2025年中国电信股份有限公司福州分公司通信机房、营业厅及办公场所装修工程设计服务集中采购项目招标公告

2025年点击登录查看通信机房、营业厅及办公场所装修工程设计服务集中采购项目招标公告

1.招标条件

本招标项目2025年点击登录查看通信机房、营业厅及办公场所装修工程设计服务集中采购项目（项目编号：****）已由点击登录查看、中国电信集团有限公司福州****点击登录查看、中国电信集团有限公司福州分公司，建设资金来自招标人自筹（资金来源），出资比例为100%，招标人为点击登录查看、中国电信集团有限公司福州分公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1招标内容：本项目为集中招标项目，为负责福州地区范围内通信机房、营业厅、办公场所及局屋装修工程的所有设计，包含但不限于施工图、三维立体效果图、配电图、预算、编制可行性研究报告、编制工程设计文件、编制工程技术规范书、设备配置核对确认、采购支撑服务、安全和技术交底、工程实施期间技术支撑、工程验收配合及土建、暖通、室内综合布线、结构补强（加固）设计等与实现装修功能相关的工作等。

本次集中招标合同有效期为：合同生效之日起【2】年。

本次招标内容如下：

本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》执行供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的供应商主体、被处理产品、处理范围、禁限期等关键内容，请务必登录中国电信阳光采购网（https:****）查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。

（1）项目类型：【服务】；

（2）技术要求：以招标文件第五章发包人要求为准；

（3）★设计服务期限：按单项工程计算，具体单项工程自订单下达之日起【5】个日历日内完成平面布置图，【15】个日历日（以实际工期要求为准）内完成一阶段设计，同时提交合同所规定的相关文档（包括全套文件的电子文档，图纸为AUTOCAD或PDF文件）；并由发包方会审并指定代表签字确认，且能满足发包方要求的时间适当提前提供设备清单或文件。

（4）★设计质量要求：依据国家、行业及中国电信的内部有关技术规范、标准、规定、合同相关条款，和主管部门批准文件等编制设计文件，并对设计的质量负责。

（5）建设地点：福州（含辖区下所有区县范围）

1.2本项目中标候选人数量为【2】个，中标人数量为【1】个，中标人份额比例为100%，中标人份额=预估不含税金额*（1+应答税率）*中标人份额比例*投标折扣。

1.3本项目不划分标包。

1.4本项目设置最高投标折扣限价，最高投标折扣限价为【95】%，投标人投标报价高于最高投标折扣限价的，其投标将被否决。

3.投标人资格要求

3.1投标人基本资格要求

2.1.1投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。

2.1.2投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。

2.1.3本次招标不接受联合体投标。

2.1.4本项目要求投标人具备住房和城乡建设主管部门核发有效的以下资质之一：

（1）工程设计综合资质甲级；

（2）工程设计（建筑行业）乙级或以上资质；

（3）工程设计（建筑行业（建筑工程））乙级或以上资质。

注：上述证书如已按国家发布的《建设工程企业资质管理制度改革方案》进行换证，则按照相应政策调整文件认定企业资质。

至投标截止时间，若企业的资质证书上注明的有效期已超期的（若证书已延续成功但尚未发放新证的，需同时提供延续证明材料扫描件）：

1）住房城乡建设部审批核发的建设工程企业资质，应提供住房城乡建设部发布的资质延期文件。

2）各级资质审批部门在审批权限内核发的建设工程企业资质，应提供相应资质审批部门或其上级部门发布的资质延期文件。

2.1.5本项目要求投标人配备1名【设计负责人】具备有效的住房和城乡建设部颁发的《中华人民共和国二级（或以上）注册建筑师》证书。

2.1.6投标人提供【****】至招标公告发出之前(不包含公告当天)同类项目业绩【同类项目指通信机房或营业厅或办公场所装修工程设计服务的相关经验】，累计业绩完成金额≥【100】万元。

2.1.7投标人应在【福州市】设有常驻【服务团队，服务人员不少于3人（含）】。

3.2投标人不得存在下列情形之一

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内（自2022年起，月日以投标截止时间的月日为准）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大设计质量或者安全问题的；

（13）在最近三年内（自2022年起，月日以投标截止时间的月日为准）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人被判处行贿犯罪的，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（14）在最近五年内（自2020年起，月日以投标截止时间的月日为准）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（15）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；

（16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；

（17）其他按照中国电信供应商不良行为处理结果及《中国电信供应商不良行为管理规则》的结果执行规则，应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的

（18）法律法规、招标文件限定的其他情形。

4.技术成果经济补偿

本次招标对未中标人投标文件中的技术成果不给予经济补偿。

5.招标文件的获取

5.1招标文件获取时间：【****17时00分至****17时00分】（北京时间，下同）。

5.2招标文件获取方式：凡有意参与投标的潜在投标人，请按以下步骤顺序进行操作，获取招标文件：

5.2.1登录“【中国电信阳光采购网（https:****）】”后，通过“招投标-采购文件领取”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，进入本项目进行招标文件登记申领。未在系统注册的投标人须先进行注册，注册方法详见本公告“7投标人注册”。

注意：招标文件以“中国电信电子采购系统”登记申领下载的为准，如无法登记申领的，请及时与招标代理机构的项目联系人联系。

5.2.2招标文件费用：每套售价【0】元人民币，售后不退。

6.投标文件的递交

6.1投标文件递交截止时间（即投标截止时间）为：【****9时00分】。

6.2电子投标文件的递交：【登录中国电信阳光采购网（https:****）】后，通过“招投标-我的项目”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行投标文件递交，投标人应在投标文件递交截止时间之前通过电子采购系统完成加密电子投标文件的上传。投标人未在电子采购系统进行招标文件申领登记或电子投标文件未按照要求加密的，将无法通过电子采购系统提交电子投标文件】。

6.3本项目将于投标文件递交截止同一时间通过中国电信电子采购系统开标，【招标人/招标代理机构】邀请投标人的法定代表人/负责人或者其委托代理人准时参加。

7.投标人注册

7.1中国电信阳光采购网注册

未注册过的潜在投标人，须通过中国电信阳光采购网（https:****）首页“立即注册”模块完成注册后，方可申领本项目招标文件。

7.2 CA证书办理

参与电子采购的潜在投标人须提前办理CA证书进行电子投标文件编制和投标，并确保CA证书在使用时有效。【CA证书办理流程详见【中国电信阳光采购网】“操作指引-CA办理”。】

7.3技术支撑联系方式

服务热线：**** /****

服务邮箱：****@chinatelecom.cn（电子采购系统技术支撑）

****@chinatelecom.cn（CA证书办理技术支撑）

中国电信阳光采购网供应商审核加急（仅适用于福建区域注册登记的供应商）：****

8.发布公告的媒介

本招标公告同时且仅在中国招标投标公共服务平台（http:****:****）上发布，其他媒介转载无效。

9.异议接收及联系方式

9.1联系方式

招 标 人：点击登录查看、中国电信集团有限公司福州分公司

地 址：福建省福州市****

邮 编：350001

联系人：【点击登录查看 电话：【****】

招标代理机构名称：点击登录查看

招标代理机构地址：福州市****

邮编：350007

文件发售/接收/退保证金联系人：【兰清煌】 电话：【****】

项目负责人：【 王源 】 电话：【****】电子邮箱：【****@chinaccs.cn】

9.2异议接收方式

登录中国电信阳光采购网（https:****）后，通过“招投标-采购异议-提出异议”模块提出。

10.纸质保函、保险递交地点（如有）

纸质保函、保险等原件应作为投标文件在投标截止时间前（单独密封）提交到指定地点：【点击登录查看，福州市****

招标代理机构：点击登录查看

****