当前位置：
咸阳市中级人民法院审判法庭装修项目资格预审公告
(招标编号:E****ggiljxtrg)
项目所在地区:陕西省，咸阳市
一、招标条件
本咸阳市中级人民法院审判法庭装修项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为国有资金1960万元，招标人为点击登录查看。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人提出资格预审申请。
二、项目概况和招标范围
规模:本工程为装饰装修工程，装修内容包括负一层羁押室、电梯厅、刑事赃物库房;一层诉服中心、信息化指挥控制室、审判配套用房、食堂;二层审判配套用房、大要案法庭、大法庭、小法庭、会议室;三层视频会议室、座谈会议室、小法庭、审判配套用房;四到十层会议室、审判配套用房走廊等装饰装修，以及电气照明插座工程、给排水洁具部分，建筑面积为14749.53m2。
范围:本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的:
(001)咸阳市中级人民法院审判法庭装修项目;
三、投标人资格要求
(001咸阳市中级人民法院审判法庭装修项目)的投标人资格能力要求:
3.1申请人须具备合法有效的营业执照，具备[建筑工程施工总承包二级]及以上资质或[建筑装修装饰工程专业承包二级]及以上资质，具备有效的安全生产许可证;并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力，企业近五年具有类似施工业绩。
3.2申请人拟派项目经理需具备[建筑工程二级注册建造师]及以上执业资格，且具备有效的安全生产考核合格证(建安B证)，项目经理近五年有类似施工业绩，且未担任其他在建工程项目的项目经理。
3.3申请人及拟派项目经理需在“陕西建设网”录入信息(类似项目业绩以项目所在地“省级建设网”或“全国建筑市场监管公共服务平台”或施工合同为准)。
3.4申请人未被列为经营异常名录、失信被执行人、重大税收违法失信主体，以“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)下载信用信息报告为准在“国家企业信用信息公示系统”(www.gsxt.gov.cn)中列入严重违法失信企业名单;
本项目不允许联合体投标。
四、资格预审文件的获取
获取时间:从****00时00分到****00时00分
获取方式:在全国公共资源交易平台(陕西省·咸阳市)(http://xy.sxggzyjy.cn/)下载获取资格预审文件电子版。
五、资格预审申请文件的递交
递交截止时间:****09时30分
递交方式:投标人需在递交截止时间前将电子资格预审申请文件上传至《全国公共资源交易平台(陕西省·咸阳市)》(http://xy.sxggzyjy.cn/)，不递交纸质版。电子上传文件递交
六、资格预审开始时间及地点
资格预审开始时间:****09时30分
资格预审地点:全国公共资源交易平台(陕西省·咸阳市)(http://xy.sxggzyjy.cn/)
评审办法:本次资格预审采用有限数量制，限12家。
七、其他
1.招标条件
本招标项目咸阳市****点击登录查看，项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，有意愿的潜在投标人(以下简称申请人)提出资格预审申请。
2.项目概况与招标范围
2.1建设地点:咸阳市****
2.2工程规模:本工程为装饰装修工程，装修内容包括负一层羁押室、电梯厅、刑事赃物库房;一层诉服中心、信息化指挥控制室、审判配套用房、食堂;二层审判配套用房、大要案法庭、大法庭、小法庭、会议室;三层视频会议室、座谈会议室、小法庭、审判配套用房;四到十层会议室、审判配套用房走廊等装饰装修，以及电气照明插座工程、给排水洁具部分，建筑面积为14749.53m2。
2.3项目投资总额:****元，(其中本次招标工程估算:装饰装修工程约****元)。
2.4计划工期:150日历天。
2.5标段划分:标段名称:咸阳市****
2.6招标范围:本次招标为施工图纸、工程量清单内的全部内容;
3.申请人资格要求
3.1申请人须具备合法有效的营业执照，具备[建筑工程施工总承包二级]及以上资质或[建筑装修装饰工程专业承包二级]及以上资质，具备有效的安全生产许可证;并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力，企业近五年具有类似施工业绩。
3.2申请人拟派项目经理需具备[建筑工程二级注册建造师]及以上执业资格，且具备有效的安全生产考核合格证(建安B证)，项目经理近五年有类似施工业绩，且未担任其他在建工程项目的项目经理。
3.3申请人及拟派项目经理需在“陕西建设网”录入信息(类似项目业绩以项目所在地“省级建设网”或“全国建筑市场监管公共服务平台”或施工合同为准)。
3.4申请人未被列为经营异常名录、失信被执行人、重大税收违法失信主体，以“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)下载信用信息报告为准，在“国家企业信用信息公示系统”(www.gsxt.gov.cn)中列入严重违法失信企业名单;
3.5本次资格预审不接受联合体资格预审申请。
4.资格审查方式
本次资格预审采用有限数量制，限12家。
5.资格预审文件的获取
5.1请于****00时00分至****00时00分在全国公共资源交易平台(陕西省·咸阳市)(http://xy.sxggzyjy.cn/)下载获取资格预审文件电子版。
6资格预审申请文件的递交
6.1资格预审申请文件递交为网上电子版文件递交，递交的截止时间:****09时30分。
6.2资格预审申请文件递交方式:投标人需在递交截止时间前将电子资格预审申请文件上传至《全国公共资源交易平台(陕西省·咸阳市)》(http://xy.sxggzyjy.cn/)，不递交纸质版。
6.3资格预审申请文件截止时间前，必须在《全国公共资源交易平台(陕西省·咸阳市》(http://xy.sxggzyjy.cn/)，上传电子资格预审申请文件，否则按无效资格预审申请文件处理。
PROJE
目管
03002
6.4逾期上传的或者未上传指定平台的资格预审申请文件，招标人不予受理。
7.发布公告的媒介
本次资格预审公告在陕西采购与招标网(陕西采购与招标公共服务平台http://www.sntba.com/website/index.aspx)并同步在陕西省公共资源交易平台(咸阳市)媒介上发布。
8.其他
8.1本项目实施“不见面资格预审”，资格预审申请人仅在资格预审申请文件递交截止时间前在全国公共资源交易平台(陕西省·咸阳市)使用咸阳市公共资源交易不见面开标系统(访问地址:(http://117.35.99.187:8082/BidOpeningHall/bidhall/dqxianyang/login)递交电子资格预审申请文件即可，无需到现场递交纸质资料。并于投标截止时间前1小时内登录不见面开标大厅，并及时签到(开标前60分钟开始签到)，因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成签到或响应的，由投标人自行承担后果。
8.2逾期上传的或者未上传至指定平台的资格预审申请文件，招标人不予受理。
8.3相关技术问题，请提前咨询软件开发商:技术支持热线:400-998-0000
八、监督部门
本招标项目的监督部门为咸阳市****
九、联系方式
招标人:点击登录查看
地址:咸阳市****
联系人:徐鹏主任
电话:****
电子邮件:/
招标代理机构:点击登录查看
地址:西安市****
联系人:孙军超
电话:****
电子邮件:****@qq.com
限责任公司
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):孙军超
(签名)
招标人或其招标代理机构:
CONSTRUCTION PROJECT MANAGE
程项目管理有限
****8
章)
CO.,LTD
