[切换]

益赫公【2025】- 25
赫山区X028线黄家桥危桥改造工程
赫山区****
施工合同文件
建设单位: 点击登录查看
承包人: 江西京九路桥建设有限公司
日期: ****
1/26

赫山区X028线黄家桥危桥改造工程
赫山区****
施工合同书
鉴于点击登录查看为修建赫山区****工程,并接受了承包人对该项工程投标书,现由点击登录查看(以下简称"业主")为一方,江西京九路桥建设有限公司(以下简称"承包人")为另一方,经双方友好协商,共同达成并签订本合同书如下:
一、赫山区X028线黄家桥危桥改造工程地处益阳市****
赫山区****地处益阳市****
下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议的组成部分,即:
1、本协议书及附件(含谈判中澄清文件);
2、中标通知书;
3/26

3、投标书及投标书附录(含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件,如果有);
4、专用条款(含数据表和招标文件补遗书中与此有关的部分,如果有);
5、通用条款;
6、技术规范(含招标文件补遗书中与此有关的部分,如果有);
7、图纸(含招标文件补遗书中与此有关的部分,如果有);
8、标价的工程量清单;
9、投标书附表(辅助资料表);
10、构成本协议组成部分的其他文件。
二、上述文件将互相补充,若有不明确或不一致之处,以上列次序在先者为准。
三、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的本协议总价为人民币:柒拾伍万柒仟圆整(¥:757000.0元)
四、由于业主按本合同对承包人经验收合格的工程给予计量及验收,承包人保证在各方面按合同文件的规定承担本工程的实施和完成及其缺陷的修复。
五、若因天气及地方群众阻工等各种原因而影响施工,承包人应自主调整施工计划,报监理工程师同意,并抄送业主,以保证施工进度。除工期经监理工程师批准后,可适当延长以外,业主不承担由此增加的其它任何费用。
六、作为对本协议工程的实施和完成及其缺陷修复的报酬,业主保证按照协议文件规定的时间和方式向承包人支付工程价款。
七、开工令应在签订本协议书以后,在投标书附录中写明的发开工通知书期限内由总监理工程师发出,本合同工程工期为90日历天。
八、双方责任与义务:
1、承包人应严格按设计图纸及国家交通部公路工程技术规范施工。施工期间要做好材料试验,加强技术监管,工程检测等工作,上一道工序经监理验收合格后,才能进行下一工序施工;承包人严格按照设计
4/26

图纸施工,保质保量,保证进度,确保工程施工符合设计要求,工程竣工验收的质量评定为合格,对不符合质量标准的工程项目,承包人需保证在没有任何补贴或附加费用下给予尽快返工返修;
2、变更设计经业主、监理、设计四方批准审定后,工程量按实际发生进行结算,增加的工程相应合理顺延工期;
3、承包人在施工中不能损坏供水、供电、农田排灌、作物、道路等,如有损坏的,承包人要赔偿损失或修复,以免影响对方正常生产、生活,施工中造成环境污染由承包人负责解决;
4、承包人应建立防火和施工安全防护设施,遵守和执行防火、安全施工、文明施工和深夜施工等的规定,服从业主管理人员指挥,因违规造成的损失或被有关部门处罚,均由承包人负责;
5、施工期间,如果发生失火、人员伤亡等事故,一切责任由承包人负责。如发生如台风、地震等人力不可抗的自然灾害,所造成工程的破坏由业主负责,承包人施工设备及施工人员由承包人负责,并相应顺延工期;
6、业主协助承包人解决水电问题,其费用由承包人负责;
7、业主应派员到工地现场,对工程质量、进度及安全进行监督管理,检查验收隐蔽工程,承包人应及时办理中间交工验收及签证手续,业主应对已交工的内容及时进行计量;
8、凡隐蔽工程在隐蔽前三天,由承包人通知业主、监理到现场检查,并认真如实填写隐蔽记录。若承包人未通知业主、监理到现场检查,单方完成隐蔽工程的,业主有权要求重新检查,不论检查结果是否合格,一切费用均由承包人承担;
9、在下列情况下,业主有权中止合同,承办人应在收到业主通知后立即退场,业主有权另请其他施工队伍完成剩余工程。
A.工程质量差,监理方或业主管理人员提出书面整改意见后,工程质量仍然不符合设计或规范要求者;
B.因承包人责任(如机械设备不足,技术力量不足等原因),而不能按期完成工程;
5/26

C. 承包人野蛮施工,不服从业主管理人员安排和指挥。
10、因第9条中所列原因而中止合同,结账时承包人已完成合格工程由业主管理人员按实际情况列出,未完成工程或不合格工程不予支付工程款,所有造成的经济损失全部由承包人负责。
九、支付方式:
1、承包人已完成的设计图纸和施工合同约定的相关工作内容,且经业主、监理验收合格并签字认可后,十个工作日内办理工程款的支付工作。考虑本项目施工周期较短,为进一步推进项目竣(交)工验收流程,完成结算审计、实体工程质量检测前,工程款支付金额不得超过结算审计总金额的80%,完成交通行业主管部门组织的竣(交)合工程验收后支付至结算审计金额的97%。
2、缺陷责任期为完成竣(交)工合并验收后壹年(竣工验收通过当日起开始计算),业主退还相应质量保证金,质量保证金为结算总金额的百分之三。
十、本合同在由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。本工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满后本合同自动失效。
十一、本协议一式四份,双方各执两份。
业主(盖章):
点击登录查看
法定代表人或其
授权的代理人(签字):
日期:****
承包人(盖章):
江西京九路桥建设有限公司
法定代表人或其
授权的代理人(签字):
日期:****
6/26

赫山区X028线黄家桥危桥改造工程
赫山区****
廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定,为做好工程建设中的党风廉政建设,保证工程建设高效优质,保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益,建设单位点击登录查看(以下称业主)与施工单位江西京九路桥建设有限公司(以下称承包人),特订立如下合同。

一、甲乙双方共同的权力和义务
1、严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。
2、严格执行赫山区****工程施工合同文件,自觉按合同办事。
3、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外),不得损害国家和集体利益,违反工程建设管理规章制度。
4、建立健全廉政制度,开展廉政教育,设立廉政告示牌,公布举报电话,监督并认真查处违法违纪行为。
5、发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为,有及时提醒对方纠正的权利和义务。
6、发现对方严重违反本合同义务条款的行为,有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、业主的义务
1、业主及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品,不得在承包人报销任何应由业主或业主人员个人支付的费用等。
2、业主工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动;不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
3、业主及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁
7/26

娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
4、业主工作人员及其配偶、子女不得从事与业主工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
5、业主及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
6、业主工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
三、承包人义务
1、承包人不得以任何理由向业主及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
2、承包人不得以任何名义为业主及其工作人员报销应由业主单位或个人支付的任何费用。
3、承包人不得以任何理由安排业主工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
4、承包人不得为业主单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
四、违约责任
1、业主及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政绩或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
2、承包人及其工作人员违反本合同第一、三条。按管理权限，依据有关规定给予党纪、政绩或组织处理；给业主单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，业主建议交通建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市****
五、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由业主或业主上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同执行进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
8/26

六、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收缺陷责任期满后止。
七、本合同作为赫山区****工程施工合同的附件,与工程施工合同具有同等的法律效力,经合同双方签署立即生效。
八、本协议一式四份,合同双方各执两份。

业主(盖章):
点击登录查看

承包人(盖章):
江西京尤路桥建设有限公司

法定代表人或其
法定代表人或其
授权的代理人(签字):
授权的代理人(签字):

日期:****
日期:****
9/26

赫山区X028线黄家桥危桥改造工程
赫山区****
安全生产合同

为有效的控制安全事故的发生,不断提高全员安全生产意识,确保人民生命财产的安全,确保赫山区****工程施工目标的实现,点击登录查看(以下简称"业主")和江西京九路桥建设有限公司(以下简称"承包人"),经甲乙双方充分协商,特制定本协议,以资共守。

一、安全目标
杜绝一级以上非工伤事故及伤亡事故的发生,轻伤率控制在3%以内。
二、施工安全管理
1、承包人负责人必须提高安全生产意识,坚持"安全第一,预防为主"、“安全为了生产,生产必须安全"的原则,树立起"100-1=0"的安全生产理念,严格遵守施工图纸、施工规范,建立健全安全保证体系,制定保证安全生产的规章制度。并于开工前7天报业主审批。
2、承包人必须贯彻执行交通部《公路工程施工安全技术规程》及国家安全生产的各项方针、政策,全面落实业主的安全目标,自觉地接受业主管理和安监员的安全监督,杜绝一切安全事故的发生。
3、承包人当收到业主的安全指令时,须及时制定措施,整改到位。
4、承包人必须严格遵守国家有关法律法规,认真执行施工协议中的有关安全要求。
5、承包人必须对员工定期进行法律法规、安全生产方面的宣传教育,增强全体员工的法制观念和安全生产意识;对有关人员进行安全生产知识教育和安全技术交底,熟知并遵守本工种和各项安全技术操作规程。
6、承包人要建立并完善安全生产的组织保障机构,配备安全员,建立安全生产责任制,做到"管生产,必须管安全”,实施安全生产目标管理。
10/26

7、承包人应制定科学合理的施工组织方案,按照施工安全技术规程,确定各工作面、点的安全生产重点和重要部位及相应的安全防护措施和预防措施及紧急救护措施。
8、承包人必须做好施工现场水、电、通信及临时便道等设施的安全工作。在施工现场的周围配置醒目的安全标志及警示标志,并随时进行检查。
9、承包人必须对施工中所用的各种机具和劳动用品定期进行检查和必要的检验,保证其始终处于完好状态,不合格的机具和劳动用品严禁使用。
10、承包人的现场工作人员上工地,必须按规定穿戴和正确使用劳动用品,特殊工种人员必须持证上岗。在工程施工期间,进入施工现场的人员必须戴安全帽,严禁穿拖鞋、高跟鞋或赤脚进入施工现场。高空作业必须挂安全防护网。
11、承包人必须做好施工现场的安全保卫工作,建立安全事故报告制度,遵守国家治安管理条例。
12、如因承包人的安全管理与措施不到位,安全标志、警示标志不完善或其它安全制度和设施不科学等原因而引起的任何安全事故,均由承包人承担全部责任及损失。
13、承包人应加强对员工的管理,制定好作息制度并严格执行。为保证员工的安全,对外出员工应进行去向登记,禁止员工夜晚单独外出。
14、业主有义务对承包人的员工进行法律法规的宣传和教育,协助承包人进行安全生产的指导,搞好安全文明生产。
15、业主有权对承包人的特种作业人员进行考核,对不符合要求者有权要求承包人予以辞退。
16、为提高预防、预测能力,及时消除事故隐患,确保安全生产,业主将不定期对承包人的施工现场安全生产设施进行检查、指导和督促,发现问题及时纠正,防患于未然。
17、业主定期进行安全生产大检查,不定期进行安全专项检查。检查中如发现不合格的或存在安全隐患的将给予处罚、限期整改,并跟踪落实,如
11/26

不能整改到位,将责令其停工整改,组织安全学习,接受安全教育。
三、安全管理处罚办法
1、承包人设立安全管理机构,配备不少于 1 名专职安全员,每少1 人罚款2000元。
2、承包人严格执行"一工程,一施工措施"制度和施工交接班制度,否则,先停工整改后罚款 2000 元。
3、承包人必须坚持安全自查和安全活动日学习制度,并要求有原始记录,否则,每缺一项,罚款 1000 元。
4、业主定期进行安全生产大检查,不定期进行安全专项检查,如存在安全事故隐患将予以 1000 - 2000 元不等的罚金,对因安全措施落实不到位而造成重大事故的,将由国家有关部门追究法律责任。
5、严禁承包人各种机械设备带病作业,超负荷运转,严禁违章作业、违章指挥,否则,停工整改并罚款 1000 元。
6、承包人施工现场布置应符合防火、防爆、防洪、防雷电等安全规定,设立安全标志,临时用电严格按规范执行,否则罚款 2000 元/项。
7、承包人必须加强爆破器材管理,严禁爆破器材流失,爆破作业严格遵守《爆破安全规程》的规定,否则停工整改并罚款 5000 元/次。
8、严格执行"安全生产预警"制度。不良地质段必须做好超前预测、预报并采取措施,否则不允许施工。
9、承包人必须加强现场用电管理,确保用电安全,否则每次罚款 1000 元。
10、承包人高空作业必须佩带安全带,施工作业人员必须穿戴好劳保用品, 否则罚款 100 元/人.次。
11、承包人发生安全事故,由业主组织召开事故分析会,并按照"四不放过"的原则进行全面细致的分析。轻伤事故视其情节轻重一次性给予罚款2000~5000元。重伤及以上事故一次性给予罚款 50000 元。
12、承包人发生安全事故,须在 30 分钟内向业主汇报,若对安全事故隐瞒不报,一经发现,将按同类事故加倍处罚。
12/26

四、处罚方式:承包人所有关于安全的罚款都在工程款项中扣除并作为最终结算款项的依据。
五、由双方法定代表人或其授权的代表人签署与加盖公章后生效,全部工程竣工验收后失效。
六、本协议一式四份,合同双方各执两份。
业主(盖章):
点击登录查看
法定代表人或其
授权的代理人(签字):
日期:****
承包人(盖章):
江西京九路桥建设有限公司
法定代表人或其
授权的代理人(签字):
日期:****
13/26

赫山区X028线黄家桥危桥改造工程
赫山区****
计量支付管理协议

为有效合理对本合同段进行计量支付,点击登录查看(以下简称"业主")和江西京九路桥建设有限公司(以下简称"承包人"),经甲乙双方充分协商,特制定本协议,以资共守。

一、计量支付对象
以招标时划分的合同段为单位。

二、计价项目
1、计价项目以财政评审、工程量清单、设计图纸、计量规则等文件为准,不能人为分解,综合单价包含的内容不另计价。
2、工程量清单项目新增或取消,以业主重新下发并经承包人、监理、业主三方签认的工程量清单或会议纪要等相关文件为准。

三、计量数量
1、设计图纸、工程量清单中所列工程数量可能是估算的或设计的预计数量,不能作为承包人在履行合同义务中应予完成工程的实际和准确的工程量。
2、工程师将按计量支付文件、设计图、工程实物"三者相符合"的原则,对承包人已完工程进行工程数量的复核、计量。

四、暂定金额
招标文件专项暂定金额所对应工程项目费用,由业主掌握使用(如有)。

五、工程变更
1、承包人应严格遵守《招标文件》中关于工程变更的条款。进行变更设计,事先应周密调查,备有图文资料,设计深度应符合技术规范要求,并填写"工程变更申请单",详细申述变更理由,报请审核批复。
2、对未经批复而进行了施工的变更工程,业主不支付任何费用。

六、工程计量支付台账
承包人须按监理提供的工程计量报表,编制工程计量支付台帐。
14/26

七、其他
1、对上述未提及的计量支付方面的事宜，以招标文件、技术规范的要求为依
据，对计量支付的原则、程序等，承包人应严格遵照2018 版《公路工程工程量清单计量规则》及相关规定和文件要求执行。
2、未尽事宜，双方可通过签订补充协议，对本协议的内容予以变更和补充。
八、由双方法定代表人或其授权的代表人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。
九、本协议一式四份，合同双方各执两份。
业主（盖章）：
点击登录查看
法定代表人或其
授权的代理人（签字）：
日期：2025 年 11 月 3 日
承包人（盖章）：
江西京九路桥建设有限公司
法定代表人或其
授权的代理人（签字）：
日期：2025 年 11 月 3 日
15/26

赫山区X028线黄家桥危桥改造工程
赫山区****
预防和制止拖欠民工工资和当地经济业务款项管理协议
一、为预防和制止赫山区****工程建设项目领域内各承包人拖欠民工工资和当地经济业务款项,依据《中华人民共和国劳动法》,《国务院关于解决农民工问题的若干意见》(国发[2006]5号),劳动和社会保障部、建设部、公安部等九部委《关于进一步解决拖欠农民工工资问题的通知》(劳社部发[2005]23号),湖南省人民政府办公厅《关于切实解决拖欠农民工工资问题的紧急通知》(湘政办明电[2003]225号)等法律、法规,结合我项目的实际情况,制定本协议。
二、在赫山区****
三、承包人在招用民工前,必须由用人单位与劳动者本人签订劳动用工合同,并报业主备案;承包人在与农民工取消劳动合同时,必须将相应的文件报业主备案。
四、承包人与当地的经济业务合同,必须在合同签订后报业主备案,并把执行情况报业主备案。
五、承包人必须将民工工资直接支付给本人,不得将民工工资和当地经济业务款项支付给"包工头"或其他不具备主体资格的组织和个人。
六、承包人必须按合同约定,按时、足额支付民工工资和当地经济业务款项。
七、承包人必须建立劳动合同管理台帐,必须将民工出勤表、民工工资发放情况和当地经济业务支付情况报业主备案;对不按时报送资料的承包人,每次扣除违约金两万元。
八、业主对各承包人所报的民工工资支付情况和当地经济业务支付情况进行定期、不定期检查,对不按时、足额支付民工工资和当地经济资金以及
16/26

弄虚作假的单位予以严肃处理:
1、拖欠民工工资和当地经济业务款项的,除由业主直接从工程款中支付拖欠民工工资和当地经济业务款项外,并每次扣除5万元违约金,违约金、代付金额从当期计量款中全额扣回。
2、拖欠情况严重、造成社会不良影响的单位,除进行相应处罚外,再扣除10万元违约金,撤换项目经理,并报上级主管部门备案。
3、拖欠欠款严重、弄虚作假,造成社会恶劣影响的,除处以上处罚外,建议上级主管部门取消其省内投标资格。
4、已触犯国家相关法律、法规的,报司法机关处理。
业主(盖章):
承包人(盖章):
点击登录查看
江西京九路桥建设有限公司
法定代表人或其
法定代表人或其
授权的代理人(签字):
授权的代理人(签字):
日期:****
日期:****
17/26

赫山区X028线黄家桥危桥改造工程
赫山区****
工程质量承诺书
致: 点击登录查看
我公司承担赫山区****工程施工任务,我公司将严格按照合同文件和招标文件的要求,选派施工经历经验丰富的高素质技术人员组建项目经理部,配备能充分满足本工程需要的机械设备及试验检测仪器进行本合同段施工。施工过程中,我公司将严格履行合同文件的规定,尊重业主,服从监理,精心组织,科学管理,并郑重承诺:
1、质量目标实现本合同段所属分项工程合格率100%,本合同项目竣工验收工程质量鉴定等级达到合格标准。
2、所承担工程无重大工程质量责任事故。
3、所承担工程无重大安全责任事故。
承诺单位: 江西京九路桥建设有限公司
法人代表或法定授权人签名:
承诺时间:****
18/26

赫山区X028线黄家桥危桥改造工程
赫山区****
环境保护和水土保持合同

为减少工程施工对环境的影响,尽可能的恢复环境自然植被面,本项目发包人(以下简称"业主") 点击登录查看与承包人(以下简称"承包人") 江西京九路桥建设有限公司,特此签订环境保护和水土保持合同。

一、业主职责
1、严格遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规。
2、按照"预防为主,保护优先"和"管生产必须管环保"的原则开展环境保护和水土保持管理工作,做到生产与环境保护和水土保持工作同时计划、实施、检查、总结和评比。
3、重要的环境保护和水土保持设施必须坚持与主体工程"三同时"的原则,即:同时设计、审批,同时施工,同时验收、投入使用。
4、组织对承包人的施工现场和施工驻地进行环境保护和水土保持工作的检查,监督承包人及时处理各种环境污染、环境破坏的问题。
5、凡发现承包人在施工现场和施工驻地有环境污染和环境破坏的行为,业主应责令承包人及时整改,若情节严重,业主应及时上报国家有关环境保护和水土保持机构。

二、承包人职责
1、严格遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规并认真执行。
2、坚持"预防为主,保护优先"、"管生产必须管环保"及"谁破坏谁恢复"的原则,加强环境保护和水土保持的宣传教育,增强全员环保意识,建立健全环境保护和水土保持的管理机构和管理制度,配合专职及兼职的环保检查人员,有组织有领导地开展环境保护和水土保持工作。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员(包括临时雇请的雇佣人员),

19 - / 26

必须熟悉和遵守本合同有关环境保护和水土保持工作同时计划、实施、检查、总结和评比。
3、建立健全环境保护和水土保持责任制。从项目经理到生产工人(包括临时雇请的雇佣人员)的环境保护和水土保持管理系统必须做到纵向到底,一环不漏;各职能部门、人员的环境保护和水土保持责任制作到横向到边,人人有责。项目经理是环境保护和水土保持的第一责任人。现场设置的环境保护和水土保持机构,应配备专职环保监督员,专职负责本合同工程环境保护和水土保持的宣传、检查工作,有权发布指令,防止污染环境和破坏环境的事件发生。
三、违约责任
如因承包人不遵守国家和地方的有关环境保护好水土保持的法律法规,造成环境污染或破坏,业主有权责令承包人限期进行整改,并视其情节对承包人批评、罚款或终止合同:
1、情节轻微者,业主可对承包人予以通报批评,并向承包人课以1-10万元违约金;
2、累计三次因环境问题被有关方面通报批评,或情节严重,业主可以终止承包人在标段的工程承包合同。
四、本合同正本一式四份,合同双方各执两份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效,工程竣工验收后失效。
业主(盖章)：点击登录查看
承包人(盖章)：江西京九路桥建设有限公司
法定代表人或其授权的代理人(签字)：
法定代表人或其授权的代理人(签字)：
日期:****
日期:****

20 - / 26

赫山区X028线黄家桥危桥改造工程
赫山区****
施工合同谈判会议纪要
时间: ****
地点: 点击登录查看三楼会议室
参加单位与人员:
甲方: 点击登录查看
张翼、张俊、曹涛、张龙啸、王勇
乙方: 江西京九路桥建设有限公司朱继远
主持: 张翼
记录: 张俊
内容: 赫山区****
工程施工合同谈判会议纪要
点击登录查看(业主)和施工单位(承包人)就赫山区****工程施工合同签署前的有关事项,进行了友好磋商,现将双方形成的一致意见纪要如下:
一、关于设计文件及投标报价
承包人有责任在施工前对设计文件进行复核,对于设计文件中明显的错误和漏项应及时提出。对施工单位投标中的不平衡报价,在中标总价及第100章固定费率不变的基础上,以本项目财政评审报告为参照依据,对大幅度低于或高于施工成本价的不平衡报价的单价,经甲乙双方共同调整确认后,形成最终经双方盖章认可的工程量清单,成为合同的组成部分,并作为最终计量支付的依据。
二、关于人员
1、在签署合同前承包人向业主提供人员进场计划表,进场的项目经理、总工程师原则上应同投标文件提供的人员保持一致,主要人员(项目经理、
21/26

总工程师、技术人员) 必须于进场通知书下达后 7 日内到位。签署合同后人员的更换视为违约,按《招标文件》专用条款第 23.2 款进行违约处理。违约金直接从工程计量款中扣除。
2、承包人的项目主要负责人(包括项目经理、总工程师)必须坚守工地,项目经理、总工在工地时间每月不得少于 22 天。其考勤以监理处考勤为准。以上人员如需离开工地,3 天以内必须经监理和业主工程部批准,3 天以上必须书面呈报业主批准,且有书面委托的代理人代其履行职责。未经批准擅自离开工地,或项目经理、项目总工程师没有按时进场,或进场后,未经批准又离开工地,业主将按每人每天 3000 元扣除违约金;其他专业工程师没有按时进场,或进场后,未经批准又离开工地,业主将按每人每天 1000 元扣除违约金,直至缺员进场为止。
三、关于设备
承包人在签署合同前应提供主要设备进场计划表,进场设备应同投标文件提供的设备保持一致。第一批设备必须于进场通知书下达后 15 日内到位。对于达不到要求或不能完全按计划表要求进场的,按《招标文件》专用条款第23.2 款进行违约处理。违约金直接从工程计量款中扣除。在施工过程中承包人的施工设备不能满足进度要求时,监理工程师有权要求承包人增加设备,需增加的设备必须在监理工程师下达相关指令后 10 天内到位,否则按 2 万元/台(套)扣除违约金。进场后主要设备的调离需取得总监办的书面同意,否则按 2 万元/台(套) 扣除违约金。
四、关于驻地建设和试验室建设
1、承包人驻地建设必须在一个月之内完成(以业主进场通知书为准),建设的规模应满足施工需求及其它有关合同条款的要求,逾期未完成建设的将处以每天 3000 元的违约处罚。
2、根据区****
22/26

程试验检测管理工作的通知》（厅质检字[2008]91 号）文件要求，“取得等级证书的检测机构可设立工地临时试验室，未取得等级证书的监理、施工企业必须委托取得等级证书的检测机构设立工地临时试验室，在取得母体检测机构合法授权书后报项目质量监督部门备案。各工地临时试验室必须在批准的检测项目及参数范围内开展试验检测工作，母体检测机构对其试验检测结果承担责任”。试验室各种规章制度、合同段土石方调配图、各种常规试验检测一览表、晴雨表、主要设备的操作规程必须上墙。试验室的建成以进场通知书下达之后 40 天内完成，如逾期未能完成，处以每天 3000 元的违约处罚。试验室必须有专用于试验检测的车辆，以便于开展工作。

五、关于制度建设

承包人应建立健全内部管理制度，包括岗位责任制度、质量责任制度、安全生产管理制度（含民用爆破物品安全管理制度）、物资管理制度、施工计划管理制度、技术管理制度、工程成本管理制度、档案管理制度、财务管理制度、廉政制度、考勤及报酬分配制度等。此项工作须于进场通知书下达后 7 天内完成。

六、关于工程进度

承包人应按照施工合同及本工程实际情况编制总体施工组织设计，并在进场通知书下达后 7 天内上报监理工程师批复。由于承包人的原因影响了工程进度或质量，且承包人无法在预计工期内完成工程项目时，业主有权分割承包人的工程任务。此任务工程量划分额度由业主与监理工程师共同确定，并由业主与监理工程师共同认定的其他承包商完成，期间所发生的一切额外费用（包括分割任务部分单价上浮而增加的费用）将由承包人承担，但并不因此解除合同规定的任何义务和责任。如果任务经分割后，承包人仍无法完成剩余工程进度计划任务的 80%，则业主将终止承包人在本合同段的承包，在不免除承包人的任何义务和责任的前提下，由业主雇佣指定分包人完成该项工程，期间所发生的一切费用由业主从承包人提交的履约担保中予以支付。施工方必须在进场通知书下达后 7 天内完成施工图纸的审核。
23 / 26

七、关于财务管理
承包人应在业主指定的银行范围内开设帐户,承包人应遵守合同条款的规定,保证本项目的资金不得用于与本工程无关的支付。承包人应认真遵守执行业主有关资金管理办法。同时承包人应服从业主不定期对承包人进行的财务检查。
八、关于保险
工程一切险和第三方责任险由业主以甲、乙双方的共同名义在进场通知书下达后的30天内向保险公司投保。承包人设备及人员的各种保险(含人身意外伤害保险或交通、人社、劳动监察部门规定必须购买的保险)应按有关规定自行投保。业主在进行保险谈判时应通知承包人且让承包人派出代表共同参加。
九、关于主要材料
为保证工程质量,严禁在本项目采用假冒伪劣等不合格产品,防止、杜绝因材料质量造成的工程质量和安全事故。凡用于本项目永久工程的材料(含半成品、成品),其供货质量和材料抽检结果须经业主认可,主要材料供应按照相关规定执行。
十、关于竣工资料和档案管理
承包人应在工程施工中建立分部分项工程档案,并及时准备分部分项工程的竣工资料及办理签认手续,否则,业主有权暂时停止支付工程款项,待办理好之后恢复。承包人施工前、后及过程中原始资料的整理工作,按有关公路工程标准、设计文件及交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法》和《湖南省高速公路工程文件材料编制与归档范本》、湖南省档案局《关于印发〈湖南省公路建设工程竣工文件编制及档案管理办法(试行)〉的通知》等有关规定及标准执行。完成竣工验收后,承包人应主动将竣工资料向业主进行移交。
十一、关于文明施工、安全生产和环境保护
1、承包人应严格遵循文明施工的原则,加强自身管理,做到施工现场标
24/26

志标识明确、所有人员挂牌上岗(特殊工种人员还须持证上岗)、施工环境整洁、有序。
2、承包人要积极主动协调好与周边的群众关系,尊重当地民风民俗,建立和谐的施工环境;不得拖欠当地群众的各种款项,承包人不得私自与个人签订或口头约定征地拆迁及临时用地协议,因违法用地造成的一切损失和法律责任由承包人自行承担。业主将定期对周边群众进行调查,同时将作为考核的依据。
3、承包人应建立由项目经理为第一责任人的安全生产保证体系,严格执行国务院颁布的《建设工程安全生产管理条例》、交通部颁布的《公路工程施工安全技术规范》(JTGF90-2015)并结合本项目实际情况,建立健全安全生产管理制度和安全生产应急救援预案,提供足够的安全生产经费,配备足够的专职安全员,确保施工安全。工程施工的全过程中,狠抓安全生产不放松,确保无重大安全事故发生。如发生了重大安全责任事故,将追究相应责任人责任,并给以相应的处罚。
4、承包人应制定相应的环保方案,对每个单项工程在施工过程中有可能对自然环境的破坏进行评估,并采取切实有效措施减少施工时对自然环境的破坏和污染。
5、工地运输车辆及特种设备必须手续齐全,避免发生各种意外。
十二、关于民工工资的问题
由于工程施工中使用大量的民工,承包人必须承诺按照国家的有关规定确保民工的合法权益,给民工提供相应的劳动保护、劳动保险和生活保障,及时地发放民工工资,以利工程施工的顺利进行。如发生拖欠民工工资上访事件,业主可委托劳动监察部门协调处理,其费用暂由业主垫付,再从承包人工程款项中扣回。如造成重大不良社会影响,将追究承包人的相关责任,并处以与实际拖欠金额相等的违约金,最少不低于10万元。
十三、关于工程质量
本合同工程竣工验收质量须达到合格,验收标准满足《公路工程质量检
25/26

验评定标准》（JTG F80/1 - 2017）要求。隐蔽工程施工必须留有影像资料，以便日后检查。
十四、关于税费
承包人必须按照国家、省有关法律法规规定交纳一切需缴纳的税费，税率按国家、省有关法律和法规执行，并符合赫山区税收征收管理相关规定。
本《纪要》作为合同文件的一部分，对双方具有同等法律效力。本《纪要》一式四份，合同双方各执两份。
业主（盖章）：
点击登录查看
法定代表人或其
授权的代理人（签字）：
日期：****
承包人（盖章）：
江西京九路桥建设有限公司
法定代表人或其
授权的代理人（签字）：
日期：****
26/26

模拟toast

目录

五、关于制度建设

六、关于工程进度