体详见图纸设计	项	1
23	****	墙面装板（02/EL-01，不含玻璃门、镀锌钢管、浮雕字）		墙面装饰，尺寸11360×2800mm：1、15mm阻燃板基层；2、8mm橡木墙板面板；3、宣绒布饰面、白色无机涂料；4、不锈钢包边、亚克力灯条、LED灯带，具体详见图纸设计	项	1
24	****	墙面装饰（03/EL-02）不含镀锌钢管、浮雕字)		墙面装饰，尺寸11075×2800mm：1、15mm阻燃板基层；2、宣绒布饰面、白色无机涂料；3、亚克力灯条、LED灯带；4、具体详见图纸设计	项	1
25	****	墙面装饰（04/EL-02）不含镀锌钢管、浮雕字)		墙面装饰，尺寸11075×2800mm：1、18mm阻燃板基层；2、宣绒布饰面、白色无机涂料、不锈钢踢脚线；3、亚克力灯条、LED灯带；4、具体详见图纸设计	项	1
		分部小计
	A.13	天棚工程
26	****	轻钢龙骨纸面石膏板吊顶		轻钢龙骨纸面石膏板吊顶：1、双层9.5厚纸面石膏板，用自攻螺丝与龙骨固定，中距不大于200（含跌级处18mm低密度灰硅板基层）；2、U型轻钢横撑龙骨CB50，中距600；3、U型轻钢次龙骨CB50，中距400，弹簧吊件连接；4、10#镀锌低碳钢丝吊杆，中距400，纵向不大于800；5、吊杆与楼板固定；6、楼板底放线打孔安装膨胀螺栓，具体详见图纸设计	m2	86.34
27	****	铝扣板吊顶（棚3）		铝扣板吊顶：1、现浇钢筋混凝土板底预留φ10钢筋吊环(勾)，双向中距≤1200(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) ；2、φ6钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定；3、U型轻钢主龙骨CB30X32,中距≤1200，找平后与钢筋吊杆固定；4、T型轻钢次龙骨TB23X32(TB16X26)中距600(或500)；5、T型轻钢龙骨横撑TB23X32(TB16X26)中距600( 或500.1200)；6、铝合金穿(或不穿)孔方板/玻纤板面层,嵌入安装，具体详见图纸设计	m2	29.8
28	****	格栅吊顶(多功能活动中心)		格栅吊顶：1、M8膨胀螺栓，8热镀锌成品螺杆，间距≤1200mm；2、吊件，CS6027(CS5020)主龙骨；3、挂片龙骨吊件、U型挂片龙骨、U型铝挂片；4、100×40mm格栅吊顶，具体详见图纸设计	m2	60.86
		分部小计
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程
29	****	无机涂料（墙1）		无机涂料墙面：1、喷(刷、辊)乳液涂料/无机涂料两遍饰面；2、刷(喷)防潮底漆一道；3、满刮腻子三遍；4、5厚1:2水泥砂浆抹平；5、10厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰；6、刷专用界面处理剂一道；7、墙表面清理干净，具体详见图纸设计	m2	50.08
30	****	天棚喷刷涂料		天棚涂料：1、乳胶漆/无机涂料饰面；2、满刮2厚面层耐水腻子找平板接缝处贴嵌缝带,刮腻子找平；3、满刮防潮涂料两道,纵横各一道，具体详见图纸设计	m2	98.11
		分部小计
	A.15	其他装饰工程
31	****	金属装饰线		1.2mm黑色不锈钢压条，具体详见图纸设计	m	5.8
		分部小计
	A.16	拆除工程
32	****	砖砌体拆除		原有墙体拆除	m3	12.14
33	****	平面块料拆除		原有块料地面拆除至结构层，铲除过程中不得破坏主体结构安全	m2	186.88
34	****	天棚面龙骨及饰面拆除		原有天棚吊顶拆除	m2	186.88
35	****	门拆除		原有门拆除	樘	8
36	****	管线、开关、插座及灯具拆除		原有电气拆除，含管线、开关、插座及灯具等	项	1
		分部小计
	A.17	措施项目
37	****	圈梁模板		圈梁模板安拆	m2	2.93
38	****	已完工程及设备保护		成品保护铝合金门窗	m2	32.4
39	****	已完工程及设备保护		成品保护花岗岩、大理石、地砖楼梯	项	1
40	****	保洁		开荒保洁	m2	186.92
41	****	家具移动及复位		家具移动及复位	项	1
		分部小计
		措施项目
		分部小计

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程(办案区走道及接待室)				标段：长阳土家族自治县人民检察院12309检察服务中心和案件管理中心改造项目				第 1 页共 2 页
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述		计量单位	工程量	金额（元）
							综合单价		合价	其中
							综合单价		合价	暂估价
	A.6	金属结构工程
1	****	零星钢构件	墙面支撑，方管20×30×2，具体详见图纸设计		t	0.115
		分部小计
	A.8	门窗工程
2	****	木质门带套	成品橡木套装门，尺寸1000×2100mm，含门套、门锁、门吸、油漆、五金、相关附件及安装，具体详见图纸设计		樘	2
		分部小计
	A.11	楼地面装饰工程
3	****	不锈钢踢脚线（踢1）	不锈钢踢脚线：1、1.2mm厚不锈钢踢脚；2、12厘阻燃板，墙面固定；3、墙表面清理干净，具体详见图纸设计		m	23.66
		分部小计
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
4	****	墙面装饰板	墙面硬包：1、18mm低密度灰硅板基层；2、15mm密度板基层；3、皮革硬包(蓝色系，难燃型)，具体做法详见图纸设计		m2	11.31
5	****	墙面装饰板	墙面装饰板：1、18mm低密度灰硅板基层；2、8mm橡木墙板面板，具体详见图纸设计		m2	37.78
6	****	墙面装饰板	墙面装饰板：1、18mm低密度灰硅板基层；2、8mm白色墙板，具体详见图纸设计		m2	15.6
		分部小计
	A.15	其他装饰工程
7	****	金属装饰线	1.2mm黑色不锈钢压条，具体详见图纸设计		m	64.64
		分部小计
	A.16	拆除工程
8	****	门拆除	原有门拆除		樘	2
		分部小计
	A.17	措施项目
9	****	已完工程及设备保护	成品保护铝合金门窗		m2	12.15
10	****	已完工程及设备保护	成品保护原有地面		项	1
11	****	保洁	开荒保洁		m2	75.43
12	****	家具移动及复位	家具移动及复位		项	1
		分部小计
		措施项目
		分部小计

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程(金属字及广告)				标段：长阳土家族自治县人民检察院12309检察服务中心和案件管理中心改造项目				第 1 页共 2 页
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述		计量单位	工程量	金额（元）
							综合单价		合价	其中
							综合单价		合价	暂估价
		12309检察服务中心及案件管理中心大厅
1	****	金属字背景墙金属字	1.检察院名称加案件管理中心名称金属字（中英文）：不锈钢精工广告字（颜色业主待定），按设计要求定制尺寸，加工、运输、安装； 2.检察院名称加12309检察服务中心名称金属字：不锈钢精工广告字（颜色业主待定），按设计要求定制尺寸，加工、运输、安装。		套	2
2	****	背景墙检徽	蓝色皮革硬包外悬挂式检徽铝合金外观直径60㎝		个	2
		分部小计
		律师接待室
3	****	标语及制度牌	墙面悬挂3组制度牌及2组宣传标语。材料包含：磁吸展板、精工字立体字、宣绒布浮雕打印、PVC+亚克力立体字、亚克力立体字、PVC展板、金属相框、PVC+磁吸展板、PVC造型、水晶立体字、发光字、硅胶柔性灯带字、浮雕造型、宣绒布、定制灯槽灯带、定制造型框架等。需甲方确定方案后确定具体做法。		项	1
		分部小计
		远程视频接访室
4	****	背景墙金属字	检察院名称加远程视频接访室名称金属字：不锈钢精工广告字（颜色业主待定），按设计要求定制尺寸，加工、运输、安装；		套	1
5	****	背景墙检徽	蓝色皮革硬包外悬挂式检徽铝合金外观直径50㎝		个	1
		分部小计
		办案区背景墙
6	****	背景墙金属字	检察院名称加远程视频接访室名称金属字：不锈钢精工广告字（颜色业主待定），按设计要求定制尺寸，加工、运输、安装；		套	1
7	****	背景墙检徽	蓝色皮革硬包外悬挂式检徽铝合金外观直径50㎝		个	1
8	****	办案区位置分布一览图	办案区位置分布一览图		个	1
		分部小计
		接待室
9	****	墙面造型及标语标牌	一面墙悬挂5组造型标语标牌，另一面墙造型设计及墙面布展。材料包含：磁吸展板、精工字立体字、宣绒布浮雕打印、PVC+亚克力立体字、亚克力立体字、PVC展板、金属相框、PVC+磁吸展板、PVC造型、水晶立体字、发光字、硅胶柔性灯带字、浮雕造型、宣绒布、定制灯槽灯带、定制造型框架等。需甲方确定方案后确定具体做法。		套	1
		分部小计
		措施项目
		分部小计


本页小计
合计

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程(一、二层）				标段：长阳土家族自治县人民检察院12309检察服务中心和案件管理中心改造项目				第 1 页共 7 页
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述		计量单位	工程量	金额（元）
							综合单价		合价	其中
							综合单价		合价	暂估价
		强电
1	****	配电箱	1.名称:1AL总配电箱(含箱内开关设备) 2.型号:pe=132.5kw(具体作法详设计图纸)		台	1
2	****	配电箱	1.名称:1AL-1配电箱(含箱内开关设备) 2.型号:pe=10kw(具体作法详设计图纸)		台	1
3	****	配电箱	1.名称:2AL二层配电箱(含箱内开关设备) 2.型号:pe=15.0kw(具体作法详设计图纸)		台	1
4	****	配电箱	1.名称:2AL-1配电箱(含箱内开关设备) 2.型号:pe=2.5kw(具体作法详设计图纸)		台	1
5	****	配电箱	1.名称:2AL-2配电箱(含箱内开关设备) 2.型号:pe=2.5kw(具体作法详设计图纸)		台	1
6	****	配电箱	1.名称:2AL-3配电箱(含箱内开关设备) 2.型号:pe=2.5kw(具体作法详设计图纸)		台	1
7	****	配电箱	1.名称:配电箱AL(含箱内开关设备) 2.型号:pn=40kw(具体作法详设计图纸)		台	1
8	****	线槽	金属线槽，MR200×100mm，含相关附件及安装，具体详见图纸设计		m	68.23
9	****	线槽	金属线槽，MR100×50mm，含相关附件及安装，具体详见图纸设计		m	17.1
10	****	电力电缆	1.型号:WDZC-YJY-5*6		m	17.83
11	****	电力电缆	1.型号:WDZC-YJY-5*4		m	86
12	****	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:暗敷设		m	78
13	****	电力电缆	1.型号:WDZC-YJY-3*4		m	106
14	****	电力电缆	1.名称:WDZC-YJY-3*2.5		m	515.7
15	****	配线	1.名称:WDZC-BYJ-3*2.5		m	264.8
16	****	配线	1.型号:WDZC-BYJ-3*4		m	196
17	****	配线	1.型号:WDZC-BYJ-5*6		m	32
18	****	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷设		m	687
19	****	配线	1.名称:WDZC-YJY-3*4		m	412.6
20	****	配线	1.名称:WDZC-YJY-416+110		m	97.9
21	****	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC63 4.配置形式:暗敷设		m	91.9
22	****	配线	1.名称:WDZC-YJY-3*6		m	216
23	****	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗敷设		m	200
24	****	装饰灯	1.名称:5寸筒灯		套	55
25	****	插座	1.名称:插座		个	88
26	****	插座	1.名称:地插座 2.材质:铜质		个	6
27	****	插座	1.名称:空调插座		个	7
28	****	装饰灯	1.名称:T8灯管 2.型号:1.2m		套	312
29	****	装饰灯	成品铝合金槽式灯条		m	21.3
30	****	装饰灯	LED灯带		m	38.9
31	****	装饰灯	1.名称:600*600平板灯 2.型号:LED光源 30W		套	11
32	****	装饰灯	1.名称:300*1200平板灯 2.型号:LED光源 30W		套	3
33	****	装饰灯	1.名称:1250*40mm嵌入式格栅灯		套	20
34	****	装饰灯	1.名称:3000*90mm嵌入式格栅灯		套	6
35	****	照明开关	1.名称:暗装单联单控翘板开关		个	1
36	****	照明开关	1.名称:暗装双联单控翘板开关		个	2
37	****	照明开关	1.名称:暗装三联单控翘板开关		个	10
38	****	照明开关	1.名称:暗装单联双控翘板开关		个	2
		分部小计
		弱电
39	****	线槽	弱电金属线槽，MR100×50mm，含相关附件及安装，具体详见图纸设计		m	71.4
40	****	双绞线缆	1.名称:网络数据线		m	1997.5
41	****	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷设		m	320
		分部小计
		烟感
42	****	点型探测器	1.名称:感烟探测器		个	16
		分部小计
		应急照明
43	****	配电箱	1.名称:ALE配电箱(含箱内开关设备) 2.型号:pe=2.0kw(具体作法详设计图纸)		台	1
44	****	装饰灯	1.名称:A型安全出口标志灯 2.型号:J-BLJC系列灯具(小型),DC36V,带地址编码,无电池 3.安装形式:门框上方0.2米挂装		套	1
45	****	装饰灯	1.名称:A型疏散出口标志灯 2.型号:J-BLJC系列灯具(小型),DC36V,带地址编码,无电池 3.安装形式:门框上方0.2米挂装		套	2
46	****	装饰灯	1.名称:A型单面单向标志灯 2.型号:J-BLJC系列灯具(小型),DC36V,带地址编码,无电池 3.安装形式:底距地0.5米挂装		套	8
47	****	工厂灯	1.名称:A型消防应急照明灯具 2.型号:J-ZFJC系列灯具,8W,DC36V,带地址编码,无电池 3.安装形式:距地2.4米壁装		套	6
48	****	配线	1.名称:WDZC-YJY-3*2.5		m	216.6
49	****	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷设		m	196.6
		分部小计
		喷淋
50	****	水喷淋管道	1.安装部位:室外 2.材质、规格:DN100镀锌钢管		m	11
51	****	水喷淋管道	1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN100镀锌钢管		m	13.4
52	****	水喷淋管道	1.安装部位:明装管道 2.材质、规格:内外壁热浸锌镀锌钢管DN80 3.连接形式:沟槽或法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求及相关规范 5.管道标识设计要求:黄色调和漆二道		m	38.4
53	****	水喷淋管道	1.安装部位:明装管道 2.材质、规格:内外壁热浸锌镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽或法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求及相关规范 5.管道标识设计要求:黄色调和漆二道		m	5.6
54	****	水喷淋管道	1.安装部位:明装管道 2.材质、规格:内外壁热浸锌镀锌钢管DN50 3.连接形式:螺纹或卡压连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求及相关规范 5.管道标识设计要求:黄色调和漆二道		m	14.8
55	****	水喷淋管道	1.安装部位:明装管道 2.材质、规格:内外壁热浸锌镀锌钢管DN40 3.连接形式:螺纹或卡压连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求及相关规范 5.管道标识设计要求:黄色调和漆二道		m	2.8
56	****	水喷淋管道	1.安装部位:明装管道 2.材质、规格:内外壁热浸锌镀锌钢管DN32 3.连接形式:螺纹或卡压连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求及相关规范 5.管道标识设计要求:黄色调和漆二道		m	49.86
57	****	水喷淋管道	1.安装部位:明装管道 2.材质、规格:内外壁热浸锌镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹或卡压连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求及相关规范 5.管道标识设计要求:黄色调和漆二道		m	79.94
58	****	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道DN100		个	2
59	****	水喷淋(雾）喷头	1.名称:玻璃球洒水喷头（K=80）DN15 2.规格:温级为68℃		个	61
60	****	报警装置	1.名称:湿式报警阀 2.型号、规格:DN100		组	1
61	****	阀门	1.名称:闸阀DN100		个	5
62	****	末端试水装置	1.名称:末端试水装置DN25，流量系数K=80，详20S206页65		组	1
63	****	螺纹阀门	1.名称:自动排气阀DN25		个	3
64	****	管道支架	1.名称:喷淋管道支架制作安装		kg	412
65	****	水灭火控制装置调试	1.名称:喷淋灭火系统调试		项	1
		分部小计
		措施项目
		分部小计

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）
						综合单价	合价	其中
						综合单价	合价	暂估价
	一	LED屏
1	****	室内D1.25	1.屏幕长4160mm宽2240mm；像素点间距：≤1.25mm； 2.模组尺寸：320mm160mm； 3.支持一键点屏技术，开机后自动识别系统连接，无需重置系统配置； 4.具备电磁屏蔽功能； 5.冲击试验：对产品进行150m/s2,11ms，6个面各三次冲击试验，试验后产品无异常； 6.灯珠冷热冲击：-50℃~130℃各15min200次，测试结束后光电特性及表面结构正常，且能正常点亮； 7.灯珠高温贮存：Ta=100℃贮存500H，灯珠点亮无异常； 8.爬电距离：绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离＞7.0mm； 9.电气间隙：对电气间隙试验的要求，属于I类产品； 10.防窃密：具有良好的抗还原性能，具有良好的覆盖性，覆盖范围广9.9KHz—1.2GHz，抑制传导辐射，对视频信息无二次转发与加强作用； 11.摩擦起电电压：≤100V； 12.显示单元漏光度：≤0.01cd/㎡； 13.显示屏高亮效率：≥99％； 14.色坐标偏差：U':±0.015，V':±0.015； 15.单一故障条件测试：模拟单一故障条件下，显示屏无起火和电击的危险发生； 16.绝缘测试：在温度20-30℃，湿度91％RH-95％RH条件下放置显示屏48h后，对显示屏施加持续1min、1000V电压，绝缘电阻≥2MΩ； 17.所投产品通过回扫线或频闪现象、图像均匀性、大面积色彩还原、灰阶表现力1（亮度鉴别等级）、灰度表现力2（伪轮廓现象）、运动图像清晰度、静态图像清晰度等相关试验，检测结果评分：5分； 18.电压波动和闪烁：通过GB17625.2标准限值要求，测试过程中样品无异常，符合性能判据A； 19.为确保LED显示屏工作过程中不对其环境中的其他设备造成电磁干扰，电磁辐射满足AS/NZSCISPR32:2015的A类电磁兼容性等级认证。	㎡	9.32
2	****	同批次备板	1.像素点间距：≤1.25mm； 2.模组尺寸：320mm*160mm； 3.支持一键点屏技术，开机后自动识别系统连接，无需重置系统配置； 4.具备电磁屏蔽功能； 5.冲击试验：对产品进行150m/s2,11ms，6个面各三次冲击试验，试验后产品无异常； 6.灯珠冷热冲击：-50℃~130℃各15min200次，测试结束后光电特性及表面结构正常，且能正常点亮； 7.灯珠高温贮存：Ta=100℃贮存500H，灯珠点亮无异常； 8.爬电距离：绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离＞7.0mm； 9.电气间隙：对电气间隙试验的要求，属于I类产品； 10.防窃密：具有良好的抗还原性能，具有良好的覆盖性，覆盖范围广9.9KHz—1.2GHz，抑制传导辐射，对视频信息无二次转发与加强作用； 11.摩擦起电电压：≤100V； 12.显示单元漏光度：≤0.01cd/㎡； 13.显示屏高亮效率：≥99％； 14.色坐标偏差：U':±0.015，V':±0.015； 15.单一故障条件测试：模拟单一故障条件下，显示屏无起火和电击的危险发生； 16.绝缘测试：在温度20-30℃，湿度91％RH-95％RH条件下放置显示屏48h后，对显示屏施加持续1min、1000V电压，绝缘电阻≥2MΩ； 17.所投产品通过回扫线或频闪现象、图像均匀性、大面积色彩还原、灰阶表现力1（亮度鉴别等级）、灰度表现力2（伪轮廓现象）、运动图像清晰度、静态图像清晰度等相关试验，检测结果评分：5分； 18.电压波动和闪烁：通过GB17625.2标准限值要求，测试过程中样品无异常，符合性能判据A； 19.为确保LED显示屏工作过程中不对其环境中的其他设备造成电磁干扰，电磁辐射满足AS/NZSCISPR32:2015的A类电磁兼容性等级认证。	张	2
3	****	视频处理器	1.解码能力：硬解两路4K视频或六路2K视频； 2.渲染能力：支持三路输出任意拼接或规则拼接，单路带载4096*4096； 3.支持EDID锁屏，视频信号线插拔、输出大屏断电重启拼接顺序不错乱； 4.支持消除图层中指定亮度的内容，实现画面的部分透明叠加效果，完成创意叠加显示； 5.支持基于WEB技术窗口自适应功能，内容依据窗口分辨率自动改变，无需进行缩放处理，充分保证显示清晰度； 6.一键完成将所有输出画面转变成黑屏或蓝屏状态，便于应急事件处理及故障排查； 7.支持将输出画面内容设为静止，便于查看实时画面细节； 8.支持实时、快捷地对整体输出画面显示亮度、对比度进行调整，可分别对红、蓝、绿亮度、对比度进行调整； 9.支持对任一输入通道进行亮度调整，不影响其他通道亮度变化，参数可存储、调用；每一个输入通道均可单独实现色域空间调节； 10.支持时间线播控系统级联模式下不超过4K视频的同步预监回显控制。	台	1
4	****	接收卡	1.单卡8个标准HUB320接口，输出32组RGB数据； 2.支持向导式设置，用户根据软件提示即可完成操作，便于完成模组的点亮； 3.支持智能串线功能，无需了解接收卡串线顺序，用户可根据屏幕闪烁提示，在软件上完成映射设置； 4.通过软件可一键回读所有配置文件信息，方便进行产品维护； 5.维护更换卡时无需对其重新调试，可一键恢复参数设置； 6.为保证产品后续升级的安全性，程序升级支持断电保护功能； 7.用户可使用控制软件识别接收卡版本情况，由软件自动推荐升级固件，防止固件错误加载； 8.具备色彩还原技术，能够针对LED屏显示特性，真实地展现图像原本色彩； 9.支持任意倍频技术，能够有效消除手机拍摄时出现的扫描线； 10.为保障信号传输稳定性，图像数据由发送端到接收端只有一帧延迟； 11.NBIT技术，基于先进的NBIT二维空间抖动技术；支持NB18比特的数据处理，可以有效提升显示屏灰阶效果4倍；可以达到18bit+的显示效果； 12.支持一键升级云端的固件程序，包括但不限MCU，FPGA等固件程序； 13.支持大带载，P1.25模组可以带载1宽8高；P0.93模组可以带载1宽4高；P0.889模组可以带载1宽4高。	张	31
5	****	电源	1.输入电压：176VAC~264VAC，输出电压：4.5V，输出电流：40A； 2.工作温度：-40℃-70℃，工作湿度：20%RH-90%RH； 3.容性负载：5000uF； 4.为满足安全特性的使用要求，要求投标人所投开关电源通过电磁干扰测试； 5.开关电源通过过载保护测试。	台	49
6	****	排线	16P	根	182
7	****	磁柱	M4	套	182
8	****	网线	1米	根	31
9	****	三芯电源线	50cm	根	49
10	****	接卡电源线	50cm	根	31
11	****	配电箱	1，分步启动过流﹑过欠压保护（选配）﹑浪涌保护功能（室内屏可不用）保护功能；具有防腐、防锈、防尘的功能； 2，具有远程监控和无人值守功能； 3，电气防护具有过流、短路、断路、过载等保护措施； 4，输出3路32A/D型空开； 5，箱体尺寸;500400160双开门20kw； 6，按键启动，定时开关； 7，电脑控制，IPAD中控控制，单台/集群配电箱控制； 8，实时运行状态监测，火灾消防联动（选配），实时温度监测(选配)，亮度调节； 9，可以设置多组时间段； 10，分路延时启动/关闭； 11，单路控制，多路控制。	台	1
12	****	多功能卡	1.多功能卡，支持千兆网口通信； 2.支持1路3.5mm独立音频输出； 3.支持4路传感器接口，可连接亮度传感器，温湿度传感器或其他外设； 4.支持8路电源开关控制； 5.支持板载温湿度检测。	张	1
13	****	主电源线	220V6平方带地线	m	100
14	****	主网线	超5类	m	200
15	****	结构/包边	定制LED屏钢结构。依据钢结构设计规范GBJ17-88；钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001。	㎡	9.97
16	****	安装调试	网线、排线、电源线、接卡电源线、磁铁等。	㎡	9.32
		分部小计
	二	条屏
17	****	大厅显示条屏	1.屏幕长13440mm宽48mm；像素点间距：≤2.5mm； 2.模组尺寸：320mm160mm； 3.IK10：25J能量冲击外壳5次，其中同一点受冲击不超过4次，试验后样品外观结构和功能正常，符合IK10； 4.低转折节能：4档可调节恒流拐点电压（0.16V/0.24V/0.32V/0.4V)； 5.显示屏高亮效率：≥99％； 6.防窃密：具有良好的抗还原性能，具有良好的覆盖性，覆盖范围广，从7.9KHz—1.2GHz，抑制传导辐射，对视频信息无二次转发与加强作用； 8.反射比：可见光投射比≥89.89%，因磨耗引起的雾度≤ 1.30%； 9.纹波及噪音：≤180Mv；显示单元漏光度：≤0.01cd/㎡； 10.所投产品通过回扫线或频闪现象、图像均匀性、大面积色彩还原、灰阶表现力1、灰度表现力2（伪轮廓现象）、运动图像清晰度、静态图像清晰度等相关试验，检测结果评分：5分； 11.电压波动和闪烁：通过GB17625.2标准限值要求，测试过程中样品无异常，符合性能判据A； 12.灯珠冷热冲击： -50℃~130℃各15min200次，测试结束后光电特性及表面结构正常，且能正常点亮； 13.灯珠高温贮存：Ta=100℃贮存500H，灯珠点亮无异常，测试结束后能正常点亮； 14.电气间隙：对设备进行电气间隙试验的要求，属于I类产品； 15.爬电距离：绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离＞7.0mm； 16.垂直视觉视角：将LED显示屏按正常使用时的垂直方向放置旋转90°转到水平放置，在额定工作条件下供电点亮LED显示屏，显示屏全屏显示基色最高亮度L，最高灰度级。用彩色分析仪测量出区域内法线方向的亮度；将LED显示屏放置在角度仪上，以被测区域几何中心为轴心，保持角度仪水平，分别向左右两侧转动，保持彩色分析仪探头始终对准原被测，当亮度值下降到L/2时，读取角度仪旋转的夹角0sx；按同样方法测量出每一种基色的水平视角，取最小值即为该显示屏的水平视角0s； 17.单一故障条件测试：模拟单一故障条件下，显示屏无起火和电击的危险发生； 18.为确保产品稳定性，LED显示屏需通过电快速瞬变脉冲群抗扰度试验且测试结果达到B；	㎡	6.45
18	****	大厅显示条屏备板	1.像素点间距：≤2.5mm； 2.模组尺寸：320mm*160mm； 3.IK10：25J能量冲击外壳5次，其中同一点受冲击不超过4次，试验后样品外观结构和功能正常，符合IK10； 4.低转折节能：4档可调节恒流拐点电压（0.16V/0.24V/0.32V/0.4V)； 5.显示屏高亮效率：≥99％； 6.防窃密：具有良好的抗还原性能，具有良好的覆盖性，覆盖范围广，从7.9KHz—1.2GHz，抑制传导辐射，对视频信息无二次转发与加强作用； 8.反射比：可见光投射比≥89.89%，因磨耗引起的雾度≤ 1.30%； 9.纹波及噪音：≤180Mv；显示单元漏光度：≤0.01cd/㎡； 10.所投产品通过回扫线或频闪现象、图像均匀性、大面积色彩还原、灰阶表现力1、灰度表现力2（伪轮廓现象）、运动图像清晰度、静态图像清晰度等相关试验，检测结果评分：5分； 11.电压波动和闪烁：通过GB17625.2标准限值要求，测试过程中样品无异常，符合性能判据A； 12.灯珠冷热冲击： -50℃~130℃各15min200次，测试结束后光电特性及表面结构正常，且能正常点亮； 13.灯珠高温贮存：Ta=100℃贮存500H，灯珠点亮无异常，测试结束后能正常点亮； 14.电气间隙：对设备进行电气间隙试验的要求，属于I类产品； 15.爬电距离：绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离＞7.0mm； 16.垂直视觉视角：将LED显示屏按正常使用时的垂直方向放置旋转90°转到水平放置，在额定工作条件下供电点亮LED显示屏，显示屏全屏显示基色最高亮度L，最高灰度级。用彩色分析仪测量出区域内法线方向的亮度；将LED显示屏放置在角度仪上，以被测区域几何中心为轴心，保持角度仪水平，分别向左右两侧转动，保持彩色分析仪探头始终对准原被测，当亮度值下降到L/2时，读取角度仪旋转的夹角0sx；按同样方法测量出每一种基色的水平视角，取最小值即为该显示屏的水平视角0s； 17.单一故障条件测试：模拟单一故障条件下，显示屏无起火和电击的危险发生； 18.为确保产品稳定性，LED显示屏需通过电快速瞬变脉冲群抗扰度试验且测试结果达到B；	张	2
19	****	大厅显示条屏异步播放盒	1.支持最大130万像素带载能力，2路千兆网口输出； 2.最宽4096像素点或最高2560像素点； 3.支持1路HDMI输入，最大1920X1200@60Hz 分辨率； 4.支持1路独立音频输出； 5.支持多屏同步功能（NTP）； 6.处理性能强大，支持H.265 4K高清视频硬解码播放，8GB容量（可用4GB）； 7.支持U盘即插即播，U盘更新播放节目列表； 8.U盘即插即播、管理终端无线发送、USB线直连发布； 9.支持单个1080P 视频窗口或最多3个720P 视频窗口、多个图文、滚动字幕、滚动图片、LOGO、日期时间星期、天气预报。实现自由分屏功能，不同区域显示不同内容； 10.可通过PC端软件支持txt，rtf，word，ppt，excel等； 11.支持多窗口播放和叠加，可自由设定窗口大小和位置； 12.支持多种控制平台的控制，LED精灵，手机、平板电脑APP控制； 13.支持多种不同应用软件进行管理，方便不同应用场合； 14.支持节目设置为插播、轮播进行播放，支持设置定时亮度调节，支持设置定时休眠、唤醒、重启等； 15.支持LAN口控制； 16.提供json，modbus等各种协议接口，可以基于设备做二次开发，也可以基于服务器做二次开发，满足客户二次开发需求； 17.在线时长统计，通过云服务器，可以查看播放盒指定时段内累计在线时长和关开机次数； 18.支持多台设备画面完全同步，支持远程查看播放内容； 19.具备网警功能，可通过云服务器，实现全部设备一键黑屏功能； 20.云发布服务器安全可靠，AES加密服务，防网络DDOS攻击，WFA防火墙、HTTPS加密通道。	台	1
20	****	大厅显示条屏接收卡	1.集成12个HUB75，无需再配转接板； 2.单卡最大带载192×1024像素，最多支持24组并行数据； 3.支持8bit色深视频源输入输出，单色灰阶为256，可搭配出****种混合色彩； 4.支持自适应帧率技术，不仅支持23.98/24/29.97/30/50/59.94/60Hz常规及非整数帧率，还可输出显示120/240Hz高帧率画面，大幅提升画面流畅度、减少拖影； 5.支持色温调节，提供调整色温，即饱和度调节，增强画面表现力； 6.支持低亮高灰； 7.支持亮色度逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果； 8.支持箱体标定和快速标序； 9.支持画面旋转，单个箱体画面以90°/180°/270°角度进行旋转，配合部分主控可实现单箱体画面任意角度旋转显示； 10.支持数据偏移，支持误码侦测； 11.支持环路备份，支持固件备份； 12.为使画面显示效果更加完美，保持整屏一致性，控制系统具有修缝、十字修复功能； 13.8bit 精度的色度，亮度一体化逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果； 14.检测接收卡之间数据传输质量和误码情况，可以方便快捷地识别出硬件连接异常的箱体，便于维护； 15.支持一帧延迟，发送端到显示端延迟达到一帧，解决系统延迟导致的画面不同步问题； 16.通过对伽马表算法的优化，使得显示屏在降低亮度时能保持灰阶的完整无损失、完美显示，呈现低亮度高灰阶的显示效果。	张	11
21	****	大厅显示条屏电源	1、输入电压：176VAC~264VAC，输出电压：4.5V，输出电流：40A； 2、工作温度：-40℃-70℃，工作湿度：20%RH-90%RH； 3、容性负载：5000uF； 4、为满足安全特性的使用要求，要求投标人所投开关电源通过电磁干扰测试； 5、开关电源通过过载保护测试。	台	22
22	****	大厅显示条屏配件及安装调试	大厅显示条屏磁柱M4 90套；排线16P，90根；1m网线8根；三芯电源线50cm长16根；接卡电源线50cm长8根；安装调试	项	1
		分部小计
	三	扩声系统
23	****	音响	1.频宽(-10dB):45Hz-20,000Hz 2.灵敏度（1m，1W）:92dB 3.最大声压级(1m):110dB 4.输入阻抗:8欧 5.系统输入功率:60W 6.结构组成:8′低音×1(低、中频)1.5′高音×1(高频) 7.适应环境温度:-10℃~+40℃	台	4
24	****	功放	1.双声道立体声专业数字功率放大器,全系列统铝合金面板； 2. 有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择； 3.每声道音量可调； 4. 立体声工作最小负载阻抗为4Ω，BTL工作最小负载阻抗为8Ω；动态功率强劲，可实现低阻抗驱动。 5. 全系列配置XLR平行输入输出接口，更适合专业设备的应用习惯； 5. 小信号的时候不会出现交越失真； 6. 内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元。 7. 中高频比模拟功放更清晰，非常适合用于会议等多种不同场合的语言传输和扩声； 8. 效率要高，发热量更少，工作温度范围更宽； 9.各通道均配备LED工作状态指示； 10.输入灵敏度：≤1000mV 11.信噪比：≥95dB 12.频响：20Hz-20kHz（±1dB） 13.通道串扰：≤70dB 14.转换速率：≥15V/uS 15.阻尼系数/8Ω@1Khz： ≥230 16.总谐波失真：≤0.3% （1kHz，正常工作条件） 17.额定功率：2X230W@8Ω 2X350W@4Ω 700W@桥接8Ω	台	1
		分部小计
	四	空调系统
25	****	直流变频风管机	直流变频风管机，KFR-150T2W/BSDN8-GC(2)II，含相关附件及安装，具体详见图纸设计	套	3
26	****	系统R410a铜管 δ20保温	＆15.9*＆9.95	m	15
27	****	静压箱	定制四孔	个	3
28	****	软风道	250*250	条	12
29	****	圆变方风口接头	250300300	个	12
30	****	回风口面板	1600*300	个	3
31	****	出风口面板	1600*150	个	12
32	****	排水管PVC	25	m	45
33	****	安装调试	设备安装调试	项	1
		分部小计
	五	远程视频接访室
34	****	原有设备	原有设备拆除后在装修完成后利旧安装	项	1
		分部小计
	六	安防监控
35	****	高性能8盘位录像机	1、1.5U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 2、存储接口：8个SATA接口，可满配8TB硬盘 3、视频接口：1×HDMI，1×VGA 4、网络接口：2×RJ4510/100/1000Mbps自适应以太网口 5、报警接口：16路报警输入，4路报警输出 6、串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口 7、USB接口：3×USB2.0 8、输入带宽：160Mbps 9、输出带宽：80Mbps 10、接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 11、解码能力：最大支持8×1080P 12、显示能力：最大支持4K输出	台	1
36	****	监控硬盘	1、6TB，3.5英寸SATA3.0接口 2、转速：5400RPM 3、缓存：256MB 4、24×7全天候高效稳定运行 5、支持3年有限质保服务	块	9
37	****	高清网络半球摄像机	400万半球型网络摄像机最高分辨率可达2560×1440@25fps，在该分辨率下可输出实时图像支持Smart侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测等识别检测事件支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120dB宽动态支持萤石平台，海康互联接入采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30m 支持最大512GBMicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 1个内置麦克风支持1路报警输入，1路报警输出（输出最大支持DC12V，30mA），1路音频输入，1路音频输出支持：DC12V，100mA电源输出，建议用于拾音器供电符合IP66防尘防水及IK10防暴设计，可靠性高传感器类型：1/2.7"ProgressiveScanCMOS 最低照度：彩色：0.01Lux 宽动态：数字宽动态调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355° 焦距视场角：2.7~8mm：水平视场角：110°~56°，垂直视场角：58.2°~31.4°，对角视场角：132°~64.5° 补光灯类型：红外灯补光距离：最远可达30m 防补光过曝：支持红外波长范围：850nm 最大分辨率：2560×1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264 网络：1个RJ4510M/100M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512GB 音频：1个内置麦克风 1路输入（Linein），最大输入幅值：3.3Vpp，输入阻抗：4.7kΩ，接口类型：非平衡 1路输出（Lineout），最大输出幅值：3.3Vpp，输出阻抗：100Ω，接口类型：非平衡报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12V，30mA）复位：支持电源输出：DC12V，100mA电源输出，建议用于拾音器供电产品尺寸：Φ121.5×97.6mm 包装尺寸：140×140×154mm 设备重量：465g 带包装重量：675g 启动和工作温湿度：-30°C~60°C，湿度小于95%（无凝结）恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复电流及功耗：DC：12V，0.7A，最大功耗：8.4W PoE：IEEE802.3af，CLASS3，最大功耗：11W 供电方式：DC：12V±25%，支持防反接保护 PoE：IEEE802.3af，CLASS3 电源接口类型：Φ5.5mm圆口防护：IP66，IK10	台	24
38	****	高清球型网络摄像机	400万7寸23倍全彩智能球机 1、视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达150米 2、支持23倍光变倍，最大焦距≥135mm 3、支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux 4、支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1° 5、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90° 6、内置GPU芯片，支持人脸抓拍设置，具有最佳抓拍和快速抓拍两种模式设置选项需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警 7、支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置8、支持像素显示功能，可显示监控画面上选定区**** 9、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物10、支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 11、具备≥1对音频输入输出接口、≥2路报警输入、1路报警输出，具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB 12、具备较好的防护性能环境适应性，支持IP66，6kV防浪涌，工作温度范围可达-30℃-65℃	个	1
39	****	48口交换机	48口电口千兆交换机；48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,千兆三层。	台	1
40	****	机柜	宽度：600mm,深度600mm，高度1200mm；容量：22U；通过ISO9001质量管理体系	个	1
		分部小计
	七	接待室
41	****	100寸互动触摸一体机	显示屏尺寸 100 英寸（16：9）画面显示尺寸 2202.2.5(H) x 1238.3(V) 物理分辨率 3840 （H）× 2160（V）刷新率 60HZ 亮度 350cd/m2 对比度 5000：1 视角（度） 178° 背光灯寿命 50000 小时处理器 ARMCortex-A53四核，主频高达1.5G 系统 Android 6.0 嵌入式系统内存 DDR4 2G 存储空间 32G 触摸感应技术红外感应识别触摸技术（10 点）光标速度 120 点/s 定位精度 90%以上触摸区域为±2mm 触摸分辨率 32767*32767 计算机响应系统自动识别；≤15ms	台	1
42	****	触控一体机专用壁挂支架	定做（根据屏体尺寸五金定制）壁挂支架	套	1
		分部小计
		措施项目
		分部小计
合计

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）
						综合单价	合价	其中
						综合单价	合价	暂估价
	一	长阳检察大事记
1	****	液晶拼接屏	1.工业级65寸窄边液晶拼接单元； 2.亮度500cd； 3.物理分辨率19201080p； 4.显示屏幕对角线尺寸为65英寸，尺寸：1432.78807.8mm5.拼接单元点距为0.5455mm(H)*0.5455mm(V)； 6.双边拼接接缝≤3.5mm 7.液晶拼接单元须具有DVI/VGA/BNC/CVBS连接方式，利用工程流体力学设计的空气涡流散热方法，确保幕墙的高可靠性和稳定性； 8.支持7X24小时开机使用，保证系统长时间运行，不间断工作；	台	2
2	****	HDMI高清信号分配器	支持1路HDMI高清信号输入，4路HDMI高清信号输出，可整屏点对点拼接显示，14拼接最大分辨率可以支持43201920@60HZ	台	1
3	****	拼接屏专用壁挂支架	定做（根据屏体尺寸五金定制）常规壁挂支架	套	2
4	****	红外触摸框	红外触摸框+钢化玻璃8mm厚度	套	1
5	****	大事记发展软件	1. 便捷任务创建与编辑：用户通过简洁界面，轻松添加任务，详细录入任务名称、描述、起止时间、负责人等信息，还能随时编辑任务细节，如修改时间节点、调整任务优先级。支持快速复制任务，对于周期性任务，设置重复周期即可自动生成，节省操作时间。 2. 可视化展示：以线性形式展示任务，不同任务以不同颜色、图标区分，任务时长、进度一目了然。用户可自由缩放，从宏观年度视角查看项目整体进程，也能聚焦到具体日期，了解当日详细任务安排，如在项目启动阶段，通过缩放查看全年关键里程碑；执行阶段，放大查看每日任务进度。 3. 强大任务关联与依赖设定：明确任务间关联关系，设置前置、后置任务，确保任务按逻辑顺序执行，避免任务混乱。当某个任务时间调整，与之关联的任务时间自动更新，保持连贯性，如软件开发项目中，代码编写任务依赖需求分析完成，需求分析时间变更，代码编写任务起始时间随之调整。 4. 灵活的进度跟踪与监控：实时跟踪任务进度，通过进度条、完成状态标记直观展示任务完成情况。支持自定义进度更新方式，手动输入完成比例或设置任务为已完成，还能设置提醒功能，在任务截止前自动提醒，防止任务逾期，如项目负责人实时监控各任务进度，及时发现进度滞后任务并协调资源解决。 5. 丰富的数据导出与分享：支持将数据导出为多种格式，如PDF、Excel、图片等，方便在不同场景使用。可一键分享链接，团队成员、合作伙伴无需安装软件，点击链接即可查看，实现信息高效共享，如项目汇报时，导出PDF格式文档；团队协作时，分享链接，方便成员随时查阅。 6. 显著提升项目管理效率：将复杂项目分解为清晰任务，通过展示任务顺序、进度，项目管理者能快速掌握项目全貌，合理分配资源、优化任务流程，大幅提高项目管理效率，缩短项目周期。 7. 增强团队协作与沟通效果：团队成员可实时查看，了解各自任务与整体项目进度，明确协作关系，减少沟通成本，避免工作冲突，提高团队协作效率，促进项目顺利推进。 8. 提供决策支持与风险预警：基于数据统计分析，为管理者提供决策依据，如分析任务完成时间、资源使用情况，优化项目规划。实时监控任务进度，对可能逾期任务提前预警，帮助管理者及时调整策略，降低项目风险 9.支持多人同时互动时能够自动进行区域分配且互不干扰支持大量访客与互动展示系统同时且独立互动。 10.软件采用WPF（Windows Presentation Foundation）是微软推出的基于Windows 的用户界面框架开发，为具有按照年代或者其他方式划分的视频和图片的浏览提供便利。支持实现超高分辨率底图，支持多点触摸设备，实现多人同时操作。 11.支持自适应分辨率，适用于多种屏幕上显示。 12.支持主要展示图片、视频、文档，等资料，并实现对展示资料的多点操作（通过两个手指以上进行操作），包括放大，缩小，平移，上下滑动可预设自动播放，13.无需参观者手触操作。14.支持图片、视频可在同一界面上互动，背景支持视频动态展示。 15.支持采用层级式图片展示方式，界面支持按年份浏览，或分模块浏览，所有资源实时展示。 16.支持添加任意数量时间节点；支持背景及展示素材一键替换。 17.支持自定义背景图片、支持自定义更换版面UI、自由拖动按钮位置。 18.支持展示的资料信息维护更新方便；维护的信息直接放到指定文件夹，软件会自动扫描识别进行更新。 19.支持易于扩展，框架结构及无限级栏目页面完全自定义，UI可视化编辑操作，所见即所得，任何栏目和场景都可由用户进行增加、修改或移动。 20.支持本地化后台管理，管理海报功能，管理物品素材功能，互动展示系统上所展示的各种多媒体文件都可进行编辑。以上功能都可以在本地后台进行设置。 21.支持开机自启、自动关机、无人触摸广告图播放、无人触摸自动返回主页、背景音乐等功能。 22.支持安全保障，全屏浏览限制，隐藏式退出按钮，需管理员输入密码方可退出系统。 23.前端界面具有自由拖拽功能按钮、页面排版等设计模式功能。	套	1
6	****	数字检察大事记控制终端	定制数字检察大事记控制终端：I5四代+4G+120G，Win10，64位；小体积便于操作及隐藏；	台	1
7	****	网线	1米	根	20
8	****	三芯电源线	50cm	根	30
9	****	大事记内容制作	一、内容规划与数据整理 1.明确制作目标：根据使用场景确定核心需求，如项目管理需聚焦任务节点与进度，历史展示侧重事件背景与发展脉络。 2.收集与筛选数据：广泛收集与主题相关的信息，包括时间、事件描述、参与人员、关键成果等。对数据进行严格筛选与核实，确保内容的准确性与完整性，剔除冗余信息，保留核心要素。 3.构建时间逻辑：按照时间先后顺序排列事件，梳理事件间的关联与依赖关系，如在建筑项目中，基础施工完成是主体结构搭建的前置条件，明确这种逻辑关系有助于后续功能设定与展示。二、可视化素材设计 1.界面布局规划：设计简洁直观的界面，合理分配区域、事件展示区域与辅助信息区域。通常采用水平或垂直形式，时间刻度、节点标记需清晰醒目，便于用户快速定位与浏览。 2.视觉元素设计：色彩搭配：根据主题与使用场景选择主色调，如科技项目采用冷色调体现专业感，历史主题使用复古色调营造氛围。不同类型事件可用不同颜色区分，增强视觉辨识度。图标与图形：为关键事件、任务类型设计专属图标，或选用适配的矢量图形，直观传达信息，如用齿轮图标代表技术研发阶段，书本图标表示知识培训环节。字体选择：标题、正文采用不同字号与字体，保证文字清晰易读，同时保持整体风格统一，避免因字体繁杂影响视觉效果。三、功能实现与交互设计 1.基础功能制作： - 时间标注：准确标注时间节点，支持年、月、日、时等不同时间精度，满足多样化展示需求。 - 事件展示：点击时间节点或事件条目，弹出详细信息窗口，呈现完整事件描述、图片、视频等多媒体内容，丰富信息展示维度。 2.交互功能开发： - 缩放与拖动：用户可通过鼠标滚轮或手势操作缩放，拖动浏览不同时间段内容，方便从宏观把握整体进程，也能聚焦查看具体细节。 - 搜索与筛选：提供搜索框，支持按时间、关键词快速查找特定事件；设置筛选条件，如按责任人、任务类型筛选，帮助用户快速定位所需信息。 - 进度更新：在项目管理场景中，支持实时更新任务进度，通过进度条、完成状态标记直观展示，方便团队成员与管理者跟踪项目进展。四、适配与优化 1.多平台适配：根据使用终端（Web、移动端、大屏展示等），调整布局与交互方式，确保在不同设备上均能呈现良好效果。如移动端需简化操作流程，采用触摸滑动交互；大屏展示则注重视觉冲击力与远距离可读性。 2.性能优化：压缩图片、视频等素材大小，优化代码逻辑，提升软件加载速度与运行流畅度，避免因素材过大或程序冗余导致卡顿，确保用户获得流畅的使用体验。五、审核与发布 1.内容审核：对内容进行全面校对，检查时间顺序、数据准确性、文字表述等，确保无错误与疏漏；同时审核视觉效果，保证色彩协调、排版美观。 2.测试反馈：在不同设备与环境下进行功能测试，收集用户反馈，针对操作不便、显示异常等问题及时优化调整。 3.发布应用：完成审核与测试后，将软件或文件发布到指定平台，如企业内部系统、线上展示平台等，供目标用户使用与浏览。	项	1
		分部小计
	二	检察监督
10	****	100寸互动触摸一体机	显示屏尺寸 100 英寸（16：9）画面显示尺寸 2202.2.5(H) x 1238.3(V) 物理分辨率 3840 （H）× 2160（V）刷新率 60HZ 亮度 350cd/m2 对比度 5000：1 视角（度） 178° 背光灯寿命 50000 小时处理器 ARMCortex-A53四核，主频高达1.5G 系统 Android 6.0 嵌入式系统内存 DDR4 2G 存储空间 32G 触摸感应技术红外感应识别触摸技术（10 点）光标速度 120 点/s 定位精度 90%以上触摸区域为±2mm 触摸分辨率 32767*32767 计算机响应系统自动识别；≤15ms	台	1
11	****	100寸触控一体机专用壁挂支架	定做（根据屏体尺寸五金定制）壁挂支架	套	1
12	****	检察监督内容控制软件	便捷任务创建与编辑：用户通过简洁界面，轻松添加任务，详细录入任务名称、描述、起止时间、负责人等信息，还能随时编辑任务细节，如修改时间节点、调整任务优先级。支持快速复制任务，对于周期性任务，设置重复周期即可自动生成，节省操作时间。 2. 可视化展示：以线性形式展示任务，不同任务以不同颜色、图标区分，任务时长、进度一目了然。用户可自由缩放，从宏观年度视角查看项目整体进程，也能聚焦到具体日期，了解当日详细任务安排，如在项目启动阶段，通过缩放查看全年关键里程碑；执行阶段，放大查看每日任务进度。 3. 强大任务关联与依赖设定：明确任务间关联关系，设置前置、后置任务，确保任务按逻辑顺序执行，避免任务混乱。当某个任务时间调整，与之关联的任务时间自动更新，保持连贯性，如软件开发项目中，代码编写任务依赖需求分析完成，需求分析时间变更，代码编写任务起始时间随之调整。 4. 灵活的进度跟踪与监控：实时跟踪任务进度，通过进度条、完成状态标记直观展示任务完成情况。支持自定义进度更新方式，手动输入完成比例或设置任务为已完成，还能设置提醒功能，在任务截止前自动提醒，防止任务逾期，如项目负责人实时监控各任务进度，及时发现进度滞后任务并协调资源解决。 5. 丰富的数据导出与分享：支持将数据导出为多种格式，如PDF、Excel、图片等，方便在不同场景使用。可一键分享链接，团队成员、合作伙伴无需安装软件，点击链接即可查看，实现信息高效共享，如项目汇报时，导出PDF格式文档；团队协作时，分享链接，方便成员随时查阅。 6. 显著提升项目管理效率：将复杂项目分解为清晰任务，通过展示任务顺序、进度，项目管理者能快速掌握项目全貌，合理分配资源、优化任务流程，大幅提高项目管理效率，缩短项目周期。 7. 增强团队协作与沟通效果：团队成员可实时查看，了解各自任务与整体项目进度，明确协作关系，减少沟通成本，避免工作冲突，提高团队协作效率，促进项目顺利推进。 8. 提供决策支持与风险预警：基于数据统计分析，为管理者提供决策依据，如分析任务完成时间、资源使用情况，优化项目规划。实时监控任务进度，对可能逾期任务提前预警，帮助管理者及时调整策略，降低项目风险 9.支持多人同时互动时能够自动进行区域分配且互不干扰支持大量访客与互动展示系统同时且独立互动。 10.支持以瀑布流的方式自定义方向铺满到整个屏幕中;铺满屏幕后，照片墙会缓缓流动。 11.无人操作超过自定义时间后，自动显示海报功能，或像粒子动画般形成预设图案/logo。 12.在多张图片、3D 画面、视频、点赞、搜索、购买，物品信息显示的时候，画面不自动下降。 13.显示展品3D模型，并支持缩放及 720 度球面自由翻转。 14.支持点赞功能，用户可对喜爱的展品点赞，系统可以统计点赞数量。 15.显示排名功能，主要是显示点赞最多的前十名，用户点击可以直接打开这个产品。 16.有搜索功能，支持手写识别功能输入文字，搜索物品名称，显示最匹配的展品。 17.设置屏幕分辨率高度、宽度。 18.设置随机排列，交叉行对向流动。 19.设置流动方向，包括水平向左、垂直向下、垂直向上。 20.设置图片高度、宽度、清晰度。 21.设置无人操作时返回首页时间。 22.设置定时刷新排版间隔时间。 23.设置允许手动拖动拖拽屏幕。 24.边框设置，设置显示图片遮及边框大小、边框颜色。 25预览窗口模式设置分别为:默认设置、简洁模式。 26.自定义预览标题设置。 27.预览窗大小模式设置分别为:落款和标题互换位置、同时显示多个预览框。 28.设置展示按钮，包括显示点赞按钮、展示3D 模型、显示购买二维码、显示文字介绍、显示检索功能。 29.设置功能按钮分别有:显示上一个按钮、显示移动按钮、显示下一个按钮。 30.设置多张图片播放设置。 31.设置轮播方式分别有:预览时自动播放、点击时自动播放、两者都自动播放。 32.自定义设置轮播时间。 33.设置图片缩放限制，包括最大 10 倍，最大不超过屏幕。 34.自定义缩放加速。 35.切换内容时重新排版。 36.自定义无人操作时间及无人操作时自动关闭预览窗口。 37.设置最大窗口数量。 38.自定义设置预览窗各种颜色分别有:预览主题颜色、预览标题颜色、预览背景颜色、预览前景颜色、文字介绍背景、文字介绍文字、搜索窗口颜色、搜索标题颜色。 39.设置屏保类型，包括无屏保、幻灯片、播放图案、可以自定义设置无人操作时间、设置图案切换速度、设置填充图案区域、闪烁、显示背景图片、色块像素大小。 40.在本地素材文件夹，将设计好的 U按钮、背景替换，展示的图片、视频内容、预设图案/logo 进行更换。 41.设置需要管理员密码、输入正确密码后进行入软件设置及设计模式、注册软件、退出软件等操作。	套	1
13	****	检察监督内容制作	一、内容规划与数据整理 1.明确制作目标：根据使用场景确定核心需求，如项目管理需聚焦任务节点与进度，历史展示侧重事件背景与发展脉络。 2.收集与筛选数据：广泛收集与主题相关的信息，包括时间、事件描述、参与人员、关键成果等。对数据进行严格筛选与核实，确保内容的准确性与完整性，剔除冗余信息，保留核心要素。 3.构建时间逻辑：按照时间先后顺序排列事件，梳理事件间的关联与依赖关系，如在建筑项目中，基础施工完成是主体结构搭建的前置条件，明确这种逻辑关系有助于后续功能设定与展示。二、可视化素材创意 1.界面布局规划：创意简洁直观的界面，合理分配区域、事件展示区域与辅助信息区域。通常采用水平或垂直形式，时间刻度、节点标记需清晰醒目，便于用户快速定位与浏览。 2.视觉元素创意：色彩搭配：根据主题与使用场景选择主色调，如科技项目采用冷色调体现专业感，历史主题使用复古色调营造氛围。不同类型事件可用不同颜色区分，增强视觉辨识度。图标与图形：为关键事件、任务类型创意专属图标，或选用适配的矢量图形，直观传达信息，如用齿轮图标代表技术研发阶段，书本图标表示知识培训环节。字体选择：标题、正文采用不同字号与字体，保证文字清晰易读，同时保持整体风格统一，避免因字体繁杂影响视觉效果。三、功能实现与交互创意 1.基础功能制作： - 时间标注：准确标注时间节点，支持年、月、日、时等不同时间精度，满足多样化展示需求。 - 事件展示：点击时间节点或事件条目，弹出详细信息窗口，呈现完整事件描述、图片、视频等多媒体内容，丰富信息展示维度。 2.交互功能开发： - 缩放与拖动：用户可通过鼠标滚轮或手势操作缩放，拖动浏览不同时间段内容，方便从宏观把握整体进程，也能聚焦查看具体细节。 - 搜索与筛选：提供搜索框，支持按时间、关键词快速查找特定事件；设置筛选条件，如按责任人、任务类型筛选，帮助用户快速定位所需信息。 - 进度更新：在项目管理场景中，支持实时更新任务进度，通过进度条、完成状态标记直观展示，方便团队成员与管理者跟踪项目进展。四、适配与优化 1.多平台适配：根据使用终端（Web、移动端、大屏展示等），调整布局与交互方式，确保在不同设备上均能呈现良好效果。如移动端需简化操作流程，采用触摸滑动交互；大屏展示则注重视觉冲击力与远距离可读性。 2.性能优化：压缩图片、视频等素材大小，优化代码逻辑，提升软件加载速度与运行流畅度，避免因素材过大或程序冗余导致卡顿，确保用户获得流畅的使用体验。五、审核与发布 1.内容审核：对内容进行全面校对，检查时间顺序、数据准确性、文字表述等，确保无错误与疏漏；同时审核视觉效果，保证色彩协调、排版美观。 2.测试反馈：在不同设备与环境下进行功能测试，收集用户反馈，针对操作不便、显示异常等问题及时优化调整。 3.发布应用：完成审核与测试后，将软件或文件发布到指定平台，如企业内部系统、线上展示平台等，供目标用户使用与浏览。	项	1
		分部小计
	三	榜样引领
14	****	75寸互动触摸一体机	显示屏尺寸 100 英寸（16：9）画面显示尺寸 2202.2.5(H) x 1238.3(V) 物理分辨率 3840 （H）× 2160（V）刷新率 60HZ 亮度 350cd/m2 对比度 5000：1 视角（度） 178° 背光灯寿命 50000 小时处理器 ARMCortex-A53四核，主频高达1.5G 系统 Android 6.0 嵌入式系统内存 DDR4 2G 存储空间 32G 触摸感应技术红外感应识别触摸技术（10 点）光标速度 120 点/s 定位精度 90%以上触摸区域为±2mm 触摸分辨率 32767*32767 计算机响应系统自动识别；≤15ms	台	3
15	****	75寸触控一体机专用壁挂支架	定做（根据屏体尺寸五金定制）壁挂支架	套	3
16	****	榜样引领内容控制软件	1.软件采用WPF（Windows Presentation Foundation）是微软推出的基于Windows 的用户界面框架开发。 2.支持由服务器端、终端设备组成，且在广域网、局域网等网络环境都能使用。 3.支持终端在Android系统、Windows系统、鸿蒙系统都能兼容运行。 4.支持有强大的节目编辑功能，自定义版面设计，所见即所得，且能预览节目、分屏显示、页面跳转、撤销、回退等操作，支持动态效果。 5.支持设备的分组管理，分组发布。 6.支持图片、视频、音频、天气、网页、Word、PDF、Excel等资料展示，并实现对展示资料的多点操作（通过两个手指以上进行操作），包括放大，缩小，平移，上下滑动。 7.支持图片多点放大缩少，翻书效果，左右划动等展示、视频播放、网页浏览、底部公告滚动。 8.支持易于扩展，框架结构及无限级栏目页面完全自定义，UI可视化编辑操作，所见即所得，任何栏目和场景都可由用户进行增加、修改或移动。 9.支持自定义背景图片、支持自定义更换版面UI、自定义功能按钮、自由拖动按钮位置、无限层级子页面、页面排版等设计模式功能。 10.支持提供多种展示方式，包括电子翻书，同层级切换。 11.支持实时信息发布、滚动字幕、图片、视频插播等。 12.支持权限管理功能：分级、分区、分功能。 13.支持终端离线播放，离线更新节目；支持不只限于信息发布展厅且还具备互动功能触控。 14.支持远程控制功能，播放、暂停、停止、重启、关机、远程截图、调节音量，设置分辨率等功能。 15.支持后台默认有中英文版且可以扩展多种语言，其他语言版本不需要通过程序开发，做素材导入就可以。 16.支持开机自启、自动关机、无人触摸广告图播放、无人触摸自动返回主页、背景音乐等功能。 17.软件安全保障，全屏浏览限制，隐藏式退出按钮，需管理员输入密码方可退出系统。 18后台界面有自由拖拽功能按钮、页面排版等设计模式功能。	套	3
17	****	榜样引领内容制作	一、事迹素材收集与整理 1.深度素材采集：通过走访党员本人、同事、群众，查阅工作档案、新闻报道、荣誉证书等，全方位收集先进事迹素材。重点记录典型事例、工作成果、个人感悟及群众评价，确保事迹真实、生动、有细节。 2.内容筛选与核实：组建审核小组，对收集的素材进行严格筛选，剔除重复性、模糊性信息，保留最具代表性、感染力的事迹片段。同时，通过多方印证确保事迹真实性，如联系相关单位核实数据、成果。 3.结构化梳理：按时间顺序、事迹类型（如爱岗敬业、为民服务、攻坚克难）或精神主题（如奉献精神、创新精神）对事迹进行分类整理，形成清晰的内容框架，便于后续展示编排。二、内容策划与叙事设计 1.主题提炼：结合时代背景与党建工作重点，提炼每位党员事迹的核心主题，如“乡村振兴路上的先锋”“抗疫一线的逆行者”，增强展示的针对性与感染力。 2.叙事逻辑构建：采用“故事化”叙事手法，以“背景引入 - 矛盾冲突 - 解决过程 - 成果影响”为主线，增强事迹的可读性与吸引力。例如，讲述党员在突发灾害中如何组织群众抢险救灾、恢复生产。 3.多媒体内容规划：根据事迹特点，规划图文、视频、音频、动画等多媒体形式。如对重大事件采用纪实视频，对抽象精神用动画演绎，对个人感悟配以旁白音频，丰富展示层次。三、视觉与交互设计 1.视觉风格设计：采用庄重、大气的红色主色调，搭配金色线条、党徽等元素，突出党建主题；字体选择方正小标宋、黑体等严肃易读的字体，确保信息传达清晰。 2.界面布局规划：设计简洁直观的界面，设置“人物介绍”“事迹详情”“荣誉展示”“群众评价”等模块。采用卡片式、时间前后式等布局方式，方便用户浏览。 3.交互功能设计：开发点击查看详情、视频播放、音频收听、图文缩放等基础交互功能；增加VR全景参观（如党员工作场景）、互动答题（如事迹知识问答）等创新交互形式，提升用户参与感。四、技术实现与内容制作 1.素材制作与处理： -图文内容：设计人物海报、事迹图文卡片，确保图片分辨率≥300dpi，文字表述简洁凝练，重点内容加粗、变色突出。 -视频制作：剪辑纪实影像、采访片段，添加字幕、背景音乐、特效转场，控制单段视频时长在3 - 5分钟；对历史事件缺乏影像资料的部分，采用MG动画还原场景。 -3D与VR内容：利用3ds Max、Unity等工具制作党员工作场景的3D模型或VR内容，增强沉浸式体验。 2.软件功能开发：基于Web、APP或大屏展示系统开发，实现多端适配；集成搜索、分享、点赞、评论等功能，方便用户快速查找内容、传播正能量。五、审核与优化发布 1.内容审核：邀请党建专家、宣传部门对事迹内容、政治表述、意识形态进行严格审核，确保内容准确、导向正确；同时检查视觉效果、交互功能是否符合设计要求。 2.测试优化：在不同设备、网络环境下进行功能测试，修复卡顿、闪退、显示异常等问题；收集用户反馈，优化内容展示节奏、交互逻辑。 3.部署发布：将制作完成的内容部署到线上平台、党建展厅大屏或移动终端，定期更新事迹内容，保持展示的鲜活性与吸引力，持续发挥党员先进事迹的示范引领作用。	项	3
		分部小计
	四	LED大屏
18	****	室内D1.25	1.屏幕长3520mm宽2080mm；像素点间距：≤1.25mm； 2.模组尺寸：320mm160mm； 3.支持一键点屏技术，开机后自动识别系统连接，无需重置系统配置； 4.具备电磁屏蔽功能； 5.冲击试验：对产品进行150m/s2,11ms，6个面各三次冲击试验，试验后产品无异常； 6.灯珠冷热冲击：-50℃~130℃各15min200次，测试结束后光电特性及表面结构正常，且能正常点亮； 7.灯珠高温贮存：Ta=100℃贮存500H，灯珠点亮无异常； 8.爬电距离：绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离＞7.0mm； 9.电气间隙：对电气间隙试验的要求，属于I类产品； 10.防窃密：具有良好的抗还原性能，具有良好的覆盖性，覆盖范围广9.9KHz—1.2GHz，抑制传导辐射，对视频信息无二次转发与加强作用； 11.摩擦起电电压：≤100V； 12.显示单元漏光度：≤0.01cd/㎡； 13.显示屏高亮效率：≥99％； 14.色坐标偏差：U':±0.015，V':±0.015； 15.单一故障条件测试：模拟单一故障条件下，显示屏无起火和电击的危险发生； 16.绝缘测试：在温度20-30℃，湿度91％RH-95％RH条件下放置显示屏48h后，对显示屏施加持续1min、1000V电压，绝缘电阻≥2MΩ； 17.所投产品通过回扫线或频闪现象、图像均匀性、大面积色彩还原、灰阶表现力1（亮度鉴别等级）、灰度表现力2（伪轮廓现象）、运动图像清晰度、静态图像清晰度等相关试验，检测结果评分：5分； 18.电压波动和闪烁：通过GB17625.2标准限值要求，测试过程中样品无异常，符合性能判据A； 19.为确保LED显示屏工作过程中不对其环境中的其他设备造成电磁干扰，电磁辐射满足AS/NZSCISPR32:2015的A类电磁兼容性等级认证。	m2	7.32
19	****	同批次备板	1.像素点间距：≤1.25mm； 2.模组尺寸：320mm*160mm； 3.支持一键点屏技术，开机后自动识别系统连接，无需重置系统配置； 4.具备电磁屏蔽功能； 5.冲击试验：对产品进行150m/s2,11ms，6个面各三次冲击试验，试验后产品无异常； 6.灯珠冷热冲击：-50℃~130℃各15min200次，测试结束后光电特性及表面结构正常，且能正常点亮； 7.灯珠高温贮存：Ta=100℃贮存500H，灯珠点亮无异常； 8.爬电距离：绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离＞7.0mm； 9.电气间隙：对电气间隙试验的要求，属于I类产品； 10.防窃密：具有良好的抗还原性能，具有良好的覆盖性，覆盖范围广9.9KHz—1.2GHz，抑制传导辐射，对视频信息无二次转发与加强作用； 11.摩擦起电电压：≤100V； 12.显示单元漏光度：≤0.01cd/㎡； 13.显示屏高亮效率：≥99％； 14.色坐标偏差：U':±0.015，V':±0.015； 15.单一故障条件测试：模拟单一故障条件下，显示屏无起火和电击的危险发生； 16.绝缘测试：在温度20-30℃，湿度91％RH-95％RH条件下放置显示屏48h后，对显示屏施加持续1min、1000V电压，绝缘电阻≥2MΩ； 17.所投产品通过回扫线或频闪现象、图像均匀性、大面积色彩还原、灰阶表现力1（亮度鉴别等级）、灰度表现力2（伪轮廓现象）、运动图像清晰度、静态图像清晰度等相关试验，检测结果评分：5分； 18.电压波动和闪烁：通过GB17625.2标准限值要求，测试过程中样品无异常，符合性能判据A； 19.为确保LED显示屏工作过程中不对其环境中的其他设备造成电磁干扰，电磁辐射满足AS/NZSCISPR32:2015的A类电磁兼容性等级认证。	张	2
20	****	视频处理器	1.解码能力：硬解两路4K视频或六路2K视频； 2.渲染能力：支持三路输出任意拼接或规则拼接，单路带载4096*4096； 3.支持EDID锁屏，视频信号线插拔、输出大屏断电重启拼接顺序不错乱； 4.支持消除图层中指定亮度的内容，实现画面的部分透明叠加效果，完成创意叠加显示； 5.支持基于WEB技术窗口自适应功能，内容依据窗口分辨率自动改变，无需进行缩放处理，充分保证显示清晰度； 6.一键完成将所有输出画面转变成黑屏或蓝屏状态，便于应急事件处理及故障排查； 7.支持将输出画面内容设为静止，便于查看实时画面细节； 8.支持实时、快捷地对整体输出画面显示亮度、对比度进行调整，可分别对红、蓝、绿亮度、对比度进行调整； 9.支持对任一输入通道进行亮度调整，不影响其他通道亮度变化，参数可存储、调用；每一个输入通道均可单独实现色域空间调节； 10.支持时间线播控系统级联模式下不超过4K视频的同步预监回显控制。	台	1
21	****	接收卡	1.单卡8个标准HUB320接口，输出32组RGB数据； 2.支持向导式设置，用户根据软件提示即可完成操作，便于完成模组的点亮； 3.支持智能串线功能，无需了解接收卡串线顺序，用户可根据屏幕闪烁提示，在软件上完成映射设置； 4.通过软件可一键回读所有配置文件信息，方便进行产品维护； 5.维护更换卡时无需对其重新调试，可一键恢复参数设置； 6.为保证产品后续升级的安全性，程序升级支持断电保护功能； 7.用户可使用控制软件识别接收卡版本情况，由软件自动推荐升级固件，防止固件错误加载； 8.具备色彩还原技术，能够针对LED屏显示特性，真实地展现图像原本色彩； 9.支持任意倍频技术，能够有效消除手机拍摄时出现的扫描线； 10.为保障信号传输稳定性，图像数据由发送端到接收端只有一帧延迟； 11.NBIT技术，基于先进的NBIT二维空间抖动技术；支持NB18比特的数据处理，可以有效提升显示屏灰阶效果4倍；可以达到18bit+的显示效果； 12.支持一键升级云端的固件程序，包括但不限MCU，FPGA等固件程序； 13.支持大带载，P1.25模组可以带载1宽8高；P0.93模组可以带载1宽4高；P0.889模组可以带载1宽4高。	张	26
22	****	电源	1.输入电压：176VAC~264VAC，输出电压：4.5V，输出电流：40A； 2.工作温度：-40℃-70℃，工作湿度：20%RH-90%RH； 3.容性负载：5000uF； 4.为满足安全特性的使用要求，要求投标人所投开关电源通过电磁干扰测试； 5.开关电源通过过载保护测试。	台	39
23	****	排线	16P	根	143
24	****	磁柱	M4	套	143
25	****	网线	1米	根	26
26	****	三芯电源线	50cm	根	39
27	****	接卡电源线	50cm	根	26
28	****	配电箱	1，分步启动过流﹑过欠压保护（选配）﹑浪涌保护功能（室内屏可不用）保护功能；具有防腐、防锈、防尘的功能； 2，具有远程监控和无人值守功能； 3，电气防护具有过流、短路、断路、过载等保护措施； 4，输出3路32A/D型空开； 5，箱体尺寸;500400160双开门20kw； 6，按键启动，定时开关； 7，电脑控制，IPAD中控控制，单台/集群配电箱控制； 8，实时运行状态监测，火灾消防联动（选配），实时温度监测(选配)，亮度调节； 9，可以设置多组时间段； 10，分路延时启动/关闭； 11，单路控制，多路控制。	台	1
29	****	多功能卡	1.多功能卡，支持千兆网口通信； 2.支持1路3.5mm独立音频输出； 3.支持4路传感器接口，可连接亮度传感器，温湿度传感器或其他外设； 4.支持8路电源开关控制； 5.支持板载温湿度检测。	张	1
30	****	主电源线	220V6平方带地线	m	100
31	****	主网线	超5类	m	200
32	****	结构/包边	定制LED屏钢结构。依据钢结构设计规范GBJ17-88；钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001。	㎡	7.89
33	****	安装调试	网线、排线、电源线、接卡电源线、磁铁等。	㎡	7.32
		分部小计
	五	中控系统
34	****	中控主机	自带≥4.3寸液晶显示触摸屏，显示所有功能项图标及操作过程的菜单，触摸屏幕进行操作设置，支持中英文切换； 2.全面支持远程网络控制，支持控制TCP/UDP协议设备，支持Android 、IOS、Web、PC控制端与受控设备同步； 3.功能卡插卡式架构，既可插在主机，任意搭配，也可分布式放置，通过48V PoE交换或12V电源适配器供电，网络化交换数据； 4.可选配板卡包括：弱电继电器卡、IR红外控制卡、IO 控制卡、串行通信控制卡、串行通信扩展卡、NET总线卡、Zigbee控制卡、RF控制卡、LoRa控制卡、音频矩阵卡、北斗校时模块； 5.自带节目播放器，可播放MP3、WAV、WMA、FLAC、APE、 AAC、M4R、，M4A、 OGG、WV格式音乐； 6.可编200个定时点，定时操控节目及受控设备； 7.内置智能红外学习模块，无需配置专业学习器； 8.支持红外学习功能； 9.支持语音识别，远程控制设备； 10.4.3寸触摸屏； 11.主机内置1GB DDR RAM，8GB EMMC FLASH； 12.1个100Mpbs网络接口，2个100Mpbs且带+48V输出网络接口； 13.宽电压电源（110V-240V），适合任何地区； 14.具有≥1路百兆RJ45网络接口，≥2路百兆PoE+48V供电RJ45网络接口； 15.具有≥1路USB接口，支持U盘播放歌曲；≥2路线路音频输出接口； 16.主机支持插卡式弱继电器控制功能、支持插卡式IR红外控制功能、支持插卡式I/O控制功能、支持插卡式NET总线控制功能、支持插卡式串行通信控制功能、支持插卡式Zigbee控制功能、支持插卡式RF控制功能、支持插卡式LoRa控制功能、支持插卡式GPS/北斗校时控制功能、支持插卡式音量控制功能；	台	1
35	****	中控强力电源控制器	1.中控强力电源控制器主要是搭配各种中控使用，进行对各种设备电源的管理，起到保护设备的作用。 2.在机器的正前方，有8个按键开关，紧急情况下可以手动控制继电器的开关，比如在中控出现故障时可以使用这一功能，很好的保护其他的设备。 3.在机器的内部有8个IO接口，在没有中控的情况下也能使用，用途更广。 4.广泛兼容目前市面上的中控网络协议。 5.ID选择：旋转的ID切换设置网络ID身份代码。 6.每路继电器都有三连接点的接线柱，具有常开与常闭（可选）的功能。 7.载入容量：单路功率20A。 8.电源：DC24V网络供电。 9.通过独立的网络协议（选配），前面板按键和IO控制，网络协议包括RS485和RS232（其中RS485和RS232两个只能选一个）。 10.待机功耗3W 11.整机功耗8W	台	2
36	****	中控软件	1.支持将界面编译工程完美复原显示，确保原编辑排版及UI设计页面的完美复现； 2.支持界面工程的一键同步获取，能快速方便的获取当前最新界面工程； 3.支持获取工程快速解析复原； 4.支持软件的账户限制管理，通过分配管理账户对可接入中控系统的人员管控，保障系统运维安全； 5.支持各类控制类控件的对应指令及时响应下发功能，实现控制软件客户端的控制效果； 6.支持相关控件图元转按钮的触发动态效果，有操作反馈，保障良好的操作体验； 7.支持相关控件与设备状态的同步效果，并通过自定义的控件多态效果，自动切换到对应状态展现效果，达到界面状态同步显示效果，且可自由排版组合； 8.支持软件界面的屏幕自适应功能，可将定制界面按屏幕尺寸自动适配屏幕； 9.支持多界面窗口的跳转切换，且跳转按钮可自定义，可灵活实现各种窗口纵深跳转效果，非常便利对整个控制系统进行控制流程布局； 10.支持矩阵通用控制效果实现，后台通过监听输入、输出的选择组合，自动从大量矩阵指令中筛选对应指令下发，无需事先一一设定，并同时监听矩阵设备状态返回，控件状态对应切换变化进行直观展示； 11.支持对系统中所有板卡设备的状态信息实时可视化监听展示，包括板卡设备是在线、离线，对应的参数配置信息等，便于对整体系统设备的掌控管理；	项	1
37	****	红外发射棒	红外发射棒	根	8
38	****	中控操作终端	屏幕：11.5英寸，分辨率2800*1840，144Hz高刷新率；处理器：多核处理器，内存为8GB，存储空间为256GB；电池：8800mAh；重量与厚度：510g，6.3mm；操作系统：运行HarmonyOS4.2系统。	台	1
39	****	无线路由器	无线路由器	台	1
		分部小计
	六	其他设备
40	03B001	人脸门禁一体机	1、操作系统：嵌入式Linux操作系统； 2、屏幕参数：7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率6001024； 3、摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 4、认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡(含加密内容)、身份证卡序列号）、密码、指纹认证方式，可外接身份证、社保卡功能模块； 5、人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸比对速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 6、存储容量：本地支持2万人脸库、5万张卡，1万枚指纹、15万条事件记录； 7、硬件接口：LAN1、RS4851、Wiegand1(支持双向)、typeA类型USB接口1、门锁1、门磁1、报警输入2、报警输出1、开门按钮1、SD卡槽1（最大支持512GB）； 8.通信方式：有线网络； 9、使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 10、安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）/桌面摆放/闸机安装/地面支架； 11、电源输入：DC12V/2A（电源需另配）； 12、可视对讲：支持和云眸、4200客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 13、视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码***、H.265； 14、口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 15、提醒戴口罩模式：未带口罩可做身份验证，身份验证通过后提醒佩戴口罩； 16、强制戴口罩模式：未带口罩无法做身份验证，提醒佩戴口罩； 17、识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 18、认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 19.认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 20、工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式； 21、外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁被打开； 22、外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 23、读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 24、门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 25、组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式； 26、多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门； 27、报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等； 28、事件上传：在线状态下将设备认证结果及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传; 29、单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； 30、WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。	套	2
41	****	音响	1.频宽(-10dB):45Hz-20,000Hz 2.灵敏度（1m，1W）:92dB 3.最大声压级(1m):110dB 4.输入阻抗:8欧 5.系统输入功率:60W 6.结构组成:8′低音×1(低、中频)1.5′高音×1(高频) 7.适应环境温度:-10℃~+40℃	台	6
42	****	功放	1.双声道立体声专业数字功率放大器,全系列统铝合金面板； 2. 有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择； 3.每声道音量可调； 4. 立体声工作最小负载阻抗为4Ω，BTL工作最小负载阻抗为8Ω；动态功率强劲，可实现低阻抗驱动。 5. 全系列配置XLR平行输入输出接口，更适合专业设备的应用习惯； 5. 小信号的时候不会出现交越失真； 6. 内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元。 7. 中高频比模拟功放更清晰，非常适合用于会议等多种不同场合的语言传输和扩声； 8. 效率要高，发热量更少，工作温度范围更宽； 9.各通道均配备LED工作状态指示； 10.输入灵敏度：≤1000mV 11.信噪比：≥95dB 12.频响：20Hz-20kHz（±1dB） 13.通道串扰：≤70dB 14.转换速率：≥15V/uS 15.阻尼系数/8Ω@1Khz： ≥230 16.总谐波失真：≤0.3% （1kHz，正常工作条件） 17.额定功率：2X230W@8Ω 2X350W@4Ω 700W@桥接8Ω	台	2
43	****	电源时序器	1.独立的八路大功率电源输出，万能插座，可满足多种三极的电源插座，如国标插座、美标插座以及欧标插座等；还可满足二极欧式的圆头插座； 2.单路最大输出为 10A，总输入电流容量 16A； 3.八路通道开关状态可由面板控制操作和显示；通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能； 4.开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效的统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行； 5.可广泛用于多媒体教室、多功能厅、会议室、投影拼接、视频会议、监控中心、楼宇控制、管理指挥中心等领域； 6.性能规格：； 7.电源输出：8路，万能插座； 8.单路最大负荷：10A； 9.控制方式：手动顺序启动、外接短路信号触发启动； 10.电源容量：总容量220V，16A； 11.电源输出顺序间隔时间:≤0.66S； 12.电源开关处于关闭状态时，从TIMER IN口接入短路信号，同时会激活TIMER LINK接口短路信号输出功能。	台	1
44	****	机柜	标准机柜42U，高2米	个	1
		分部小计
	七	空调系统
45	****	直流变频风管机	KFR-150T2W/BSDN8-GC(2)II	套	1
46	****	系统R410a铜管 δ20保温	＆15.9*＆9.95	m	5
47	****	静压箱	定制四孔	个	1
48	****	软风道	250*250	条	4
49	****	圆变方风口接头	250300300	个	4
50	****	回风口面板	1600*300	个	1
51	****	出风口面板	1600*150	个	4
52	****	排水管PVC	25	m	15
53	****	安装调试	设备安装调试	项	1
		分部小计
	八	新风系统
54	****	全热型除霾新风机	250m3/h	台	1
55	****	PVC除菌管道	国标￠75	m	160
56	****	PVC除菌管道	￠160	m	20
57	****	分风箱	国标￠150-75*6	个	2
58	****	软连接	1200cm/根	根	6
59	****	弯头	定制	个	6
60	****	室内进风口	￠110	个	6
61	****	室内回风口	￠110	个	6
62	****	室外进风口前置箱	￠160	个	2
63	****	外墙防雨风帽	￠160	个	3
64	****	安装调试	定制	项	1
		分部小计
		措施项目
		分部小计
合计

请供应商随采购文件附件自行下载采购工程量清单，导入计价软件编制清单报价文件，并将已标价的工程量清单表格导出载入到响应文件中。

（二）清单报价说明：

1.磋商工程量清单说明

1.1磋商工程量清单编制的基本依据：

本磋商工程量清单是依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）（以下简称“13规范”）、相关工程的国家计量规范、国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和办法、与建设工程有关的标准规范等技术资料以及磋商文件、施工现场情况（含地勘水文资料、工程特点）及常规施工方案等相关资料编制。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。

1.2磋商工程量清单应与磋商文件中的供应商须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。

1.3本磋商工程量清单是工程量清单计价的基础，同时也是编制最高限价、磋商报价、计算或调整工程量、索赔等的依据之一。

1.4本磋商工程量清单由分部分项工程量清单和单价措施项目清单、其他项目清单组成。

1.5磋商工程量清单给出的工程量仅是磋商报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.6本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。

1.7 采用甲供材的工程，采购人应在磋商工程量清单说明和《采购人提供材料和工程设备一览表》中予以明确。

1.8 编制磋商工程量清单出现相关工程现行国家计量规范附录中未包括的项目，编制人应做补充。

补充项目的编码规则按相关工程现行国家计量规范的规定编制，同一磋商工程的项目不得重码。

补充的工程量清单需附有补充项目的名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则、工作内容。不能计量的措施项目，需附有补充项目的名称、工作内容及包含范围。

2.磋商报价说明

2.1磋商报价应根据磋商文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

(1)《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

(2)国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；

(3)企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法；

(4)磋商文件、磋商工程量清单及其澄清、补充和修改文件；

(5)建设工程设计文件及相关资料；

(6)施工现场情况、工程特点及拟定的响应文件施工组织设计或施工方案；

(7)与建设项目相关的标准、规定等技术资料；

(8)市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息（详见合同专用条款11.1（2）关于基准价格的约定）；

(9)其他的相关资料。

2.2磋商报价应是按照磋商文件及当地管理部门规定的安全文明施工要求，完成磋商工程量清单范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括分部分项工程费、单价措施项目费和其他项目费等各项费用。磋商报价在满足磋商文件要求和 “13规范”强制性规定的前提下，可实行人工、材料、机械消耗量自定、价格自选，全面竞争、自主报价，

但不得低于工程成本。磋商报价采用的币种为人民币。

2.3 磋商总价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成本工程并修补缺陷以及履行采购文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

2.4供应商应按磋商工程量清单填报价格。填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与磋商工程量清单一致。

2.5工程量清单采取全费用综合单价计价，全费用综合单价应包括完成一个规定清单项目所需的人工费、材料费、施工机具使用费、费用、增值税和磋商文件、合同约定范围内的风险费用。费用的内容包括总价措施项目费、企业管理费、利润、规费。

2.6分部分项工程和单价措施项目，应根据磋商文件和磋商工程量清单项目中的特征描述确定全费用综合单价计算，并包含2.5条规定的全部费用。

2.7总价措施项目报价应按照《市****

单价措施项目，供应商应按分部分项工程量清单的方式采用全费用综合单价计价，且不得改动其项目编码、名称、特征、单位及工程量。施工过程中根据实际工程量据实结算。供应商不得对采购人所列的单价措施项目进行增补。

2.8其他项目

2.8.1其他项目中的暂列金额、专业工程暂估价应按磋商工程量清单中列出的金额填写，专业工程暂估价、暂列金额为除税价格（简易计税时为含税）。

2.8.2其他项目中的材料、工程设备暂估价应按磋商工程量清单列出的单价计入全费用综合单价。

2.8.3其他项目中的计日工应按磋商工程量清单列出的项目和数量，自主确定全费用综合单价并计算计日工金额。

2.9规费和税金应统一按《市****

2.10规费和税金应按上述计价规定执行，不得作为竞争性费用。

规费中的“工程排污费”，供应商按照《市****

2.11磋商报价应包括的风险范围详见合同专用条款12.1。

2.12建设工程质量检测费用由采购人承担，但成交供应商应在开工前将建设工程质量专项检测方案按规定程序报监理、采购人审批。对成交供应商提供的具有合格证明的材料进行检测，不合格的，检测费用由成交供应商承担；合格的，检测费用由采购人承担。

2.13 暂估价

2.13.1采购人在磋商工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备、专业工程不属于依法必须招标的，按合同专用条款第10.7.2条执行。

2.13.2采购人在磋商工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备、专业工程属于依法必须招标的，按合同专用条款第10.7.1条执行。

2.13.3总承包服务费在实行专业分包时由双方根据分包工程的管理、配合协调内容和现行的费用定额，双方协商确定。

2.13.4甲供材费用达到国家规定的招标规模标准时，应当依法进行招标。

2.14磋商工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，供应商均应填写且只允许一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。当竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

2.15供应商应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

2.16磋商报价编制完成后，应加盖供应商单位公章。委托其他具有相应资质的工程造价咨询单位编制的，必须在响应文件中附委托协议和资质证书原件扫描件。

2.17响应文件中的清单数据文件应符合现行《湖北省建设工程造价应用数据交换规范》及《关于增加湖北省建设工程造价数据接口内容的通知》（鄂建标函〔2018〕6号）的要求，否则引起的后果由供应商自行承担。

2.18所有全费用综合单价报价应综合考虑本工程不同施工条件要求所产生及增加的费用，材料或构件场内外运输及损耗，周边场地条件、环境限制等施工中各种不利因素导致的降效损失、二次运输等增加的费用。

2.18.1供应商应根据磋商文件载明的施工扬尘污染防治措施要求，施工扬尘污染防治措施需符合《市****

2.19其他说明:

磋商文件要求的创优工程和赶工措施费用（如有）等，应包含在磋商报价中。

3.最高限价说明

3.1实行工程量清单磋商的项目采购人可设置最高限价，最高限价随磋商文件公布，最高限价不得高于政府采购预算金额。

3.2最高限价由采购人或其委托符合相关资质要求的工程造价咨询机构，采用与磋商报价一致的编制依据及计价方法，参照现行有关工程定额，结合市场供求状况，综合考虑投资、工期和质量等方面的因素，合理确定。

3.3供应商的磋商报价高于最高限价的，其响应文件将被否决。

3.4采用甲供材时（如有），编制的最高限价公布由“含税工程总造价（不含甲供材）”和“甲供材”两项组成。

四、商务要求

1、合同履约期限：合同签订之日起60个日历天。

2、质量要求：达到国家现行施工验收规范合格标准。

3、安全文明施工要求：达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）合格等级，杜绝发生重大安全事故。

4、付款方式：合同签订之后支付合同金额的30%作预付款，竣工验收合格的支付至合同金额90%，审计结束后支付至审计金额的98.5%，余下1.5%在缺陷责任期到期（2年）后支付（提供银行保函及保险公司保单的则支付至审计价款的100%）。支付合同款前承包人必须按财务部门要求提供合规发票，收到发票后5日内支付，逾期付款按照合同订立时1年期贷款市场报价利率支付逾期利息。

5、其他要求：

5.1、成交供应商在合同履行期间项目管理人员（项目负责人、技术负责人、施工员、质检（量）员、安全员）配备必须符合（长政办发【2023】23号）通知要求，出勤率每月不少于22天，否则承担每人每天500.00元的违约金。

5.2、供应商应按采购人提供的工程量清单上传详细的分部分项工程量清单报价表，各分项合计与总报价一致，否则视为无效报价。

5.3、供应商须按要求办理农民工工资专户资金监管相关事宜。

6、履约保证金：本项目不收取履约保证金。

五、项目图纸

请供应商随磋商文件中附件自行下载电子版图纸。

第二章评审办法及标准

一、评审方法

本项目采用综合评分法。综合评分法是指经磋商确定最终采购需求和提交最后报价（因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）的供应商的响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

二、评审程序

（一）资格性审查和符合性审查

1.磋商小组根据磋商文件规定的供应商资格条件、评定成交的标准等事项，对供应商的响应文件进行评审。资格性审查和符合性审查不符合磋商文件要求的响应文件，按无效文件处理，不进入磋商，并告知有关供应商。

2.同品牌检查：

2.1单一产品采购（或非单一产品采购中的核心产品），提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算。

2.2非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定一个核心产品（采购清单中作“与核心产品相同〈或同一〉品牌”实质性要求的产品，视为一个核心产品），并以“核心产品”在竞争性磋商文件中载明，评审时按前款规定处理。

2.3有效磋商品牌不足3家的应按废标处理。

（二）响应文件澄清

1.评审期间，对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字或计算错误的内容，磋商小组可以以书面的形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

2.供应商应按照磋商小组要求在规定时间内作出澄清、说明或者补正，澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.供应商的澄清、说明或者补正是其响应文件的有效组成部分，澄清、说明或者补正应当以书面的方式加盖电子印章后提交。

（三）磋商程序

磋商小组应当依据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。

1. 第一轮磋商

1.1磋商小组将按照系统随机的顺序决定供应商的磋商顺序，并与单一供应商分别进行磋商。

1.2磋商小组所有成员应当对照磋商文件和响应文件就采购需求、质量和服务等内容集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

1.3磋商的过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术要求和商务要求，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

1.4对磋商文件作出的实质性变动的内容是磋商文件的有效组成部分。磋商小组应将磋商文件的变动情况以书面的方式通知所有参加磋商的供应商。

1.5供应商应当根据磋商文件的变动情况和磋商小组的要求，在规定的时间内对原响应文件内容进行修正，并将修正文件以书面的方式经授权代表签字（或加盖公章）后提交磋商小组。逾时不提交的，视同退出磋商。

1.6修正文件与响应文件具有同等法律效力。

2. 多轮磋商

2.1磋商文件中不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经过磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的项目，磋商小组可以根据采购人对采购需求的确认情况，进行多轮磋商，直到采购人代表最终确认采购需求为止。

2.3磋商程序同第一轮磋商。

3. 最后报价

3.1磋商文件中能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商，在规定时间内，以书面的方式经授权代表签字（或加盖公章）后提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家（市****

3.2磋商文件中不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经过磋商由供应商提供最后设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内，提交最后报价。

3.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。逾时不提交的，视同退出磋商。

最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）单价金额小数点或百分比有明显错位的，以最后报价表的总价为准，并修改单价；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正；

（5）修正后的报价应通过书面方式通知供应商，由供应商授权代表签字（或加盖公章）确认后产生约束力，供应商不确认的，按照无效响应处理。

4. 商务技术评审

4.1磋商小组应对提交最后报价的响应文件进行商务和技术评审，并按照磋商文件要求、本章“三、评审标准”中的内容以及磋商文件实质性变动内容的响应情况进行综合比较和评价。

5. 报价评审

5.1报价合理性说明：磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他供应商最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其最后报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

5.2价格扣除：

（1）非专门面向中小企业的采购项目或采购包，对符合规定的小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位、联合体各方均为小微企业的联合体、符合小微企业划分标准的个体工商户视同小微企业）报价按照竞争性磋商文件”供应商须知前附表”中的规定扣除，对小微企业中的监狱企业、残疾人福利性单位、采购产品纳入创新产品应用示范推荐目录内企业、采购产品获得节能产品或环境标志产品认证证书的企业报价按照本竞争性磋商文件”供应商须知前附表”中的规定扣除，用扣除后的价格计算评审基准价。

（2）参加政府采购活动的小微企业（含节能环保、创新产品企业）未提供“中小企业声明函”的；监狱企业未提供“监狱企业证明文件”的；监狱企业中的小微企业未提供“中小企业声明函”的；残疾人福利性单位未提供“残疾人福利性单位声明函”的；残疾人福利性单位中的小微企业未提供“中小企业声明函”的；不得享受相应的价格扣除优惠。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不得享受价格扣除优惠。

（3）专门面向中小企业、预留部分采购份额面向中小企业采购的项目或采购包，评审时不再进行价格扣除。

5.3价格分采用低价优先法计算，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。计算方法详见本章“三、评审标准”中的具体计算公式。

6. 计分办法及复核

6.1评审过程中，各项分值一般精确到小数点后两位，评审得分应当为商务评分、技术评分、报价评分之和。磋商小组各成员应当汇总每个供应商的得分。

6.2评审结果汇总完成后，采购代理机构应当对评审结果进行复核。经复核发现存在以下情形之一的，磋商小组应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）磋商小组成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经磋商小组认定评分畸高、畸低的。

6.3各供应商的最终得分为磋商小组所有成员对各供应商评审得分汇总后的算术平均值。

7. 相同品牌处理原则

7.1单一产品采购（或非单一产品采购中的核心产品），提供相同品牌产品的且通过资格性和符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交候选供应商推荐资格，评审得分相同的，由采购人确定或者采购人委托磋商小组以投票方式确定一家供应商获得成交候选供应商推荐资格，其它同品牌供应商不作为成交候选供应商。

7.2非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定一个核心产品（采购清单中作“与核心产品相同〈或同一〉品牌”实质性要求的产品，视为一个核心产品），并以“核心产品”在竞争性磋商文件中载明，评审时按前款规定处理。

8. 评审报告

8.1磋商小组从质量和服务均能满足磋商文件实质性要求的供应商中，按照综合得分由高到低的顺序推荐3名（市****

8.2磋商小组依据评审结果，按评审得分由高至低的顺序向采购人推荐3家（市****

8.3磋商小组应当在评审报告上签名，对自己的评审意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

9. 应予终止采购活动的情形

9.1在竞争性磋商采购过程中，出现下列情形之一的，应当终止采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目以及政府购买服务项目<含政府和社会资本合作项目>）的提交最后报价的供应商可以为2家）。

9.2采购活动终止后，采购人应当将终止理由告知所有供应商。

10. 停止评审的情形

10.1磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改磋商文件，重新组织采购活动。

三、评审标准

（一）资格性审查表

序号	资格要求	审查内容
1	具有独立承担民事责任的能力	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。（1）企业应提供“营业执照”；（2）事业单位应提供“事业单位法人证书”；（3）非企业专业服务机构应提供执业许可证等证明文件；（4）个体工商户应提供“个体工商户营业执照”；（5）自然人应提供自然人身份证明。
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	由供应商对以下内容提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。（1）供应商是法人的，应具有上一年度（2023年度或2024年度）经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，应具有银行出具的资信证明。（2）有专业担保机构对供应商进行资信审查后出具投标担保函的，可以不用具备经审计的财务报告和银行资信证明文件。
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	由供应商提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	由供应商对以下内容提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。（1）供应商依法缴纳税收：本项目公告发布时间前12个月内（至少有1个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）；（2）供应商依法缴纳社会保障资金：本项目公告发布时间前12个月内（至少有1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）；（3）供应商为其他组织或自然人的，也应满足以上要求；（4）递交投标文件截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的供应商，提供将依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收缴纳凭据；（5）递交投标文件截止时间的当月成立但因社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的供应商，提供将依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据；（6）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，具有相应文件证明其依法免税或不需要交纳社会保障资金。
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	由供应商提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。
	法律、行政法规规定的其他条件	由供应商提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。
2	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动	由供应商在《响应函》中声明
3	为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。	由供应商在《响应函》中声明
4	未被列入失信被执行人、“重大税收违法失信主体”，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。	以采购人和采购代理机构在响应文件递交截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询的供应商参加政府采购活动前三年内的结果为准（采购人和采购代理机构对信用信息查询记录和证据截图或下载存档）。
5	落实政府采购政策需满足的资格要求	本项目为专门面向中小微企业项目，供应商应为中小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业）。落实《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）等政策。备注:提供中小企业声明函扫描件并加盖公章
6	本项目的特定资格要求	1.具备建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质；（提供证书扫描件） 2.具有建设行政主管部门核发的有效安全生产许可证；（提供证书扫描件） 3.拟派项目负责人必须满足以下要求：供应商须提供拟承担本工程项目负责人的贰级及以上注册建造师资质证书和B类安全生产考核合格证书，其注册证书上所载专业应为建筑工程，所载工作单位必须是该供应商单位；（提供证书扫描件） 4.拟派承担本项目的技术负责人须具有中级及以上工程技术职称；（提供证书扫描件） 5.拟派本项目的其他现场关键岗位管理人员：施工员、质检（量）员和安全员各1人，施工员、质检（量）、安全员可由项目负责人、技术负责人兼任，其中，项目负责人不得兼任安全员。施工员和质检（量）员须具有岗位证书，现场专职安全员且须具备建设行政主管部门核发的C类安全生产考核合格证书或带有二维码的考核合格人员证书信息截图；（提供证书扫描件） 6.拟派承担本项目的项目负责人、技术负责人、施工员、质检（量）员、安全员须为供应商正式员工（提供2025年6-8月任意一月社保证明材料扫描件）。
7	联合体供应商	本项目不接受联合体供应商。

备注：

资格证明文件应为原件的扫描件或复印件，响应文件中须编入清晰的扫描件或复印件。所有证明材料须清晰可辨认，如因证明材料模糊无法辨认，缺页、漏页导致无法进行评审认定的责任由供应商自负。

信用信息核查

2.1资格审查当日应当核查供应商信用记录，供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购代理机构拒绝其参与政府采购活动。

2.2以联合体形式参与磋商的，应当核查联合体所有成员和信用记录，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用信息。

对于响应文件中有任意一条不满足上表要求的将导致其响应无效，不进入下一项评审。

（二）符合性审查表

序号	审查项名称	审查内容
1	磋商报价	（1）总报价不超过项目（分包）预算金额或最高限价；（2）报价不存在缺项、漏项。（3）未对采购人提供的工程量清单项目编码、项目名称、项目特征、工程数量和计量单位进行改动且对计价产生影响的；投标报价未出现负报价的；
2	响应文件编制	（1）按照竞争性磋商文件要求提供《磋商书》、《磋商报价明细表》；（2）不存在两个或两个以上磋商方案；（3）未按磋商文件要求盖章或签字（签章）。
3	响应的要求	明确响应竞争性磋商文件采购需求。
4	其他实质性要求	（1）工期、质保期符合竞争性磋商文件要求；（2）磋商有效期符合竞争性磋商文件要求；（3）不存在采购人不能接受的附加条件。
5	围标串标情形	供应商不存在下列任一情形：（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；（5）不同供应商的响应文件相互混装；（6）不同供应商使用同一电脑（机器特征值一致：如MAC地址等）或使用同一电子密钥，编制或上传电子响应文件。
6	其他无效情形	不存在法律、法规和磋商文件规定的其他无效磋商情形。

（三）评分标准

评审项目	评审分项	分值	子项目及分值
价格部分（40分）	价格分	40.00	满足竞争性磋商文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评审基准价／报价)×价格权值×100 价格权值=40% 备注：符合供应商须知中价格扣除规定的，在评审时予以价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
商务部分（25分）	类似项目业绩	20.00	1.供应商近3年（从磋商截止时间往前推算，以合同签订时间为准）以来（独立承担或以联合体成员身份参与）承接过房屋修缮工程（或包含房屋修缮工程施工内容的项目）项目业绩的，每提供一个业绩得5分，最多得20分。（需同时提供中标通知书（如有）、施工合同的原件扫描件；所提供的业绩证明材料应能完全反映上述考核内容，未能提供正确的磋商小组将不予采信。）
商务部分（25分）	体系认证	5.00	供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，全部具备得5分，每缺一项扣2分，扣完为止。（提供证书扫描件）
技术部分（35分）	总体概述：施工组织总体设想、针对性方案及施工区****	5.00	根据本项目实际情况，对施工组织总体设想、方案针对性及施工区**** （1）技术方案科学合理、可行性强、有针对性的，得5分；（2）技术方案较为科学合理、有一定可行性和针对性的，得3分；（3）技术方案一般，基本满足项目需求的，得2分；（4）技术方案不科学合理、不满足项目需求的，得1分；（5）不提供不得分。注：评审标准是指方案依据项目要求及相关标准规范进行编制，对以上内容进行充分响应，不得提供与本评审项无关内容。下同。
	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	5.00	根据本项目实际情况，对施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置方案的合理性及全面性等方面进行评审：（1）技术方案科学合理、可行性强、有针对性的，得5分；（2）技术方案较为科学合理、有一定可行性和针对性的，得3分；（3）技术方案一般，基本满足项目需求的，得2分；（4）技术方案不科学合理、不满足项目需求的，得1分；（5）不提供不得分。
	质量管理体系与措施	5.00	供应商承诺的质量目标应满足采购文件要求，磋商小组根据各供应商所定制的工程质量管理体系是否全面、合理、可行，能否保证工程质量要求，拟采取的质量保证措施是否合理、可行、有效等方面进行评审：（1）技术方案科学合理、可行性强、有针对性的，得5分；（2）技术方案较为科学合理、有一定可行性和针对性的，得3分；（3）技术方案一般，基本满足项目需求的，得2分；（4）技术方案不科学合理、不满足项目需求的，得1分；（5）不提供不得分。
	安全、文明施工管理体系与措施	5.00	供应商承诺的安全、文明施工目标应满足采购文件要求，磋商小组根据各供应商所定制的安全、文明施工管理体系是否全面、合理、可行，能否保证工期要求，拟采取的安全、文明施工保证措施是否合理、可行、有效等方面进行评审：（1）技术方案科学合理、可行性强、有针对性的，得5分；（2）技术方案较为科学合理、有一定可行性和针对性的，得3分；（3）技术方案一般，基本满足项目需求的，得2分；（4）技术方案不科学合理、不满足项目需求的，得1分；（5）不提供不得分。
	施工进度计划和各阶段进度及保证措施	5.00	供应商承诺的工期目标应满足采购文件的要求，根据当地季节特点和气候环境合理安排工期。根据所制定的进度计划是否具有针对性、合理性、可实施性，是否考虑交通干扰、冬雨季等因素对工期的影响，保证体系是否全面、可行，拟采取的工期保证措施是否合理、可行、有效等方面进行评审：（1）技术方案科学合理、可行性强、有针对性的，得5分；（2）技术方案较为科学合理、有一定可行性和针对性的，得3分；（3）技术方案一般，基本满足项目需求的，得2分；（4）技术方案不科学合理、不满足项目需求的，得1分；（5）不提供不得分。
	劳动力、机械设备和材料投入计划	5.00	拟派驻本工程的劳动力、机械设备和材料投入计划，能否保证各阶段进度要求，拟采取的保证措施方案是否合理、可行、有效等方面进行评审：（1）技术方案科学合理、可行性强、有针对性的，得5分；（2）技术方案较为科学合理、有一定可行性和针对性的，得3分；（3）技术方案一般，基本满足项目需求的，得2分；（4）技术方案不科学合理、不满足项目需求的，得1分；（5）不提供不得分。
	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	5.00	根据本项目实际情况，对关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案的合理性、可行性等方面进行评审：（1）技术方案科学合理、可行性强、有针对性的，得5分；（2）技术方案较为科学合理、有一定可行性和针对性的，得3分；（3）技术方案一般，基本满足项目需求的，得2分；（4）技术方案不科学合理、不满足项目需求的，得1分；（5）不提供不得分。
合计		100

第三章合同草案

【此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式的内容】

住房城乡建设部、工商总局《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）

建设工程施工合同

（点击登录查看12309检察服务中心和案件管理中心改造项目）

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局

第一部分合同协议书

发包人（全称）：长阳土家族自治县人民检察院

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就点击登录查看12309检察服务中心和案件管理中心改造项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：点击登录查看12309检察服务中心和案件管理中心改造项目。

2.工程地点：长阳土家族自治县人民检察院院内。

3.采购计划备案号：420000-2025-10494

4.资金来源：财政资金。

5.工程内容：主要建设内容：一楼大厅、值班室、咨询室、情绪疏导室装修；二楼接待室、查询室、案件研讨室等。（详见工程量清单）。

6.工程承包范围：

施工设计图纸、工程量清单及采购文件范围内的所有工程。（详见工程量清单）。

二、合同工期

计划开工日期： 2025年月日。

计划竣工日期： 2025年月日。

工期总日历天数：60 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写） (￥元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）详见清单 (￥元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / (￥元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / (￥元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写） / (￥元)。

2.合同价格形式：固定单价。

五、项目负责人

承包人项目负责人：。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）采购文件及其附件（或采购文件）

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2025 年月日签订。

十、签订地点

本合同在长阳土家族自治县人民检察院签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自发包方和承包方的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效生效。

十三、合同份数

本合同一式 8 份，均具有同等法律效力，发包人执 4 份，承包人执 4 份。

发包人： (公章) 承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：

（签字）（签字）

组织机构代码：组织机构代码：

地址：地址：

邮政编码：443500 邮政编码：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

传真：传真：

电子信箱：电子信箱：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

第二部分通用合同条款

按《建设工程施工合同》通用合同条款执行

第三部分专用合同条款

1 . 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同文件组成及优先顺序

1.1.1.10其他合同文件包括：(1)本合同协议书及承诺书；(2)成交通知书； (3)本合同专用条款；(4)本合同通用条款；（5）采购文件（答疑纪要、修改补充通知等）(6)标准、规范及有关技术资料；(7)图纸；（8）工程量清单；(9) 响应书及其附件；(10)工程报价单或预算书；（11）补充协议。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名称：详见监理合同；

资质类别和等级： / ；

联系电话：；

电子信箱：/；

通信地址： / 。

1.1.2.5 设计人：

名称：；

资质类别和等级：；

联系电话：/ ；

电子信箱：/ ；

通信地址： / 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：工地临时办公室及材料堆放场地。

1.1.3.9 永久占地包括： / 。

1.1.3.10 临时占地包括： / 。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：中华人民共和国建设部颁发的有关标准、规范及省、市有关规定。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：执行通用条款1.4.2条；

发包人提供国外标准、规范的份数：执行通用条款1.4.2条；

发包人提供国外标准、规范的名称：执行通用条款1.4.2条。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： / 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(1)本合同协议书及承诺书；(2)中标通知书； (3)本合同专用条款；(4)本合同通用条款；（5）采购文件（答疑纪要、修改补充通知等）(6)标准、规范及有关技术资料；(7)图纸；（8）工程量清单；(9) 投标书及其附件；(10)工程报价单或预算书；（11）补充协议。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：工程开工前；

发包人向承包人提供图纸的数量：贰套；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：响应文件及开工前所需的其它资料；

承包人提供的文件的期限为：开工前七日；

承包人提供的文件的数量为：一式二份；

承包人提供的文件的形式为：书面形式；

发包人审批承包人文件的期限：接件后七日内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人现场保存完整图纸壹套。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在七天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人办公室；

发包人指定的接收人为：。

承包人接收文件的地点：承包人公司办公室；

承包人指定的接收人为：。

监理人接收文件的地点：监理办公室；

监理人指定的接收人为：。

1.10 交通运输

1 .10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：应由承包人负责并承担费用。

1 .10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：依据响应文件承诺。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：依据响应文件承诺。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包方承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款1.11.1条。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款1.11.1条。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款1.11.2条。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款1.11.2条。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款1.11.4条。

1.13工程量清单错误的修正

允许调整合同价格的工程量偏差范围：详见本章第10条。

2 . 发包人

2.2 发包人代表（项目负责人）

发包人代表（项目负责人）：

姓名：；

联系电话：；

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包方行使本合同约定的发包方的权力和监理人需要取得发包人批准的权力。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：已经具备施工条件。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：开工前，发包人将施工用水、电引至施工地点，自该点至施工单位的施工区域由施工单位自行引接，且均装表计量，按市****

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：执行通用条款2.5条。

发包人是否提供支付担保： / 。

发包人提供支付担保的形式： / 。

3 . 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图、竣工结算资料及附件。

承包人需要提交的竣工资料套数：叁套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后30日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面。

（10）承包人应履行的其他义务： / 。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓名：；

身份证号：；

建造师执业资格等级：；

建造师注册证书号：；

建造师执业印章号： / ；

安全生产考核合格证书号：；

联系电话：/ ；

电子信箱：/ ；

通信地址：/ ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：代表承包人履行施工合同，负责施工现场的组织和协调，对工程现场施工的安全、质量、进度、投资进行全面管理和控制。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：常驻现场，每月不少于22天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：执行通用条款3.2.1条。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目负责人离开施工现场必须向发包人请假。发包人将严格考勤，项目负责人1个月脱岗超过3次，或其他四大员1个月脱岗超过2次的，每超过一次建设单位从工程款中扣除10万元。工期内项目负责人累计脱岗超过5次，中标单位则需退出施工现场，按已完工程量50%价款结算。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：按照《长阳市人民政府关于进一步规范政府性投资建设项目招标管理的通知》规定，中标人不得擅自更换其响应文件中所确定的项目负责人及项目部主要管理人员。如因特殊原因确需更换时，须经建设主管部门、招投标监督管理部门及采购人同意，方可办理变更。更换后的人员资质和技术水平不得低于中标人投标时所报人员资质和技术水平。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：按有关规定处罚。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前3天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：按有关规定处罚。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：项目负责人和五大员离开施工现场必须向发包人请假，经发包人批准后方可离开，并妥善安排现场，否则按缺勤处理。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：执行本项目采购文件的有关规定。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：执行本项目采购文件的有关规定。

3 .5 分包

3 .5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： / 。

3 .5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：不允许违法分包。

其他关于分包的约定： /

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： / 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：进驻施工现场之日。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：不提供。

（1）担保金额： / 。

（2）提供履约担保时间：承包人自收到中标通知书之日起15日内。

（3）提供履约担保方式： /

①履约保证金、②银行保函、③保险公司保证保险合同或保险单。

（4）履约担保期限：提供履约担保之日起至本工程竣工验收合格之日止；

（5）履约担保退还时间：本工程竣工验收合格之日起28天内发包人无息退还给承包人。

4 . 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：见《建设工程委托监理合同》。

关于监理人的监理权限：见《建设工程委托监理合同》。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：执行通用条款4.1条。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓名：/ ；

职务：/ ；

现场监理：；

联系电话：；

电子信箱：/ ；

通信地址：/ ；

关于监理人的其他约定：详见监理合同。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）执行通用条款4.4条。

5 . 工程质量

5.1 质量要求：达到国家现行施工验收规范的合格等级标准；达不到合同约定的质量目标，向发包人赔偿合同总价款2%的违约金，无条件负责修复，工期不予顺延。

5 .1.1 特殊质量标准和要求：1、中标人自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。中标人选定的材料品牌、质量须经采购人和监理单位认可。如采购人和监理单位对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，中标人必须服从该要求。若该材料经检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由中标人负担。2、因中标人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失。3、本工程以设计图纸、图纸会审记录、设计变更通知书、工程联系单、隐蔽工程记录、各类试验报告、产品合格证书等有关资料和合同规定的条款为依据，按国家现行施工验收规范（GB50300-2013）进行验收。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用条款5.3.2条。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，严格按工程建设安全生产的有关管理规定，采取安全措施组织施工，达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）的合格标准，若发生安全事故，则承包人应承担合同总价5%的违约金。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：执行通用条款6.1.4条

关于编制施工场地治安管理计划的约定：执行通用条款6.1.4条
6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：执行通用条款6.1.5条。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：（1）施工方案；（2）施工现场平面布置图；（3）施工进度计划和保证措施；（4）劳动力及材料供应计划；（5）施工机械设备的选用；（6）质量保证体系及措施；（7）安全生产、文明施工措施；（8）环境保护、成本控制措施；（9）对工程施工的重点难点提出相应技术保证措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护和加固措施等。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人在开工前三天提供本工程施工组织设计，每25日向监理和发包人提供下半个月进度计划。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到上述文件后7日内予以确认。

7 .2 施工进度计划（详见响应文件施工组织设计）

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到上述文件后7日内予以确认。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：提前7天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：1）在开工前完成三通一平等工作；2）将施工用水、电引至施工地点，自该点至施工单位的施工区域由施工单位自行引接，且均装表计量，按市****

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：1）施工现场要设立标语、标牌，做到文明施工，树立企业形象；2）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人；3）在签定合同后10日内完成施工现场临时设施建设，人员、机械设备同时进场，具备实质性开工。否则每推迟开工一天从履约保证金扣除2万元。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 180 天后发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前书面提交。

7 .5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：执行通用条款7.5.1条。

7 .5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

（1）每日历天赔付额度： 1000元。

（2）误期赔偿费最高限额是：合同价款的1% 。

7 .6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： / 。

7 .7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 50年一遇的自然灾害。

8. 材料与设备

8 .4材料与工程设备的保管与使用

8 .4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： / 。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：执行通用条款8.6.1条。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人承担。

9 . 试验与检验

9 .1试验设备与试验人员

9 .1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：执行通用条款9.1.2条.

施工现场需要配备的试验设备：执行通用条款9.1.2条.

施工现场需要具备的其他试验条件：执行通用条款9.1.2条.

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：执行通用条款9.4条。

1 0. 变更

1 0.1变更的范围

关于变更的范围的约定：设计变更或发包人要求变更。

10.1.1承包人在施工中提出变更，必须先经监理工程师和设计单位同意，再报发包人批复后实施，并按发包人的《工程变更管理办法》及《长阳土家族自治县政府投资项目工程量变更管理暂行办法》执行。

10.1.2.关于变更范围的约定：合同工程施工过程中由发包人提出或由承包人提出经发包人批准的合同工程任何一项目工作的增、减、取消或施工工艺、顺序、时间的改变；设计图纸的修改；施工条件的改变；招标工程清单的错、漏，从而引起合同条件的改变或工程量的增减变化。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:（1）如采购人提供的工程量清单数量有误或工程变更导致工程量清单数量调整时，清单工程量按规定的程序经监理工程师及发包人确认后据实调整，单价以清单投标单价为准，固定不变，对于严重高出市场价的分项报价，有评标咨询承诺的按评标咨询书面承诺执行，没有评标咨询承诺的对清单以外增加的工程量按现行消耗量定额水平和市场价格调整差并计取相关费用后按招标控制价与投标总价下浮比例进行下浮，按监理工程师及发包人确认后的单价执行。

（1）由于工程量清单漏项或工程变更等产生新的工程量清单项目时，工程量按规定的程序经监理工程师及发包人确认后执行，并按以下方式确定综合单价来调整合同价款。

①合同中已有适用于变更工程的单价，按合同已有的单价计算（严重高出市场价的分项报价，有评标咨询承诺的按评标咨询书面承诺执行，没有评标咨询承诺的对清单以外增加的工程量按现行消耗量定额水平和市场价格调整差并计取相关费用后按招标控制价与投标总价下浮比例进行下浮，按监理工程师及发包人确认后的单价执行）。

②合同中只有类似变更工程的单价，可以参照此单价确定变更单价，变更合同价款。

③合同中没有适用或类似于变更工程的单价，应按清单或清单子项单价中人工、材料等单价及组价构成不变，即按照与投标价格水平相一致的原则，由承包人提出适当的变更单价，经监理工程师及发包人确认后执行。

④合同中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。

⑤投标人应在充分考虑现场施工条件后，认真核对施工图纸、工程量清单项目特征描述，如有疑问，须在投标答疑时向采购人提出。结算时，原投标施工图纸范围内未变更部分的综合单价不再进行调整。

（2）投标报价（相对于采购人提供的工程量清单）有未报价项目，则此项目的费用视为已包括在中标的投标报价的其他单价和合价中；该项目费用结算时，监理工程师及发包人应对投标报价未报价项目的工程量进行确认，并与采购人提供的清单工程量对比，按下列原则处理：

①两者工程量相等时，该项目费用不得补计。

②确认工程量比采购人提供的工程量增加时，增加部分工程量参照现行消耗量定额和市场价格，并按照与投标水平相一致的原则调整合同价款。

③确认工程量比采购人提供的工程量减少时，减少部分工程量参照现行消耗量定额和市场价格，按照与投标水平相一致的原则从合同总价款中予以扣除。

④当部分分项工程量清单符合上述①②③条价款调整条件时，对应的总价措施费按相关规定调整。

⑤当分部分项工程量清单及其它项目清单价格调整时，规费、税金等应按现行计价程序予以调整。

⑥本合同执行过程中若发生计时工，计时工单价按承包人中标价中的普工计。

⑦本工程其它材料（相对于合同11条界定的主要材料）价格在合同执行期间不予调整。

⑧本工程场平土石方工程量不予复测，结算时以磋商工程量清单为准，工程量不予调整，建筑基础土石方工程量据实调整。

1 0.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： / 。

发包人审批承包人合理化建议的期限： / 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：按业主单位有关规定。

1 0.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见工程量清单。

1 0.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：详见工程量清单。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

除承包人自主报价的主要材料（钢筋、水泥、砌块、商品砼、碎石、砂）按以下方式进行调整外，其它材料、工程设备（暂估价项目除外）价格均不予调整：

关于基准价格的约定：执行承包人已标价的工程量清单（《宜昌工程造价信息》（长阳） 2025 年第 / 期信息价）（见财政评审报告）。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 5 %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式： / 。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：实际施工期间的市场风险。

风险费用的计算方法：不计。

风险范围以外合同价格的调整方法：设计变更、经济签证、国家政策性调整。

2、总价合同。

总价包含的风险范围： / 。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

3、其他价格方式： / 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：无。

预付款支付期限： / 。

预付款扣回的方式： / 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： / 。

预付款担保的形式为： / 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：执行工程量清单。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： / 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： / 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： / 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

12.4.1.1承包人应在项目所在地选择符合要求的银行，并以本单位名义开立农名工工资专用账户，仅用于支付农名工工资，发包人每次支付的工程款的30%需转入农名工工资账户，已完成工程量的农名工工资进度款由施工企业申报，经发包人或其委托的监理工程或造价工程师审核确认，承包人委托工资专户开户银行代发农名工工资。

12.4.1.2关于付款周期的约定：合同签订后支付合同金额的30%作预付款，竣工验收合格的支付至合同金额90%，审计结束后支付至审计金额的98.5%，余下1.5%在缺陷责任期到期（2年）后支付（提供银行保函及保险公司保单的则支付至审计价款的100%）。支付合同款前承包人必须按财务部门要求提供合规发票，收到发票后5日内支付，逾期付款按照合同订立时1年期贷款市场报价利率支付逾期利息。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：每月25日前申报。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：执行通用条款12.4.4条。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用条款12.4.4条。

（2）发包人支付进度款的期限：执行通用条款12.4.4条。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：执行通用条款12.4.4条。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：执行通用条款12.4.6条。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：执行通用条款12.4.6条。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款13.2.2条。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： / 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款13.2.5条。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：执行通用条款13.2.5条。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：执行7.5条工期延误。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： / 。

（1）单机无负荷试车费用由 / 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 / 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： / 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 10日内。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后，承包人在工程完工（或视为完工）后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交齐全的结算资料。

承包人保证在办理竣工结算时，报价全面真实。对报审金额超出审定金额10%以上时，承包人承担相应审计费用。

竣工结算申请单应包括的内容：（1）单位工程竣工结算的最终合同价格（包括：单位工程固定总价、单位工程施工期间的变更及政策性调整的价款）；（2）发包人已支付承包人的款项；（3）发包人应支付承包人的最终合同价款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：工程竣工结算由发包人委托有资质的工程造价咨询单位审核，再经审计局审核确认（如有），审核期限执行通用条款。

发包人完成竣工付款的期限：执行通用条款14.2条。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款14.2条。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 3份。

承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用条款14.4.1条。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用条款14.4.2条。

（2）发包人完成支付的期限：执行通用条款14.4.2条。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： / 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 / 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；

（2） 1.5 %的工程款；

（3）其他方式: / 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 / 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: / 。

关于质量保证金的补充约定：质保金在剩余工程款中扣留，工程竣工验收后满2年，无质量问题全额返还质保金（无息）。也可提供银行保函及保险公司保单”。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：从竣工验收之日起电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，保修期为２年；其他工程按相关文件规定执行。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 48小时。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： / 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： / 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： / 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： / 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： / 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： / 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： / 。

（7）其他： / 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 14 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：执行通用条款16.2.1条。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：执行通用条款16.2.2条。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：施工时若承包人违约，如没有履行采购文件中的各项条款和响应文件中所承诺的内容，且时间超出15天，合同自动终止，采购人只支付已完成工程量50%的价款。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：给予合理补偿。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：持续8小时以上的异常恶劣气候、以及由县级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 / 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：执行通用条款18.1条。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：从事危险作业职工的意外伤害险、施工场地内自有人员的生命财产险，一切由承包人承担。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款18.3条。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款18.7条。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决 / 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议评审员的期限： / 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。

其他事项的约定： / 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： / 。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 1 种方式解决：

（1）向工程所在地仲裁委员会申请仲裁；

（2）向长阳县人民法院起诉

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：长阳土家族自治县人民检察院

承包人（全称）：

为保证点击登录查看12309检察服务中心和案件管理中心改造项目在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括合同范围内全部工程。

二、质量保修期

2.1 质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：

（1）地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程5年；

（3）电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为2年；

（4）供热、供冷系统工程为2个采暖、供冷期；

（5）装饰装修工程为2年；

（6）其他项目2年。

附件包：

关注乙方宝服务号，实时查看招标信息>>