[切换]

沅陵县****施工合同

甲方: 点击登录查看（发包方）
乙方: 绵江建设集团有限公司（承包方）
沅陵县政府来购监督服务中心
政府采购合同审核备案专用章
合同金额: ****
审核人: ****

为确保沅陵县****

一、工程概况

1、工程名称: 沅陵县****
2、工程地点: 沅陵镇****
3、工程内容: 桥梁全长 64.08m, 全宽 4.5m, 4 - 16m 整体现浇普通钢筋混凝土空心板桥, 结构连续。其中行车道宽 3.5m, 两侧防撞护栏各宽 0.5m, 行车道设向外的 1.0%双向横坡, 桥面设 0%的纵坡; 桥台桥墩均采用桩基础 + 盖梁;采用搭设满堂支架整体式现浇, 板高 0.9m, 梁体混凝土达到设计强度后现浇桥面铺装混凝土; 主梁混凝土采用 C40 混凝土; 桥面铺装采用 C40 防水混凝土;具体工程量详细见设计图及工程量清单。
4、工程总价为人民币: 壹佰柒拾肆万玖仟陆佰元整(¥****.00 元)。
5、工程保修期: 一年
6、工程质量: 合格(符合国家规定质量要求)

二、工程工期

开工日期: 2025 年 10 月 28 日至竣工日期: 2026 年 2 月 28 日, 工

期为 120 天。因天气及自然灾害等原因不能正常施工及不可抗拒的特殊情况可视情况延长工期。
三、承包内容
该工程所有工序严格按图纸施工,图纸没具体约定的按设计说明和施工规定及国家强制性标准施工,其它按行业标准执行。工程变更由双方现场确认后,方可施工。
四、工程价款支付及结算
1.付款方式:按工程进度付款,完成工程量的 30%,支付合同金额的 10%,完成工程量的 50%,支付合同金额的 30%;完成工程量的 80%,支付合同金额的 50%;完成工程量的 100%,支付合同金额的 70%;经验收合格后,按审计最终结果支付金额的 97%,剩余 3%作为质保金;待竣工验收合格满 1 年后的 15日之内付清。
2、乙方账户信息:帐户名称锦江建设集团有限公司怀化分公司,开户银行中国建设银行股份有限公司沅陵支行,帐户号码 ********
五、双方责任
甲方责任:
1、负责施工方案和施工现场技术交底,并确定现场技术监管人员,监督工程施工并配合施工单位搞好施工环境协调;
2、负责督促工程进度,监督工程质量;
3、负责按合同约定时间、数量及时拨付工程款及结算。
乙方责任:

1、负责按照设计方案要求和该工程施工技术规范进行施工；
2、牢固树立质量、进度意识，确保工程保质、按期完成任务。
3、确保在施工过程中的安全，做到文明、安全施工。
六、合同争议解决方式
1、甲乙双方如在履行本合同过程中发生争议，应优先协商解决。
2、经协商无法解决争议的，应向相关仲裁机构申请仲裁解决。
3、未能达成仲裁协议的，本合同应适用中华人民共和国法律，并向有管辖权的法院提起诉讼。
七、其他款项
1、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
2.如因市场材料价格涨跌幅超过基准价的±5%时，超出部分据实调整结算。
3、本合同未约定事宜，甲乙双方应根据中华人民共和国法律以及双方之间的诚信和合法原则处理。
4.本合同自签署之日起生效。
甲方(盖章):
签字:
电话号码:
日期:****
乙方(盖章):
签字:
电话号码: ****
税号:****MAEQR0T9A
地址:湖南省怀化市****
鸳鸯溶26号
日期:****

安全生产合同

为实施__沅陵县****__，施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目_点击登录查看（发包人名称，以下简称“发包人”）与_绵江建设集团有限公司__（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

一、发包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5、组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、承包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部等部门颁布的有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作

人员,必须熟悉和遵守本条款的各项规定,做到生产与安全工作同时计划、
布置、检查、总结和评比。
3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的建造师到生产工人(包
括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底,一环不漏;各
职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边,人人有责。建造师是安全
生产的第一责任人。现场设置的安全机构,应按施工人员的 1%~3%配备安全
员,专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构
人员,有权按有关规定发布指令,并采取保护性措施防止事故发生。
4、承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生
任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5、承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书,参加施工
的人员,必须接受安全技术教育,熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规
程,定期进行安全技术考核,合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、
建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、
瓦斯检验等特殊工种人员,经过专业培训,获得《安全操作合格证》后,方
准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时,建造师必须承担管
理责任。
6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外,还应配备有足够的消
防设施,所有施工人员都应该熟悉消防设备的性能和使用方法;承包人不得
将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人,或允许、
容忍上述同样行为。
7、操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品。项目技术负责人和安全
检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况,不按规定穿戴防护用品的人员
不得上岗。
8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查,并有安全员的
签字记录,保证其经常处于完好状态;不合格的机具、设备和劳动保护用品

严禁使用。
9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
10、承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
三、违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
四、本合同一式肆份，合同双方各执贰份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。
发包人：点击登录查看（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
承包人：绵江建设集团有限公司（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：王清海（签字）
**** ****

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：沅陵县****

工程项目地址：沅陵县****

发包人（甲方）：点击登录查看

承包人（乙方）：绵江建设集团有限公司

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外）。不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费人。
（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关政策，遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人、组织提供有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条违约责任

（一）甲方工作人员有违反责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。