[切换]
关于我们

新建高新区白市驿(二期)光储充电站项目

重庆 全部类型 2025年10月22日
下文中“***”为隐藏内容,仅对乙方宝会员用户开放,会员后可查看内容详情
新建高新区白市驿(二期)光储充电站项目
发布时间:**** 18:00:00
项目编号:1
开标时间:**** 09:00:00
招标代理机构:点击登录查看
公告详情

招标公告

新建高新区白市驿(二期)光储充电站项目

招 标 公 告

1. 招标条件

本招标项目 新建高新区白市驿(二期)光储充电站项目,已由点击登录查看批准建设,项目业主为点击登录查看 ,建设资金已落实。招标人为点击登录查看。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 招标项目名称:新建高新区白市驿(二期)光储充电站项目

2.2 项目背景概况:交通油料公司高新区白市****点击登录查看承担。现已完成施工图设计及控制价编制,具备项目招标条件。

2.3 项目实施地点:白市驿加油站外后侧空地

2.4 招标范围:施工图设计文件及图说范围内的全部工程内容,主要包括拆除原有绿化、新建充电场坪、充电棚、地下管网(部队管线)保护、充电休息间改造及装修;箱式变压器、充电主机、充电终端安装调试;光伏及储能设备采购安装调试;外电接入,包括电力通道建设、电缆敷设、通电调试;其他相关配套工程。需协助项目单位办理法律规定和(或)合同约定由项目单位工程建设项目必须履行的各类验收、审批、核准、备案或补偿等手续。对工程的质量,安全,工期,造价,施工场地及周边环境与生态保护全面负责。具体内容详见施工图及工程量清单范围内容。

2.5计划工期:自开工之日起, 30 日历日,报价人所报工期不得超过该计划工期,否则投标文件将被予以否决。

2.6标段划分:本项目不划分标段。

2.7招标控制价:本次报价最高限价为****.67元人民币(含9%增值税),其中不可竞争费用:安全文明施工费为106759元(投标报价文件按此金额填写,不得更改,否则废标)。超过最高限价的报价将予以否决。

2.8综合单价控制价:投标申请人每项综合单价报价不得高于综合单价限价,超过限价的报价将予以否决。投标人需提供报价的软件版、PDF版和表格版。

投标人资格要求

序号

资格要求

条款内容

备注

1

资质要求

1、本次招标要求投标人具有独立承担民事责任的能力,提供营业执照;非独立法人分支机构参加需提供具有独立法人资格的总公司针对本项目的授权书原件,提供营业执照。并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。投标人若为事业单位的,提供事业单位法人证书。

2、投标人须同时具备建设行政主管部门颁发的以下资质:

(1)施工资质:应具备建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包叁级及以上资质,提供有效的资质证书复印件并加盖公章。

(申请人应在中国石油天然气股份有限公司工程建设承包商资源库中状态正常,且申请人在承包商资源库中载明的资质类别和等级与本项目资质要求一致(不低于)(申请人因换领证书发生等级变更的,应及时维护承包商资源库等级状态,若换领后证书等级高于承包商资源库显示等级的,以承包商资源库显示的为准);申请人在承包商资源库中状态以评审委员会评审时在中国石油天然气股份有限公司工程建设承包商资源库查询结果为准。)

(2)提供有效安全生产许可证复印件。

以上资质证明需提供复印件并加盖鲜章。

2

业绩要求

****起至投标截止日止(以工程竣工日期为准)完成的1个类似项目业绩(类似工程业绩指单项合同金额不低于150万元的充电项目业绩)。投标人须在投标文件资格审查部分提供该业绩的中标通知书(直接发包的项目可提供项目发包人出具的项目直接发包情况说明或证明文书代替)和合同协议书。若上述资料无法体现工程规模(如有)的,还须提供业主证明。注:投标人应对其提供的业绩证明材料(含截图)的真实性负责。当上述资料中针对同一指标存在不一致时,以工程竣工验收合格的证明材料为准。

3

人员要求

(1)项目经理:项目经理必须已在报价人单位注册并应具有注册二级(或以上)建造师(机电工程专业)执业资格、安全生产考核合格证(B证),并且不能在在建工程任职(提供承诺)。(提供项目经理的建造师(机电工程专业)执业资格注册证以及安全生产考核合格证(B证)复印件并加盖公章)。

(2)安全管理人员:具有不少于1名专职安全员,且应具有在有效期范围内的安全生产考核合格证书(C证)。提供专职安全员的安全生产考核合格证书(C证)复印件并加盖公章。

4

承诺要求

承诺近三年内(****至截止日止)未发生以下情况或失信行为:

(1)投标人或其法定代表人、主要负责人、实际控制人被法院采取限制高消费或相关消费措施;

(2)类似项目因不当履约被项目单位处以通报批评及以上处罚。

(3)应具有良好的商业信誉,近3年(****至截止日止)经营活动中无不良记录,提供的产品在使用过程中未发生重大质量问题。

(4)应协助采购方办理法律规定和(或)合同约定由采购方工程建设项目必须履行的各类验收、审批、核准、备案或补偿等手续。

证明材料:上述4条均需提供盖有公章的承诺书。

5

信誉要求

(1)未被处于被责令停业;财产被接管、冻结、破产;暂扣或者吊销许可证;暂扣或者吊销执照;进入清算程序,或未被宣告破产,或其他未丧失履约能力的情形。

(2)在和采购人历史合同履约中不存在因商业欺诈、产品质量问题等实质性侵害发包人权益的行为;未被国家、发包人及其上级部门明文规定暂停或取消交易资格。

(3)未被“国家企业信用信息公示系统”网站列入严重违法失信企业名单。

(4)投标人或其法定代表人、负责人、拟委任的项目经理未被人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人。

(5)法律、行政法规规定的其他不允许参与报价的情况。

(6)近三年(****至截止日止)内无直接影响本项目履约能力的违法、违规不良记录;不良记录包括但不限于以下情形:受到行政处罚;因涉嫌犯罪被办案机关立案追查、审查起诉、被法院判决有罪;在和发包人历史商业活动中存在因商业欺诈、产品质量问题等实质性侵害发包人权益的行为;未被国家、发包人及其上级部门明文规定暂停或取消交易资格。

(7)投标人、拟委任的项目经理未被“全国建筑市场监管公共服务平台”网站(http:****://jzsc.mohurd.gov.cn/asite/jsbpp/index)列入黑名单但移除黑名单日期在投标截止时间之前的。

(8)根据《中国石油天然气集团有限公司“三商”黑名单管理办法》,投标人被列入黑名单内的“三商”的。对于正在参与投标、谈判或其他竞争性方式采购的,应认定其不具有相关资格;已经完成定商活动的,不予发放中标或成交通知书;已经发出中标或成交通知书的,不再继续签订合同。

本条需提供书面承诺。

评审委员会将通过国家企业信用信息公示系统(网址:http:****)、信用中国(网址: http:****://jzsc.mohurd.gov.cn/asite/jsbpp/index)以及政府相关部门官方网站等方式核查投标人商业信誉及所提供的证书、资料的真实性、有效性;核查投标人有无直接影响本项目履约能力的异常、有无违法违规记录等情形。

6

其他要求

投标人须通过中石油统一组织的公开招标资格评审,通过结果在中国石油工程建设管理平台承包商资源库查询,通过的资质类别和等级与本项目资质要求一致,状态正常(投标人因换领证书发生等级变更的,应及时维护承包商资源库等级状态,若换领后证书等级高于承包商资源库显示等级的,以承包商资源库显示的为准)

7

联合体要求

不接受联合体报价。

不满足以上资格要求条款的,其报价将被否决

4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标的潜在投标人,请于****18:00:00至****23:59:59(北京时间,下同)内完成以下步骤后登录中国石油电子招标投标交易平台下载电子招标文件。

① 投标登记

登录中国石油电子招标投标交易平台,搜索本项目,在拟投标标包处点击“报名”,网址:http:****

(如未在中国石油电子招标投标交易平台上注册过的潜在投标人需要先注册并通过平台审核。具体操作请参考中国石油招标投标网操作指南中“投标人用户手册”相关章节。)

② 支付标书费

登陆中国石油招标中心招标文件购买平台,在可购买的订单列表下支付标书费,网址:http:****

(登陆账号和中国石油电子招标投标交易平台一致,密码需要重新设置。投标人首次登录需通过手机验证码登录,登录后设置登录密码,提交成功后可以同时使用户名密码或手机验证码登录。详见附件《中国石油招标中心投标商用户操作手册》,咨询电话:****。)

4.2招标文件按项目售价为200元人民币,请有意参加投标的潜在投标人确认自身资格条件是否满足要求,售后不退,应自负其责。

4.3本次招标文件采取线上发售的方式。潜在投标人在4.1规定的时间内完成4.1规定的2项工作(投标登记和支付标书费)后,潜在投标人可在中国石油电子招标投标交易平台下载招标文件。

4.4潜在投标人在中国石油招标中心招标文件购买平台上付款成功后,在“我的订单”中会生成一条购买记录,点击订单详情,自行下载招标文件电子发票,不再开具纸质发票。

4.5此次采购招标项目为全流程网上操作,需要使用U-key完成投标工作。

① 所有首次参与中国石油招标项目投标人必须办理U-key。具体办理通知公告及操作手册下载方法如下:登录中国石油招标投标网首页:https:****“通知公告栏目”的“操作指南”中“电子招投标平台Ukey办理通知公告及操作手册”,即可下载“Ukey办理通知公告及操作手册.zip”。

② 已办理U-key的投标人应复核U-key证书是否处于有效期内,如证书失效,需按上述程序购买新的U-key。

5. 投标文件的递交

5.1本次招标采取网上递交电子投标文件的投标方式

投标文件递交的截止时间(投标截止时间及开标时间,下同)为****09时00分(北京时间,24小时制),投标人应在截止时间前通过中国石油电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

注:请投标人注意:为确保投标有效,对于使用“投标客户端”编制的投标文件,在按照操作要求进行信息关联、签章、加密和上传后,确保上传的文件的附件状态都是验签完成。点击验签确认,当前状态是“已确认”,并且下方出现“撤标”按键,才视为成功提交投标文件。其它状态都是投标不成功,请投标人密切关注!如在投标截止时间前未能成功上传投标文件,投标将被拒绝。(为避免投标人在投标文件递交截止时间前未能成功上传投标文件,建议投标人提前2日递交投标文件)具体操作流程参见“操作指南-投标人操作手册”。

5.2逾期上传的投标文件,中国石油电子招标投标交易平台将予以拒收。

5.3 潜在投标人应在投标截止时间前须按项目提交5万元投标保证金。

6.发布公告的媒介

本次招标公告在中国招标投标公共服务平台(http:****)、中国石油招标投标网(http:****)上发布。

7. 联系方式

标 人:点击登录查看

招标机构:中国石油物资有限公司西南分公司

地 址:/

地 址:四川省成都市****

邮 编:/

邮 编:610017

联 系 人:点击登录查看

联 系 人:陆女士

电 话:****

传 真:/

电 话:****

财务咨询:冯老师 ****

电子邮件:/

电子邮件:****@163.com

网站注册、U-Key办理、招标管理平台(购买招标文件及投标保证金递交)及电子交易平台操作指导:

咨询电话:****

交易平台运营机构:中油物采信息技术有限公司

能源一号网站邮箱:****@cnpc.com.cn

请务必在操作前认真阅读操作手册,如有疑问再在工作时间咨询。

中国石油物资有限公司西南分公司

(中国石油天然气集团有限公司招标中心西南分中心)

****

关注乙方宝服务号,实时查看招标信息>>
模拟toast