当前位置：
2025年点击登录查看第一分公司第一批劳务服务集中采购项目（采购编号：****），比选人为点击登录查看。项目资金已落实，具备比选条件，现进行公开比选。特邀有意向且具有提供标的物能力的潜在参选人（以下简称参选人）参选。
1.1 采购内容
本项目采购的内容具体如下：
【2025年点击登录查看第一分公司第一批劳务服务集中采购项目，本次采购内容主要为：对鼓楼、晋安、马尾、闽侯、闽清的通信机房、营业厅和办公场所改造装修以及局屋整屋或者整厅装修，包含墙面地面和吊顶的土建装修改造、水电照明、综合布线等的施工工作），预估采购金额2272万元（不含税）。
本项目预估金额详见下表：
本项目不划分标包。
| 序号 | 采购内容 | 预估采购金额（不含税） （万元） |
| 1 | 通信机房、营业厅及办公场所装修施工服务-鼓楼、晋安、马尾、闽侯、闽清 | 2272 |
1.2 建设地点：福州市（鼓楼、晋安、马尾、闽侯、闽清）（以项目订单为准）
1.3 服务期限：合同签订之日起2年。
1.4 ★计划工期：（订单工期以实际委托订单为准）。
1.5 ★质量标准要求：验收合格，达到国家、行业、中国电信的内部有关技术规范、标准、规定及设计的要求。
1.6 ★工程保修期：工程保修期为【24】个月（其中屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏保修期为【60】个月），保修期从具体工程验收合格之日起开始计算，缺陷责任期自实际竣工之日起开始计算。
1.7 ★技术要求：以比选文件第五章技术规范书要求为准。
1.8 ★承包方式：包工部分包料。
1.9本项目中选人数量及份额、实施情况如下：
| 综合排名 | 项目名称 | 预估采购金额（不含税） | 增值税税率 | 中选人数量【4】个，中标份额比例 |
| 第一名 | 通信机房、营业厅及办公场所等装修施工服务-鼓楼1 | 730万元 | 9% | 32% |
| 第二名 | 通信机房、营业厅及办公场所等装修施工服务-鼓楼2 | 630万元 | 9% | 28% |
| 第三名 | 通信机房、营业厅及办公场所等装修施工服务-晋安、马尾 | 630万元 | 9% | 28% |
| 第四名 | 通信机房、营业厅及办公场所等装修施工服务-闽侯、闽清 | 282万元 | 9% | 12% |
本次预估采购金额以业主采购金额估算，实际金额以委托订单为准。
本项目设置服务保障备选人制度，详见例表1所示：
表1-服务保障机制示例
| 综合排名 | 中标区域 | 中标供应商名称 | 中标份额（不含税） | 备选人（中标供应商）名称 |
| 1 | 鼓楼1 | 甲 | 730万元 | 丙 |
| 2 | 鼓楼2 | 乙 | 630万元 | |
| 3 | 晋安、马尾 | 丙 | 630万元 | 甲 |
| 4 | 闽侯、闽清 | 丁 | 282万元 | 乙 |
1.10本项目设置最高参选限价，折扣最高限价为90.00%，参选人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。
2.1参选人基本资格要求：
2.1.1 参选人应为中华人民共和国境内（不含香港、澳门、台湾地区****
2.1.2 参选人资格要求
参选人应具备以下在有效期内的资质证明：
(1) 住房和城乡建设主管部门颁发有效的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质或建筑工程施工总承包二级及以上资质；
(2) 住房和城乡建设主管部门颁发有效的《安全生产许可证》。
注：上述证书如已按国家发布的《建设工程企业资质管理制度改革方案》进行换证，则按照相应政策调整文件认定企业资质。
至比选截止时间，若企业的资质证书上注明的有效期已超期的（若证书已延续成功但尚未发放新证的，需同时提供延续证明材料扫描件）：
1）住房城乡建设部审批核发的建设工程企业资质，应提供住房城乡建设部发布的资质延期文件。
2）各级资质审批部门在审批权限内核发的建设工程企业资质，应提供相应资质审批部门或其上级部门发布的资质延期文件。
2.1.3 本项目要求参选人具备以下人员，人员资质情况如下：
（1）企业负责人：1名，具备有效的住房和城乡建设主管部门颁发的《安全生产考核合格证书（A证）》。（证书中的聘用企业为参选人）
（2）项目负责人：1名，具备有效的住房和城乡建设主管部门颁发的《安全生产考核合格证书（B证）》；具备有效的住房和城乡建设主管部门颁发的《中华人民共和国二级及以上建造师注册证书（注册专业为：建筑工程）》。（证书中的聘用企业为参选人）
（3）专职安全员：1名，具备有效的住房和城乡建设主管部门颁发的《安全生产考核合格证书（C证）》。（证书中的聘用企业为参选人）
2.1.4 参选人须在【福州****
2.1.5供应商应具有基本账户证明。
2.1.6 本项目不接受联合体参选申请。
2.1.7参选人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同参选人，不得同时参加本项目比选。
2.2 参选人不得存在下列情形之一：
（1）为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）被依法暂停或取消投标/参选资格的；
（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（5）在最近三年内（自****起）[参选截止时间前36个月]被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标/中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；
（6）在最近五年内（自****起）[参选截止时间前60个月]被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（7）在最近五年内（自****起）[参选截止时间前60个月]被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（8）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；
（9）为本比选项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；
（10）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；（本条可选，根据项目实际需求填写）
（11）与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人；（本条可选，根据项目实际需求填写）
（12）与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构存在控股或参股关系；（本条可选，根据项目实际需求填写）
（13）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；
（14）法律法规、比选文件限定的其他情形。
有意向且具有提供标的物能力的参选人可通过电子邮件形式报名参与本次比选，报名时提供营业执照彩色扫描件、联系人、联系电话、电子信箱，报名时间截止至****18：00。
3.3.1邮件主题：“第一分公司（福州）-2025年点击登录查看第一分公司第一批劳务服务集中采购项目投标报名-投标单位全称或简称”
3.3.2附件：
（1）XX投标单位营业执照（彩色扫描件）
（2）XX投标单位资质证书（彩色扫描件）（如需）
（3）XX投标单位安全资格证书（彩色扫描件）（如需）
（4）投标单位联系方式word版
| 投标单位全称 | |
| 联系人 | |
| 联系电话 | |
| 电子邮箱 | |
投标单位未按规定的报名格式填写的，视为未报名。
3.3.3投标单位未按规定的报名格式填写的，视为未报名。
3.3.4报名邮箱：****@chinaccs.cn
3.4 比选文件每套售价【0】元人民币，售后不退。
4.1 参选文件递交方式： 纸质文件现场递交。
4.2 参选文件递交截止时间（即参选截止时间）和递交地点：【****9时00分】，【福建省福州市****
4.3 唱价时间和地点：同参选文件递交截止时间（即参选截止时间）和递交地点。
4.4 出现以下情形时，不予接收参选文件：
4.4.1 逾期送达或者未送达指定地点的；
4.4.2 未按照本公告要求获得本项目比选文件的；
4.4.3 比选文件规定的其他情形。
比选人： 点击登录查看
比选人地址： 福州市****
联系人1： 点击登录查看
联系电话： ****
联系人2： 李强
联系电话2： ****
电子邮箱： ****@chinaccs.cn
比选人：点击登录查看
****
