当前位置：
| 采购计划编号： | **** | 项目名称： | 点击登录查看兴庆区未成年人救助保护中心室内外装饰装修项目 |
|---|---|---|---|
| 分包名称： | 兴庆区未成年人救助保护中心室内外装饰装修项目 | 分包类型： | 工程类 |
| 采购方式： | 竞争性磋商 | 预算金额 | ****.00 |
| 报价方式： | 总价采购项目 | 是否属于技术复杂， 专业性强的采购项目： | 否 |
| 是否为执行国家统一定价标 和固定价格采购项目： | 否 | 是否适宜由中小企业提供： | 是 |
| 不适宜由中小企业提供的情形： | 不适宜面向中小企业证明材料 (专家论证或集体决策或政策依据)： |
任何供应商、单位或者个人对以上公示的项目采购需求有异议的，可以在招标公告发布之前在线发起异议，并填写异议内容及事实依据，该异议仅作为社会主体对采购需求内容的监督，采购人查询异议内容后，可根据实际情况自行决定是否采纳异议内容。供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应按照《政府采购质疑和投诉办法》规定执行。
二、供应商资格条件
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，应提供以下材料：
1.1 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照 （或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书），如投标供应商为自然人的需提供自然人身份证明；
1.2 法人授权委托书、法人及被授权人身份证复印件（法定代表人直接投标可不提供，但须提供法定代表人身份证复印件）；
1.3 提供具有良好商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；
1.4 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
1.5 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函；
1.6 提供参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（提供《资格承诺函》）。
2.供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。
3.（是/否）专门面向中小微企业： 1是 0否
4.合格投标人的其他资格要求：
| 序号 | 合格投标人的其他资格要求 |
|---|---|
| 1 | 供应商拟派项目经理须具备建筑工程专业二级（含二级）以上注册建造师执业资格，具备有效的注册证书、安全生产考核合格证书（B类），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理（须提供承诺函） |
| 2 | 供应商须具备建筑工程施工总承包三级（含三级）以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，同时具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 |
| 3 | 本项目为专门面向中小企业采购项目，拒绝大型企业参与投标，投标人须提供《中小企业声明函》。 |
| 4 | 通过中国裁判文书网网站查询投标主体，有行贿犯罪记录的投标单位，限制其参与投标活动。限定期限为一年（单位犯罪自人民法院判决、裁定生效之日起）。 |
三、商务要求
采购标的交付（实施）的时间（期限）合同签订之日起 60个工作日（具体时间以合同签订时间为准）
涉及采购标的的知识产权归属和处理方式涉及采购标的的知识产权归属甲方所有；
国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范按国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范执行
涉及运行维护、升级更新、备品备件及耗材等要求合格
涉及服务采购项目考核计量等要求否
涉及工程项目的工程质量、项目经理、工程进度、工程计量方式、工程变更、竣工验收、质量保证等要求合同约定
其他商务要求具体内容依据合同约定
采购标的交付地点（范围）银川市兴庆区
付款条件（进度和方式）具体内容依据合同约定
包装和运输方式具体内容依据合同约定
交付标准和方法具体内容依据合同约定
四、技术要求
货物类 服务类 工程类
| 标的清单(工程类) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 品目名称及编码 | 标的名称 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 项目概况 | 施工工期 | 质量 | 工程质量标准及详细要求 | 备注 |
| 1 | B****-装修工程 | 室内外装饰装修 | 兴庆区未成年人救助保护中心室内外装饰装修项目 | 1 | ****.00 | 各类功能室对的吊顶、墙面包装等装修工程，具体内容详见工程量清单。 | 3 | 合格 | 符合现行国家有关施工验收规范和标准的要求达到合格标准。达到国家及行业规范标准。 | |
采购需求附件：
| 采购需求附件 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
五、合同管理安排
合同类型： 货物类 服务类 工程类
工程类
项目名称兴庆区未成年人救助保护中心室内外装饰装修项目
国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范符合相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范
涉及工程项目的工程质量、项目经理、工程进度、工程计量方式、工程变更、竣工验收、质量保证等要求符合现行国家有关规范和行业标准的要求，达到合格标准。
履约保证金无
甲方责任（1）在开工前做好施工现场具备开工条件的准备工作。 （2）开工前向发包方下发完整的施工图纸三套，并组织承发包双方、监理单位及设计单位 参加的施工图纸交底，并做好交底纪要的签署工作。 （3）发包人应最迟于开工日期 7 天前向承包人移交施工现场并于计划开工日期 7 天前下达 书面开工通知。 （4）派驻施工现场的监理工程师或工程师代表，对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同 执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更的签证，工程中间验收、工程签证 和其它必须的签证。 （5）按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支 付合同价款。 （6）组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合承包人办好竣工决算工作。
乙方责任（1）施工场地的平整、施工界区****
违约责任1.由于发包人原因不能开竣工的，工期顺延并承担承包人工期及人员窝工损失。 2.工程未经验收，发包人提前使用或擅自动用，由此而发生的质量问题，由发包人承担责任。 3.因承包人原因导致合同工期延误的，每延误一天，承包人按签约合同价 0.5‰的标准按日 向发包人承担违约金；逾期超过 20 天的，承包人按签约合同价 30%的标准向发包人承担违 约金，同时，发包人有权全部或部分解除本合同，并有权要求承包人就发包人的损失承担赔 偿责任。 4.由于承包人原因导致工程质量不符合合同规定的，承包人负责无偿修理或返工且工期不予 顺延。前述修理或返工导致工期延误的，按本条第 3 项的逾期竣工违约责任条款执行。 5.本合同履行期间杜绝一切人身伤亡、财产损失和重大质量安全事故，如发生前述情形之一 的，则视为承包人违约；施工过程或保修期间，发生人身、财产损害的，承包人除自行承担 责任并接受政府相关部门处罚外，还须承担因此产生的全部损失。同时，如发生人身伤亡、 财产损失、重大质量安全事故之一的，由承包人自行负责解决和赔偿，如由此导致发包人承 担责任并需要承担金钱给付责任的，承包人应在发包人支付相关款项的当日向发包人支付与 该相关款项等额的款项，如逾期，承包人除仍须支付前述等额款项外，还应按该款项万分之 五的标准按日向发包人承担违约金。发包人有权从未付承包人的合同价款中直接扣除前述已 给付的金钱数额及逾期违约金。 6.在合同履行过程中，若承包人的施工队伍素质、力量、机械配备、现场施工投入和管理不 足或不到位，造成现场管理混乱，工程质量、进度、现场文明施工和安全生产达不到预定计 划，发包人有权要求其调整充实力量，加强管理，承包人必须接受。在发包人提出要求 3 日内，承包人未采取措施或虽采取措施但仍不能改正的，以承包人违约论处，承包人应向发 包人承担“签约合同总价”30%的违约金，同时发包人有权全部或部分解除本合同。 7.承包人自行负担其施工人员及民工的工资等薪酬，并确保按月足额发放薪酬，如出现拖欠 民工工资的行为或干扰了发包人的正常工作，视为承包人违约。承包人应自行解决民工工资 问题并排除防碍、消除影响，同时承包人应向发包人承担已知的或未知的拖欠款项总额 30% 的违约金，造成损失的还应承担全部赔偿责任。前述违约金和损失赔偿，发包人可于应付承 包人之工程款或者任何款项中直接扣除。
不可抗力采用GF—2017—0201建设工程施工合同（示范文本）（以实际签订合同为准）执行
项目概况各类功能室对的吊顶、墙面包装等装修工程，具体内容详见工程量清单。
验收标准（附验收方案）工程质量应符合国家相关标准要求，符合招标文件及投标文件响应内容；如合同中没有提及适用标准，则按国家标准或行业标准执行。 （验收方案附件）：
工期合同签订之日起 60个工作日（具体时间以合同签订时间为准）
施工地点银川市兴庆区
付款条件（进度和方式）单个项目竣工验收合格、移交采购人、工程竣工资料归档后按照最终结算金额全额支付，决算验收后（经采购人委托的审计部门审查确定后，以该审计部门出具的结算报告为准进行结算，本合同工程结算总价以前述结算报告载明的结算金额为准）支付至工程结算总价款的100%。
六、评审方法及评审细则
评标方法：
最低评标价法
综合评分法
评审细则类别： 工程类细则类别
| 工程类细则类别 | |||
|---|---|---|---|
| 序号 | 评审项目 | 权重分 | 评分标准 |
| 1 | 报价 | 30.00 | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价／磋商报价）×100%×权重分值。（四舍五入后保留小数点后两位）对于高于项目采购预算金额的报价不予接受，视为无效响应。 |
| 2 | 类似业绩 | 5.00 | 提供近三年（2022年至今）类似项目业绩，提供一份得2.5分，满分5分。 注：供应商需提供合同或中标通知书扫描件并加盖供应商公章，合同以签订时间为准，否则不得分。 |
| 3 | 施工方案与技术措施 | 7.00 | 1.施工方案与技术措施（包括但不限于项目现状描述、具体施工方案与技术措施、维护管理制度、项目完成效果等）：措施详尽具体，内容完整、表述清楚、针对性强、科学合理、经济可行、目标明确且有亮点的得7分；措施内容完整、表述清楚、有针对性且切实可行的得4分；措施内容完整、表述清楚的得2分；措施简单、欠合理的得1分；没有内容或内容与本评分因素不相符的不得分；（满分7分） |
| 4 | 质量管理体系与措施 | 7.00 | 2.质量管理体系与措施（包括但不限于施工质量技术体系、施工质量措施、风险及应对措施等）：措施详尽具体，内容完整、表述清楚、针对性强、科学合理、经济可行、目标明确且有亮点的得7分；措施内容完整、表述清楚、有针对性且切实可行的得4分；措施内容完整、表述清楚的得2分；措施简单、欠合理的得1分；没有内容或内容与本评分因素不相符的不得分；（满分7分） |
| 5 | 施工期间安全管理体系与措施计划 | 7.00 | 3.施工期间安全管理体系与措施计划（包括但不限于具体安全管理体系与措施计划、安全事故预防及处理、安全施工工作制度、施工期间对学生、老师、行人等的安全防护措施等）：措施详尽具体，内容完整、表述清楚、针对性强、科学合理、经济可行、目标明确且有亮点的得7分；措施内容完整、表述清楚、有针对性且切实可行的得4分；措施内容完整、表述清楚的得2分；措施简单、欠合理的得1分；没有内容或内容与本评分因素不相符的不得分；（满分7分） |
| 6 | 环境保护管理体系与措施 | 7.00 | 4.环境保护管理体系与措施（包括但不限于具体环境保护管理体系、物料管理制度、文明施工措施等）：措施详尽具体，内容完整、表述清楚、针对性强、科学合理、经济可行、目标明确且有亮点的得7分；措施内容完整、表述清楚、有针对性且切实可行的得4分；措施内容完整、表述清楚的得2分；措施简单、欠合理的得1分；没有内容或内容与本评分因素不相符的不得分；（满分7分） |
| 7 | 工程进度计划与措施 | 7.00 | 5.工程进度计划与措施（包括但不限于工程施工进度控制体系、施工进度计划的实施方案、施工进度计划的检查与调整、工程施工进度控制、工程施工保证措施）：措施详尽具体，内容完整、表述清楚、针对性强、科学合理、经济可行、目标明确且有亮点的得7分；措施内容完整、表述清楚、有针对性且切实可行的得4分；措施内容完整、表述清楚的得2分；措施简单、欠合理的得1分；没有内容或内容与本评分因素不相符的不得分；（满分7分） |
| 8 | 重点难点技术保障措施 | 7.00 | 6.重点难点技术保障措施（包括但不限于施工维修环境、施工维修工艺、施工维修工期、施工维修场地成品保护、完工退场环境恢复等）：措施详尽具体，内容完整、表述清楚、针对性强、科学合理、经济可行、目标明确且有亮点的得7分；措施内容完整、表述清楚、有针对性且切实可行的得4分；措施内容完整、表述清楚的得2分；措施简单、欠合理的得1分；没有内容或内容与本评分因素不相符的不得分；（满分7分） |
| 9 | 资源配备计划 | 7.00 | 7.资源配备计划（包括但不限于劳动力资源配置计划、施工机械设备配置计划、材料设备采供及进退场计划等）：计划详尽具体，内容完整、表述清楚、针对性强、科学合理、经济可行、目标明确且有亮点的得7分；计划内容完整、表述清楚、有针对性且切实可行的得4分；计划内容完整、表述清楚的得2分；计划简单、欠合理的得1分；没有内容或内容与本评分因素不相符的不得分；（满分7分） |
| 10 | 项目人员岗位职责要求 | 8.00 | 8.项目人员岗位职责要求（包括但不限于主要职能、主要责任、工作内容、工作权限、岗位管理等）：团队人员安排详尽具体，内容完整、表述清楚、针对性强、科学合理、经济可行、目标明确且有亮点的得8分；团队人员安排内容完整、表述清楚、有针对性且切实可行的得5分；团队人员安排内容完整、表述清楚的得3分；团队人员安排简单、欠合理的得1分；没有内容或内容与本评分因素不相符的不得分；（满分8分） |
| 11 | 新工艺、新技术、新材料的使用及效果 | 8.00 | 新工艺、新技术、新材料的使用及效果（包括但不限于新工艺应用、新材料采用、新设备运用、新技术的施工方法、质量检查制度、技术复核制度）：方案详尽具体，内容完整、表述清楚、针对性强、科学合理、经济可行、目标明确且有亮点的得8分；方案内容完整、表述清楚、有针对性且切实可行的得5分；方案内容完整、表述清楚的得3分；方案简单、欠合理的得1分；没有内容或内容与本评分因素不相符的不得分；（满8分） |
| 合计： | 100.00 | ||
任何供应商、单位或者个人对以上公示的项目采购需求有异议的，可以在招标公告发布之前在线发起异议，并填写异议内容及事实依据，该异议仅作为社会主体对采购需求内容的监督，采购人查询异议内容后，可根据实际情况自行决定是否采纳异议内容。供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应按照《政府采购质疑和投诉办法》规定执行。
免责声明: 本页面提供的内容是按照政府采购有关法律法规要求由采购人或采购代理机构发布的，宁夏政府采购网对其内容概不负责，亦不承担任何法律责任。
