酒泉农产品高压线路工程建设项目-合同-乙方宝官网

[切换]

关于我们

编号:
酒泉农产品高压线路工程建设项目
合
同
甲方: 点击登录查看
乙方: 酒泉绿能建设有限责任公司
签订地点: 酒泉市肃州区

酒泉农产品精深加工产业园高压线路工程
建设项目施工合同
发包方:点击登录查看(以下简称甲方)
承包方:酒泉绿能建设有限责任公司(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国电力法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就酒泉农产品精深加工产业园高压线路工程建设项目施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
(一)工程名称:酒泉农产品精深加工产业园高压线路工程建设项目
(二)工程建设地点:酒泉农产品精深加工产业园
(三)工程内容:计划从酒泉变电站(酒泉四中北侧)接引10kV高压线5.098公里至酒泉农产品精深加工产业园高铁片区,配套建设环网柜等设施设备。
(四)本工程由乙方负责工程施工、安装调试验收并配合做好资产移交等工作、甲方做好电力接入方案报审及批复,甲乙双方互相配合完成供电手续办理及关系协调。
二、工程期限
(一)合同工期:40日历天

（二）开工日期：2025 年 11 月 28 日
（三）竣工日期：2026 年 1 月 7 日
（四）因不可抗力因素及甲方原因所引起的工期延误，经甲方书面确认后，工期顺延。
三、合同价款与支付方式
（一）本合同工程总造价：（小写）￥:****.62 元（大写：贰佰捌拾贰万壹仟伍佰零柒元陆角贰分）。
（二）合同形式：固定单价合同，合同总价款以结算审计结论为准。
（三）付款方式及质保期限
工程付款分三次进行，第一次付款：甲乙双方签订合同后，乙方进场施工 10 日内甲方向乙方支付合同总价款的 30%工程预付款；第二次付款：配电线路施工完成，工程竣工验收合格带电投运后 30 日内支付至合同总价款的 90%；工程结算完成审计后，支付至合同总价款的 100%，乙方应向甲方出具正式发票（税率9%）和工程质量保证金的保函。质保期 1 年从工程完工验收合格带电投运之日算起。
四、质量标准与验收
（一）质量标准及承诺
1.设备、材料及安装工程质量符合国家标准、相关法规、项目设计图纸、乙方投标文件及甲方工程质量要求。
2.设备、材料及安装工程质量须达到供电公司验收标准。

施工过程中严格按照设计图进行施工，如果发现设计图纸、技术说明书有问题时，及时与甲方和设计单位协商解决。
乙方在设备安装前应向甲方提供完整的产品使用说明书、合格证、保修单，并在交货时向甲方解释相关的保修条款。
乙方保证向甲方提供的设备、材料是全新的、符合国家标准的合格产品。
工程质量承诺
6.1 自工程竣工验收交付之日起，乙方将为合同内所有设备产品、安装服务提供1年的质保期。乙方对合同范围内的所有设备因安装、调试不当而引起的缺陷或损坏、达不到预期的性能指标等情况负全部责任。
6.2 在质保期结束后，乙方为设备提供终身维修服务，发生的费用由甲方承担。终身维修的内容包括但不限于所有设备的检查及需要调试的其他部件等。
6.3 在保修期内货物若出现质量问题，若属乙方责任的，乙方应根据《中华人民共和国产品质量法》等法律法规的相关规定及本合同的相关约定负责维修或更换。
6.4 质保期结束后，乙方向甲方提供设备及服务在使用过程中出现质量问题以外的故障，乙方应积极协助甲方解决，费用由甲方承担。
（二）竣工验收
工程具备竣工验收条件，乙方向甲方申请初验，甲方在收

到初验申请后的5个工作日内组织初验。甲方验收合格后5个工作日内,乙方向供电部门申请验收。
2.甲方自收到乙方竣工验收申请后不按时进行初验,乙方提出申请初验的时间即为本工程完工日期。
3.对于工程验收中提出的整改意见,乙方应按甲方及供电部门要求限时整改,并承担由于自身原因造成的整改费用。
五、双方一般权利和义务
(一)双方工程施工代表
1.甲方代表
姓名: 张建波联系电话: ****
职权:代表甲方负责合同履行。办理工程相关事宜,协调解决相关单位的配合事宜,全面行使工程进度、质量、费用、安全、工程变更、技术签证及现场管理的职权。因甲方代表指令错误发生的费用和给乙方造成的损失,由甲方承担,延误的工期另行协商。
2.乙方代表
姓名:白耀鑫联系电话:****
职权:代表乙方负责合同履行,行使合同条款约定的权利和义务。因乙方代表指令错误发生的费用和给甲方造成的损失,由乙方承担。
(二)甲方义务
1.按本合同约定时间、方式、数额支付工程款项。

负责向乙方提供设计基础资料及与设备供货、安装施工相关的资料，协调处理施工现场各施工方相互交叉作业关系，及时处理现场有关问题。
因甲方原因引起的工程不能及时供电所造成的损失，由甲方负责。
（三）乙方义务
乙方在施工现场必须服从甲方的统一协调、管理。
负责与供电部门协调编制符合本供配电工程施工设计图。
负责编制施工方案、组织措施、技术措施、安全措施。
按照施工规范和设计图纸施工，严格执行国家及行业标准、验收规范。
做到精心组织，文明施工，保证施工质量，确保按合同约定进行施工、达到竣工验收合格标准，并在质量保修期内承担质量保修责任。
严格执行电业安全规程，确保施工安全，在施工过程中发生的因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任。
负责协调国网供电部门办理停电、供电手续，并协助甲方办理移交手续。
六、违约、索赔和争议
（一）违约责任
甲方代表不能及时发出必要的指令和确认，导致因停工造成的工期延误应承担违约责任，相应顺延工期。

因甲方原因，甲方未按时支付工程款，按应付未付逾期价款每天 0.3%计算承担违约金，违约金上限为 5%。
乙方不得转让和分包其履行的合同义务。如乙方擅自转让和分包且不履行其合同义务，甲方有权终止与乙方的合同，由此造成的一切后果由乙方全部承担。
甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同，乙方应承担违约责任，并向甲方单次支付合同总价款 5%的违约金。
4.1 乙方不遵守国家法律法规规定和服务承诺标准。
4.2 乙方未按承诺的时间或甲方同意延长限期内完成项目内容及要求。
4.3 乙方无故不按照合同约定完成项目内容的。
4.4 乙方在收到甲方发出违约通知后 7 天内，或经甲方书面同意延长的时间内未能纠正其过失的。
本工程材料由乙方严格按工程预算所列项目、材质、品牌提供。因乙方材料供应不合格或所供应材料与工程预算所列材质、品牌不相符合所造成的工程质量不达标、窝工、工程延期等情况，由乙方负责将工程整改至达标并向甲方支付违约金，每停工一天或窝工一天或乙方整改导致工期每延期一天，乙方应向甲方支付合同金额每天 0.3%的违约金，违约金上限为 5%。
如工程质量不合格，不能满足技术要求时，其返工费用由乙方承担。若乙方经甲方两次催告仍未履行合同进行相应返工补

救措施，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已付费用，并赔偿
甲方损失。
7.由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方按工程总造价
的 0.3%向甲方支付违约金，违约金上限为 5%。
（二）索赔
1.合同履行过程中，因一方违约或违法违规导致合同终止履
行，给守约方造成损害及经济损失的，损害方向被损害方赔偿造
成的实际经济损失并承担合同总价款 5%的违约金。
2.因自然灾害、战争等不可抗力因素导致合同不能履行的，
双方终止合同履行，各自的损失各自承担。不可抗力因素消失后，
双方需要继续履行合同的，由双方另行协商。
（三）争议
本合同履行过程中产生争议，由双方协商解决。协商不成的，
在甲方所在地人民法院提起诉讼解决。
七、合同生效
本合同自双方法定代表人或委托人签字并加盖公章后生效。
本合同未尽事宜，合同双方当事人另行签订补充协议，该补
充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
本合同一式肆份，发包人执贰份，承包人执贰份，均具有同
等法律效力。

(签署页)
发包人:(公章)
点击登录查看
承包人:(公章)
酒泉绿能建设有限责任公司
法定代表人或其委托代理人:
(签字) 亭梅松
法定代表人或其委托代理人:
(签字) 赵览
统一社会信用代码:
****MB****
统一社会信用代码:
****MACHCJ2K8F
地址: 酒泉市****
地址: 酒泉市****
邮政编码: 735000
邮政编码: 735000
电话:
电话: ****
传真:
传真:
电子信箱:
电子信箱: ****@163.com
开户银行:
开户银行: 兰州银行股份有限公司酒泉西城支行
账号:
账号: ****368

模拟toast