当前位置：
中国电建西北院中煤榆阳10万千瓦风电项目集电线路工程（建安四标）施工专业分包
谈判采购公告
（招标编号：XBY-YYFD[2025]-04）
1.采购条件
中煤榆阳10万千瓦风电项目已批准建设，项目建设单位为点击登录查看，资金已落实。本次招标人为中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司，目前已具备招标条件，现对该项目中煤榆阳10万千瓦风电项目集电线路工程（建安四标）施工专业分包进行公开谈判。
该项目资金已落实，具备招标采购条件。
2.项目概况与采购范围
2.1 建设地点
陕西省榆林市榆阳区
2.2 工程概况及标段概况
工程概况：中煤榆阳10万千瓦风电项目场址位于陕西省榆林市****
本项目设计安装20台WTG-200/5.0风力发电机组，总装机容量100MW，新建1座110kV升压站，拟以1回110kV线路送至可可盖110kV变电站，110kV送出线路长度约12.5km。
标段概况：本标段为中煤榆阳10万千瓦风电项目集电线路工程（建安四标）施工专业分包。
2.3 工期要求
中煤榆阳10万千瓦风电项目集电线路工程（建安四标）施工专业分包，计划开工日期：2025年 09 月 24 日（具体以监理下达的开工令为准）。计划于****集电线路安装及调试完成，2025年 12 月 30 日全容量并网，总工期98日历天，具体工期节点如下：
1）****集电线路土方施工完成
2）****集电线路基础施工完成
3）****集电线路安装及调试完成
4）****首批风机机组并网发电完成
5）****全容量并网发电完成
2.4 质量要求
中煤榆阳10万千瓦风电项目集电线路工程（建安四标）施工专业分包 质量要求：施工质量满足设计图纸载明的技术规范和标准，本工程质量标准工程质量符合中国中煤企业标准，达到国家或电力行业质量合格标准（标准有差异的执行高标准），施工质量满足国家及行业设计与施工验收规范、标准及质量检验评定标准要求，达标投产，达到行业优质工程。分项工程合格率100%；整套启动试运期间主要仪表投入率100%，保护投入率100%，自动投入率100%；建设过程中不发生一般及以上质量事故；在合同签订后，如果国内的规范、技术标准或规定作了重大修改，或颁发新的国家规范、标准及规定，则投标人应遵守。招标方鼓励投标方提出更高的质量标准，并在工程中实施。
2.5 采购范围
本次采购工程为中煤榆阳10万千瓦风电项目集电线路工程（建安四标）施工专业分包
承包范围具体包括但不限于如下：
集电线路工程（集电电缆线路土建工程、集电架空线路土建工程、集电架空线路接地土建工程）、集电线路设备及安装工程（集电电缆线路、集电架空线路、集电架空线路接地），负责本项目集电线路所有的跨越（高压10kv、低压、通信线、非等级路、管线）、跨越铁路、普通公路、乡村道路、电力线路、天然气管线、输油管道及所需手续办理、协调、赔偿费用均已包含在报价中；本标段所有套管及绝缘子均喷涂PRTV防污闪涂料费用均已包含在报价中。承包人负责本标段设备及材料（含甲供）的接货、卸车、保管、成品保护、转运、二次运输、安装、汇线、调试等全部工作费用均已包含在报价中；承包人负责本标段部分设施拆除，对原来的建筑物、构筑物、钢结构等进行修改或增加、二次加固费用均已包含在报价中；施工便道修建、临时工程费、雨季施工费和冬季施工供暖费（含冰雪清理费用）均已含报价中。
材料购置包括但不限于：集电线路设备（集电电缆线路、集电架空线路）
负责协助建设单位开展本标段技术监督工作，费用已包含在报价中。
按照招标人要求完成本标段施工期、运行期施工场区内所需的宣传标语，负责按照中国中煤要求制作与安装本标段与本工程建设相关的各种临时、永久标志牌费用均已包含在报价中。
投标人负责按照建设单位档案管理要求进行搜集、整理工程建设过程中本标段的全部档案资料并负责整理移交、竣工档案验收工作费用均已包含在报价中。
本公告提出的是对本标段工程的最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在合同中并未列入而且确实是项目可靠、稳定、功能、安全的运行中应该有的，并且满足合同及合同附件对整个项目的性能保证值要求所必须的，均应由承包人负责将所缺的设备、材料、建筑、技术资料、专用工具、备品备件、服务等补上，其费用包括在总价中
全部工作应满足中国中煤、地方政府及电网公司要求。
承包人自行承担的工程施工所需的以下临时工程（包括但不限于）：
（1）施工交通、施工临时住房及办公、供水、临时照明、供电及施工通讯；
（2）机械修配、材料加工等附属设施；
（3）生产、生活污水及垃圾收集的临时环保设施；
（4）生产、生活临时电气设备及安装调试物
（5）设备材料堆场、仓库。
3.响应人资格要求
3.1企业要求3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、安全生产许可证、增值税一般纳税人资格；响应人必须具有电力工程施工总承包二级及以上资质，且具有承装（修、试）三级及以上资质。
3.1.2企业资产（财务要求）：响应人没有处于财产被接管、冻结、破产状态，提供近3年财务会计报表（2022-2024年）。
3.1.3 企业主要人员要求：
（1） 项目经理资格要求：一级建造师执业资格或中级及以上专业技术职称及建筑企业安全员B证；
（2）项目技术负责人的资格要求：具有二级建造师或中级及以上职称；
（3）项目安全生产管理人员的资格要求：具有安全生产管理人员C证；
（4）项目质量管理负责人人员的资格要求：具有质量员证；
3.1.4 企业工程业绩要求：响应人在近5年内具有集电线路类似施工业绩1项及以上；
3.1.5 企业资信要求：
（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；
（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；
（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标；
（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
（5）未被法院列为被执行人（查询网址：http:****://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），招标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的）。
3.2其他要求3.2.1本次采购不接受联合体投标。
4.谈判文件的获取
4.1凡符合上述资质条件要求的，请于 2025 年 09月 04 日至 2025年 09 月08日，每日上午8:30时至下午17:00时（北京时间，不含法定公休日），将以下材料扫描后发至****@nwh.cn邮箱，在邮件中标明获取项目及标段名称、联系人及联系方式。
（1）单位营业执照原件副本；
（2）法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件；
（3）招标文件只提供电子版，不提供纸质版。
4.2未按本招标公告4.1条要求的途径获取招标文件的，其投标将被否决。
5.响应文件的递交
5.1响应文件递交的截止时间(响应截止时间，下同)为 2025 年09月 16 日 10 时 00分，地点为陕西省西安市****
5.2逾期送达、未送达指定地点的或者不按照谈判文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。
6.开标时间、地点
6.1开标时间：2025 年 09月 16 日 10时 00分，地点为陕西省西安市****
6.2谈判时间（预计）：2025 年09月 16 日16时 00 分
6.3谈判地点（预计）：陕西省西安市****
6.4递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。
7.成交人数量
成交人数量:1人
8.发布公告的媒介
本次谈判公告在中国电建阳光采购网（https:****）、中国招标投标公共服务平台（http:****）与中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站（http：//www.nwh.cn）上同时发布。
9.联系方式
采 购 人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
地 址：陕西省西安市****
联 系 人：点击登录查看
电 话：****
邮 箱：****@nwh.cn
10.监督机构
监督机构：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
监督电话：****
11.提出异议的渠道和方式
11.1 对以上文件内容有异议的响应人，请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向招标人提出反馈意见。逾期将不再受理。
11.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。
11.3 如有异议请联系中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
联系人：祁红
联系电话：****
电子邮箱：****@nwh.cn
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
2025年 09 月 04日
