[切换]
招标信息 拟建项目 中标公告 采购信息
关于我们

旺苍县****

设计合同

建筑工程设计合同

〔民用建设工程设计合同〕

工程名称:旺苍县****

工程地点: 广元市旺苍县

合同编号: XFgy****

(由设计人编填)

设计证书等级: 建筑行业(建筑工程)甲级

发包人: 点击登录查看

设计人: 四川省兴发规划建筑设计有限公司

签订日期: 2025 年 11 月 5 日

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局 监制
扫描全能王 创建

旺苍县****
设计合同
发包人(甲方): 点击登录查看
设计人(乙方): 四川省兴发规划建筑设计有限公司
发包人委托设计人承担 旺苍县****设计工作,经双方协商一致,签订本合同。
第一条 本合同依据下列文件签订:
1.1《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。
第二条 本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
|序号|分项目名称|建设规模|设计阶段及内容|总投资(万元)|费率%|设计费(元)|
|||层数|建设面积(m2)|方案|初步设计|施工图|||
|1|旺苍县****
|说明|设计工作不含工艺及人防设计。|
第三条 设计资料、设计阶段及设计文件的提交

旺苍县****
设计合同

本工程设计依次按方案、初步设计、施工图设计阶段开展设计工作。设计进度依照建设部规定的设计周期,并考虑甲方对该项工程的实际要求以及乙方的可能,经甲乙双方共同协商,约定如下:

3.1甲方应以书面形式提交下列建设文件与设计资料:
|序号|资料及文件内容或名称|文件提交日期|备注|
|—-|—-|—-|—-|
|1|现状地形图|签订合同当日|
|2|设计要求|签订合同当日|

3.2乙方按约定的时间提交下列设计文件:
|序号|设计文件名称|份数|交付日期|备注|
|—-|—-|—-|—-|—-|
|1|方案设计文本|2|签订合同后15个工作日|
|2|初步设计文本|2|签订合同后15个工作日|
|3|建筑设计施工图|5|签订合同后15个工作日|
|4|上述各项资料电子文档|1|签订合同后15个工作日|

3.3设计文件提交日期在双方签订合同时若不能确定,则可待设计工作进行到可确定时,甲乙双方另行签订《阶段设计协议书》,作为本合同的附件执行,但是不得增加本合同约定的设计费。

第四条 设计收费及支付方法
4.1本次工程设计费计费方式为:按照国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知(计价格[2002]10号)计算下浮中标包干价。设计收费按照国家和四川省现行收费标准执行。甲方要求设计单位超出规定设计周期赶工提供设计图纸,设计单位可以收取最高不超过设计费的三分之一的赶工费,具体数额由甲乙双商定。
4.2我公司于****通过旺苍县公共资源小额超市采用“竞价选取”确定为中选供应商,中选金额为:125800.00元,其中设计费用为¥92000.00
2
扫描全能王 创建

旺苍县****
设计合同
(大写:玖万贰仟元整)。
4.3 乙方向甲方提交设计成果文件时,甲方向乙方结清全部工程设计费,不留尾款。
4.4 对采用先进技术而节约投资、缩短工期或在建成后有显著经济效益的设计,经四川省建设主管部门会同有关部门确认后,可适当增收工程设计费。增收金额按国家有关标准执行,未定具体标准的,由甲、乙双方商定。
4.5 本合同在执行期间,如遇国家规定的设计收费标准调整时,甲乙双方已定的设计收费额应按新标准重新核定,并按核定后的设计收费额进行结算。
4.6 本合同履行后,定金抵作工程设计费。
4.7 支付方式:
|付费次序|占总费用(%)|付费额(元)|付费时间|
|—-|—-|—-|—-|
|第一次付费|30%|27600|签订合同5个工作日内|
|第二次付费|40%|36800|方案过会5个工作日内|
|第三次付费|30%|27600|提交最终设计成果5个工作日内|
4.8 此合同约定的设计费用由四川省兴发规划建筑设计有限公司广元分公司收取,并提供相关增值税发票。发包人支付到下列账户:
户 名:四川省兴发规划建筑设计有限公司广元分公司
开户行:中国农业银行广元市分行万缘分理处
行 号:****
账 号:****04811
3
扫描全能王 创建

旺苍县****
设计合同
第五条 双方责任
5.1 甲方责任
5.1.1 如期向乙方提交本合同规定的有关建设文件和设计资料,并保证所提交资料质量达到工程设计要求。
5.1.2 按约定的日期和数量付给乙方定金和工程设计费。
5.1.3 负责本工程各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作,并负责将报批结果正式书面通知乙方。
5.1.4 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交通等方便条件。本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时,所需费用包括在合同约定的设计费中,不再计付任何费用。
5.1.5 在不增加工程设计费总额的情况下,甲方有责任就本工程设计中所采用的新技术、新材料等项目,协助乙方办理技术合同中应由甲方办理的有关手续。技术合同可作为本合同的合同附件与本合同具有同等效力。
5.2 乙方责任
5.2.1 如期向甲方交付本合同规定的设计文件,并保证设计文件的质量符合国家和四川省现行的有关规定,规范的要求,符合甲方的建设使用要求。
5.2.2 乙方采用的主要技术标准是:按国家现行技术规定执行。
5.2.3 设计合理使用年限为 伍拾 年。
5.2.4 负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作。负责该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题,按规定参加该工程地基基础、主体结构和竣工的验收等现场配合工作。乙方完成前述事项不再收取甲方任何费用。
设计师人员由双方共同商定 所上报派出能力符合的设计人员, 须得到甲方认可, 若因设计失误造成的损失由乙方承担。
4
扫描全能王 创建

旺苍县****
设计合同
第六条 工程设计版权
本工程的设计版权全部属乙方所有,甲方有责任对此给予保护,不得将本工程的设计造型、设计文件、及有关数据进行修改、复制、描绘或提供给第三方使用,亦不得作为非本工程所属的其它工程建设之用。
第七条 违约责任
7.1 在合同履行期间,由于甲方要求或甲方的上级或审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
7.2 由于甲方变更计划任务书、建设条件、施工技术条件、已选定的设计方案、已批准的初步设计、已提交的使用要求、文件和资料等,给乙方造成设计返工时,双方需重新商定提交文件的日期。甲方要按实际返工量,每日一千元计算向乙方支付费用,每日按一千元计算。重大变更由双方另行协商设计费用,签订补充合同。如变更导致重新设计的,则按本合同 7.1 条款执行,结清应付设计费,结束本合同关系并重新签订合同。
7.3 甲方未在本合同第四条所约定的时间内交付工程设计费时,甲方从应付设计费的次日起计算,每延误一天,向乙方按应付工程设计费的万分之二偿付违约金。逾期超过 30 天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。
7.4 由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时,乙方从应提交日期的次日起计算,每延误一天,向甲方赔偿经济损失为该设计阶段设计费的千分之二为违约金。
5
扫描全能王 创建

旺苍县****
设计合同
7.5 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金为实际损失的该部分设计费。
7.6 甲方不履行合同时,乙方不返回定金,且按乙方实际完成工作量另付设计费。乙方不履行合同时,应双倍返还甲方定金,同时返还已收取定金外的全部设计费。
7.7 甲方不履行合同时,乙方不返回定金,且按乙方实际完成工作量另付设计费。乙方不履行合同时,应双倍返还甲方定金,同时返还已收取定金外的全部设计费。
第八条 其他
8.1 甲方要求乙方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
8.2 乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由甲方自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定乙方交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,乙方另收工本费。
8.3 本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标,乙方不得指定生产厂、供应商。甲方需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担。
8.4 甲方委托设计配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用,除制装费外,其它费用由甲方支付。
8.5 甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。
6
扫描全能王 创建

旺苍县****
设计合同
8.6本合同在执行过程中,若发生不可抗力因素,使本合同不能履行或不能全部履行时,甲乙双方可协商解决。
8.7本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由_项目所在地_仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。
8.8本合同一式_肆_份,甲方_贰_份,乙方_贰_份。合同签订地点:点击登录查看会议室。
8.9本合同经双方签章并在甲方向乙方支付定金后生效。
8.10本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务,乙方向甲方提供本合同中规定的全部工程设计文件,甲方按本合同规定付清全部设计费之日起,结束本合同关系,本合同另有条款约定的除外。
8.11甲乙双方因故需变更或终止本设计合同时,应提前一个月书面通知对方,对本合同中的遗留问题取得一致意见,形成书面协议作为本合同附件执行。未达成协议前,本合同继续有效。
8.12本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
第九条 未尽事宜与附加条款
9.1本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定,并形成书面协议作为本合同附件执行。
9.2本合同附加条款如下:无
7
扫描全能王 创建

旺苍县****
设计合同
(此页无正文)
发包方:点击登录查看
(盖章)
法定代表人或委托代理人
(签字)
地址:
开户银行:
银行账号:
承包方:四川省兴发规划建筑设计有限公司(盖章)
法定代表人或委托代理人:
(签字) 何礼超
地址:
开户银行:
银行账号:
8
扫描全能王 创建

四川省兴发规划建筑设计有限公司
勘察合同
GF—2000—0203
建设工程设计合同（一）
【工程地质勘察合同】
工程名称: 旺苍县****
工程地点: 广元市旺苍县
合同编号: XFgy****A
勘察证书等级: 勘察行业乙级
发包人: 点击登录查看
勘察人: 四川省兴发规划建筑设计有限公司
签订日期: 2005 年 11 月 5 日
中华人民共和国建设部
监制
国家工商行政管理局
扫描全能王 创建

四川省兴发规划建筑设计有限公司
勘察合同
发包人: 点击登录查看
勘察人: 四川省兴发规划建筑设计有限公司
发包人委托勘察人承担: 旺苍县****
根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,以发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。
第一条:工程概况
1.1 工程名称: 旺苍县****
1.2 工程建设地点: 广元市旺苍县
1.3 工程规模、特征: 小型
1.4 工程勘察任务委托文号、日期 /
1.5 工程勘察任务(内容)与技术要求:1. 查明拟建场地的稳定性、地层结构、地基的物理力学性质,基础设计所需的岩土参数。2. 查明不良地质现象。3. 查明地下水类型、埋深、判明地下对混凝土的腐蚀性。4. 判明场地土类别及建筑场地类别。5. 提出合理的基础方案并作出评价。
1.6 预计勘察工作量: 以现场实际工作量为准
第二条: 发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。
2.1 提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。
扫描全能王 创建

四川省兴发规划建筑设计有限公司广元分公司
勘察合同

2.2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围和地形图、建筑总平面布置图。

2.3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4 提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。

第三条: 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份,发包人要求增加的份数另行收费。

第四条: 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。

4.1 勘察工作进场作业以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,野外作业完成后,两周内提交勘察成果报告。

4.2 本工程勘察收费标准: 参照国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知(计价格[2002]10号)

4.2.1 我公司于****通过旺苍县公共资源小额超市采用“竞价选取”确定为中选供应商,中选金额为:125800.00元,其中勘察费用为33800.00元(大写:叁万叁仟捌佰元整)。

4.2.2 勘察工作结束后,交付资料时发包人向勘察人支付合同约定的勘察费用。

4.2.3 此合同约定的勘察费用由四川省兴发规划建筑设计有限公司广元分公司收取,并提供关增值税发票。发包人支付到下列账户:

扫描全能王 创建

四川省兴发规划建筑设计有限公司
勘察合同
户 名:四川省兴发规划建筑设计有限公司广元分公司
开户行:中国农业银行广元市分行万缘分理处
行 号:****
账 号:****04811
第五条:发包人、勘察人责任
5.1 发包人责任
5.1.1 发包人委托任务时,必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料。
5.1.2 若勘察现场需要看守,发包人应协助勘察人做好工作并提供方便。
5.1.3 发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议,未经勘察人同意,发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况,发包人应负法律责任,勘察人有权索赔。
5.2 勘察人责任
5.2.1 勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察,按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责。
5.2.2 由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善,需另委托其

四川省兴发现划建筑设计有限公司广元分公司
勘察合同
他单位时,勘察人应承担全部勘察费用;
5.2.3 勘察过程中,根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、
地质和水文地质条件)及技术规范要求,向发包人提出增减工作量或修改
勘察工作的意见,并办理正式变更手续。
5.2.4 在现场工作的勘察人的人员,应遵守发包人的安全保卫及其它
有关的规章制度,承担其有关资料保密义务。
第六条: 违约责任
6.1 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格,不能满足技术要
求时,其返工勘察费用由勘察人承担。
6.2 合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同
时,勘察人未进行勘察工作的,不退还发包人已付定金; 已进行勘察工作
的,完成的工作量在 50%以内时,发包人应向勘察人支付预算额 50%的勘
察费; 完成的工作量超过 50%时,则应向勘察人支付预算额 100%勘察费。
6.3 发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日,应
偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。
6.4 由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料,
每超过一日,应减收勘察费千分之一。
6.5 本合同签订后,发包人不履行合同时,无权要求返还定金; 勘察
人不履行合同时,双倍返还定金。
第七条: 本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,

四川省兴发规划建筑设计有限公司
勘察合同
补充协议与本合同具有同等效力。
第八条: 其它约定事项: 无
第九条:本合同发生争议,发包人、勘察人应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,协商或调解不成时,发包人、勘察人同意由当地仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉。
第十条:本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;发包人、勘察人履行完合同规定的义务后,本合同终止。
本合同一式 肆 份,发包人 贰 份,勘察人 贰 份。
发包人:点击登录查看
勘察人:四川省兴发规划建筑设计有限公司
法定代表人: (签字)
法定代表人: (签字)
委托代理人: (签字)
委托代表人: (签字)
地 址:
地 址:
开户银行:
开户银行:
银行帐号:
银行帐号:
5
扫描全能王 创建

模拟toast