建设工程施工合同

补充协议

建设工程施工合同补充协议
发包人: 点击登录查看(以下简称甲方)
承包人: 甘肃鑫盛隆电力工程有限公司(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》
及有关法律法规之规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,
双方就本建筑工程相关事项经协商一致、订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称: 山丹县2022年西街村西大街城市****
二期工程(地块三室外配套基础设施–供配电工程)
2、工程地址: 山丹县****
3、立项批准文号: 山建(2023)80 号。
4、资金来源: 申请中央和省级专项补助资金、地方政府专项
债、地方财政配套、企业自筹等多渠道筹措解决。
5.工程内容: 西大街城市****
配套基础设施–供配电工程)。(具体工程内容见本项目工程量清
单)。
二、工程承包形式
1、乙方以包工、包料、包质量、包安全的形式完成此项工程。
2、 / 。
三、工程承包范围
本项目工程量清单内所有内容。
四、合同工期

1、开工日期_2025_年_12_月_1_日。
2、完工日期_2027_年_12_月_1_日。
3、乙方应在工程期间按时完工，不得无故拖延。但因停水、停电、不可抗拒的自然灾害等因素对合同工期产生影响（不多于3天但包含3天）和由于甲方原因对工期产生影响均可以进行相应顺延。
4、由于乙方原因导致工期拖延，未按工程进度计划完成任务时，依据双方约定的奖惩制度：逾期一至五天（含五天）不罚；逾期超过五天，每逾期一天乙方向甲方支付违约金_5000_元，依此类推计算。
5、因乙方原因导致工程不能按期完工或中途停工时，除工期不顺延外，甲方有权单方终止合同并另选施工企业，对已完工程按有关规定和建设工程工程量清单计价办法进行结算，只计取定额直接费用，其它费用均不予计算。
五、甲方工作和责任：
1、办理好开工前相关手续。
2、向乙方提供规划红线内的临时用电、用水的相关手续和接驳点。
3、参与乙方对已完工程的验收工作。
4、参与乙方对已完工程的标高、座标控制点、轴线位置与尺寸的检测与核准工作。
5、组织好现场施工管理机构“项目部”，制定相关管理制度，合理配备施工管理与施工技术人员，并以文字形式通知乙方，内容

包括姓名、职务、职权、职称等。
6、组织质监部门、勘察、设计、监理与施工单位的工程技术主管人员进行图纸会审和技术交底工作,并按要求作好纪要和签认工作。
7、协调施工现场周围地下管线和临近建筑物拆迁补偿遗留问题和有关事项的处理和洽谈工作。
8、组织分项、分部、单位(子单位)工程验收。
六、乙方工作和责任
1、办理涉及乙方责任的有关手续,并按政府及有关主管部门规定交纳各种费用,不得拒交或漏交,由此发生的责任及罚款由乙方自行承担。
2、组建山丹县2022年西街村西大街城市****配套基础设施——供配电工程)项目部,建立建全施工管理机构(项目经理、施工员、专职质检员、专职安全员、资料员、预算员、材料员、劳务员、机械员、特种作业技术人员等)和管理制度,明确管理人员的姓名、职务、职称,并以文字形式上报甲方工程部审核。报送以上施工技术人员、特种作业技术人员时应提供有效资质证书的复印件,并对复印件的真实性负责。做到一人一证持证上岗。
3、组织好本工程所需施工劳动力,按照该工程建设规模、结构类型、合同工期确定劳动力数量,合理配备各工种技术力量,并向甲方单位工程主管工程师报送施工人员花名册。

4、编制好施工组织设计(施工方案、基础工程网络计划、施工进度计划网络图、现场平面布置图,各项技术、质量、安全措施)。并报送发包单位工程部主管工程师审定认可后实施。
5、组织或购置好所需施工机械和零星工具,按平面布置图搭设好工程项目部办公室、工棚、料库和生活用房,严格按照"四个一律"、"六个百分百"及环保部门相关要求,架接水电到施工现场,设置好消防器具,由此发生的费用由乙方承担。
6、如需变更主要人员安排、机械设备、施工方案等,必须提前天书面上报甲方并经同意方可执行。
7、乙方以下人员经甲方提出后,必须在24小时内调离本工程范围:①甲方确认无法胜任工作者,包括:对分部分项工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉本专业工作的施工人员等;②不能积极配合监理及甲方正常工作者;③违反甲方或乙方工地现场管理规定者;④无证上岗者(适用于按规定必须持证上岗的岗位);⑤与本合同规定名册不符且未经甲方监理认可者;⑥与本工程施工无关的人员。乙方应在3天内安排经甲方批准的合格的人员代替上述调离的相应人员。
8、根据城市建设有关规定,在红线范围内修建防护围墙,施工现场设施安全防护和警句挂设、制作施工标牌、悬挂五牌一图和宣传标语。提供和维修非夜间施工使用的照明,并负责安全保卫,做到文明、安全施工,保证施工场地的清洁卫生符合环境卫生管理有关规定,由乙方承担以上设施项目的费用和因乙方或第三人违反有

关规定造成的损失和罚款。
9、施工现场注意施工车辆、施工人员及过往人员安全,如发生安全事故,一切责任由乙方承担。
10、遵守政府及有关部门对施工现场治安,交通及施工噪音的有关规定,按规定办理好有关手续,制定和维护相关措施并有效实施,保证符合规定要求,并承担以上发生的费用。
11、本工程无预付款,乙方必须保证按国家规定及时发放民工工资,维护民工合法权益。
12、乙方在施工中必须严格按照甲方施工进度要求施工,保证不影响后续工作。
13、乙方在施工过程中不得破坏其它设施,如有破坏,必须严格按照甲方要求限时修复。否则甲方无须乙方确认可直接从工程款项中扣除相关修复费用。
14、认真做好各分部、分项工程的自检和质量评定工作,并及时做好质量评定资料编制和汇总保存。凡需送检的材料、砼和砂浆试块等必须由监理工程师、甲方工程师见证取样,并在监理工程师、甲方工程师的监督下制作、养护、送检,保证送检后出示的报告单符合质量和设计要求。及时收集和整理好有关技术资料,并承担上述发生的费用。竣工验收时,如因乙方原因技术资料不合格或缺项而导致工程不能按期验收,所造成的损失由乙方承担。
15、做好已竣工未交验甲方之前的工程的保护工作,并做好工地现场卫生清理工作。

16、履行保密义务，未经甲方同意，乙方不得翻印、外传所有
有关工程的资料包括文件、图纸、样板等，不得将本工程图纸及甲
方提供的样板转给第三人。
17、甲方每期向乙方支付工程款的30%用于支付农民工工资，此
笔款项不得挪作它用，若乙方农民工因工资原因发生上访事件，每
上访一次扣除工程款10000元。
七、质量标准与质量要求
1、本工程质量标准为“合格”，工程竣工验收时要求一次验收
合格。
2、工程质量检查和返工补救。在施工过程中，乙方应严格按照
现行施工规范、质量标准、设计要求及甲方主管工程师根据合同发
出的指令进行施工。随时接受各质量主管部门、甲方主管工程师、
监理工程师、现场施工员及工地质检员的检查、抽样检验、试验，
为检验、检查提供便利条件。经检查、检验、试验工程质量达不到
合格标准的部位和项目限期要求乙方返工补救、拆除或重新施工，
直到符合标准为止，并经甲方主管工程师、工程监理、施工员现场
查验合格签字后方可进行下道工序的施工。因乙方原因达不到合格
标准，由乙方承担补救、拆除和重新施工的各项费用，造成质量事
故的由乙方承担事故责任和损失费用，工期不予顺延。
3、甲方主管工程师、施工员及工程监理的质量检查、检验工作
不应影响承包单位的正常施工。如影响正常施工，检查、检验不合
格时，影响施工所产生的费用乙方承担，因甲方原因影响施工产生

的费用由甲方承担。
4、甲方主管工程师或现场施工员指令失误,给乙方造成损失和延误工期所发生的合同价款,由甲方承担,工期顺延。
5、乙方在采购商品混凝土时,必须按照所需商品砼规格进行采购,保证骨料颗粒均匀,含泥量低、含杂物和风化岩少的砾石,甲方工程师、监理工程师及施工员有权拒绝非正规骨料的商品砼。
6、施工过程中不得有偷工减料、以次充好、以小代大、粗制滥造等行为,如经甲方工程师、监理工程师、施工员、质监员检查发现,轻者拆除返工重新施工,重者责令停工整顿,因此发生的费用由乙方承担,延误工期不顺延。
7、乙方必须按施工图、设计说明和国家颁发的有关建筑工程的规范、规程和标准组织施工,工程质量必须符合工程设计要求,达到现行的施工验收规范的标准。
8、乙方应无条件地接受甲方、现场监理和政府质检部门的质量监督。
9、工程竣工后,乙方按国家有关验收标准提供经工程质量认证单位审核合格的完整的工程竣工技术资料叁份给甲方。
10、工程资料应与工程进度同步,工程竣工后,乙方必须按张掖市****

八、施工技术要求

1、按照设计部门、质检部门、发包单位技术主管的技术交底内容，作好技术交底记录，并遵照执行。
2、乙方技术主管部门应随时向本工程施工技术人员做好分项、分部的施工技术交底、交验工作。
3、掌握好新材料，新产品的性能和使用方法。不断开展技术更新，为保证质量，提高工效创造条件。
4、制定好切实可行的“施工技术措施”，并遵照落实执行。
5、服从建设单位技术主管工程师和现场工程师的技术指导，并遵照执行。
6、单位工程工程放线定位必须按总平面图（包括图纸设计变更）要求施测，定位、定点必须满足设计和施工验收规范要求，做到准确无误。

九、隐蔽工程和中间验收

1、工程具备隐蔽条件或达到按规定的中间验收部位，乙方应进行自检。在隐蔽和中间验收前__4__小时通知甲方工程师，会同监理工程师和质检部门共同验收。通知应包括隐蔽和中间验收的内容、部位、验收时间和地点。由乙方准备验收记录，验收合格，监理及甲乙双方技术主管、工地施工人员、质检部门在记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方应在限定时间内返工修改后重新验收。
2、乙方未经验收擅自隐蔽和未经中间验收进行下部工序施工

的,甲方工程师、监理工程师及质监部门有权指令停工,已经隐蔽
的部分必须剥离开孔,并在检查、检验合格后重新覆盖或返工、
修复,乙方承担由此发生的全部费用,工期不予顺延。
3、隐蔽工程验收所发生的增减工程量,必须会同甲方工程师、
监理工程师及工程预算部三人以上参与签证认可,经核算无误后方
可作为增减工程量的结算依据。如乙方伙同甲方驻地人员弄虚作
假,处乙方该增减工程量价款_叁_倍的处罚。
4、当甲方工程师和监理工程师提出对已隐蔽工程重新检验要求
时,乙方应按要求进行剥露,并在检验后重新进行覆盖或修复。若
检验合格,甲方承担因此产生的相关费用,赔偿乙方相应损失并顺
延工期;若检验不合格,则由乙方承担产生的相关费用和赔偿责任,
且工期不予顺延。
十、合同价款
1、合同价:大写_叁佰玖拾伍万柒仟柒佰伍拾肆元伍角玖分
(¥****.59_元);合同价格形式_单价合同_。(本工程为单价
合同,施工过程中发生非建设单位要求变更,总价不予调整)
2、变更增加项目均按甲乙双方监理认可签证的工程量,套用甘
肃省建设工程消耗量标准,按照建设工程工程量清单计价规范编制。
3、合同价款内的减少项目,结算时均按本合同"第十条、合同
价款"执行。
4、合同价款已包括材料调差,施工过程中所发生的材料价格上
涨或下降均按实调整,应用新型材料定额和附件一:《投标文件》

中无单价的须调整时,必须先由甲方调查认可,调差按双方签证认可的单价进行调整。乙方单方采购报价不予调整。
5、变更增加或减少工程量的验收签证,必须有甲方、监理单位主管工程师和工程预算部工程师三人以上的签字并办理签证和结算。
6、
十一、合同价款支付方式
1、合同签订甲方支付30%工程款。
2、工程款支付按照甲方支付60%工程款,剩余40%工程款乙方同意甲方按照抵顶房屋形式支付。
3、乙方须在60%工程款支付的同时走清40%用于抵顶房屋的流水。
4、约定的顶账房乙方可指定具体人员接收方产并以具体接收人的名义交款(房款)走流水。
5、走完流水的房款甲方以支付工程款的方式支付给乙方。
十二、设计变更、工程指令、签证及工程联系单
1、关于设计变更、工程指令及签证的约定具体详见本合同。
2、施工中乙方应严格按照设计图纸进行施工。施工中根据甲方意见和施工困难引起的变更,
一般变更由甲方会同乙方工地技术负责人研究拟定变更方案,用书面形式报监理工程师、甲方工程师审定签字后方可变更实施。重大变更项目必须由甲方以书面形式报告设计单位进行变更设计,

由设计单位发出变更通知单,按设计变更通知单进行施工。
3、甲方或乙方不能单方变更设计图纸,未经申报同意或审批变更项目,如发生质量事故及事故责任,均由擅自变更方承担相应损失及责任。
4、甲方的工程指令、设计变更须经甲方经办人员签字并盖章后以书面形式下发方生效。未按上述要求发出的变更与指令,乙方可拒绝实施。
5、甲方发出的有效设计变更与工程指令,乙方应按要求实施,如乙方拒绝实施,甲方有权另择施工单位完成,所产生的费用(另加20%的管理费)由乙方承担。
6、对设计变更工程指令涉及到的隐蔽工程与拆除工程量,乙方应在实施完毕后1日内请监理工程师和甲方工程师到现场查验并填报《签证单》,超过时限甲方有权拒绝确认。
7、甲方的工程联系单通过监理工程师发出,乙方必须对工程联系单中提出的问题进行整改,并对整改情况进行书面回复。
十三、安全施工与组织纪律
1、乙方应严格按照建设工程安全生产有关规范、规定及安全标准组织施工,随时接受行业检查人员依法实施的监督、检查。采取必要的安全防护措施,及时消除事故隐患。施工现场发生安全事故,不论事故大小与事故发生原因,其事故所造成的损失和事故责任均由乙方承担,甲方概不负责。
2、监理工程师应协同乙方对其在施工现场的施工人员进行安全
11

教育、督促与定期检查,监理工程师和甲方工程师不得要求乙方违反安全管理规定进行施工,乙方有权拒绝监理工程师和甲方工程师违反安全管理规定的任何指令。
3、乙方进场的所有机械设备购置与安装、试车及试机,必须购置正规厂家生产的合格产品,并符合国家标准与行业标准。安装、调试、试机、试车经乙方自行检查合格后,以书面形式报告监理工程师和甲方工程师。监理工程师和甲方工程师复查安装质量、位置和单机无负荷试车、试机的情况,复查安全防护装置情况后,以书面形式予以回复,确认合格方可运行,开机投入使用。
4、建立完整的安全管理机构,配备专职安全员,制定安全技术防护措施、完善安全奖罚制度,乙方应授权、支持和配合安全员的各项工作。
5、发生重大伤亡事故及其它安全事故,乙方应按有关规定,立即上报有关部门,并通知监理工程师和甲方工程师,同时按政府安全管理部门的意见处理。安全事故不得隐报,作好事故分析,做到安全事故"三不放过"。
6、购置好安全防护器具和用品,做好施工场内外安全宣传和安全保卫工作,费用由乙方承担。
7、施工人员组织纪律:加强对进场民工的政治思想教育,遵守国家法律,地方法规和地方治安管理规定,发现违法行为,轻者教育批评,重者交政法部门处理,由此造成的损失由乙方承担。
8、新建建筑物内严禁施工人员在室内或卫生间内拉屎拉尿,违
12

者除罚款外责令清扫干净与疏通管道。

十四、竣工验收和工程移交
1、工程具备竣工验收条件时,乙方按国家竣工验收有关规定,提前15日向甲方工程部提交_叁_套完整的技术资料,竣工图及竣工验收报告。由甲方组织设计部门、质监部门、承包单位进行初验,提出整改意见,审定有关技术资料。乙方整改合格后,由甲方组织相关单位复验,复验合格后再组织竣工验收。竣工验收合格后到当地建设局存档备案。
2、乙方应根据相关部门要求提交工程竣工资料(含相应的电子磁盘资料、声像资料)一套,因乙方原因延误移交,每延误一天,乙方支付甲方违约金人民币_壹_万元。
3、乙方应在验收完成后30日内:向甲方移交完整的工程竣工资料一套;进行全面的现场清理工作,包括清洁本工程的所有部位,除去一切无关标志、污斑、指印和其他的油污和污物,清洁和整理所有油漆及磨光工程,做到工完场清。撤出全部临建、施工人员、机械设备和剩余材料(除收尾工程所需的以外),经甲方及物业公司签字后,视为工程移交完毕;乙方逾期未向甲方移交工程的,乙方按工期延误支付违约金。如造成甲方向购房人交楼时间延误的,甲方应向购房人支付的违约金亦由乙方承担。
4、工程在未移交之前,乙方应负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损坏、失窃,乙方自费予以修复。
5、工程整体竣工验收合格通过后,乙方应积极配合甲方对业主
13

的分户交房验收工作，如业主对工程质量确有不符合相关质量的要求和标准，乙方必须配合整改，如不整改，甲方有权另请其他人员整改，费用从乙方保修金中扣除。
十五、竣工工程结算
1、竣工验收合格后，甲乙双方按照合同协定的合同价款及增减项目结算合计，进行工程竣工结算。
2、由于乙方申报的资料不全导致无法结算时，其责任由乙方承担。
3、甲方审核工程决算价款后，通知乙方，乙方接到通知十日内未提出书面意见，视为乙方已认可甲方决算的数额，该数额作为结算支付依据，不得再提出审核、审计的要求。
十六、质量保修及保修期限
1、乙方应按法律、行政法规和国家关于工程质量保修和有关规定，对交付使用的工程在质量保修期内承担保修责任。
2、在保修期内如发现质量问题，由甲方通知乙方来现场修整，乙方在接通知3天内应及时修整，逾期甲方有权另找他人修整，所产生的修整工料费在保修金内扣除付给，不足部分有权追偿。
3、地基基础工程和主体结构工程保修期限为设计文件规定的工程合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏保修期限为___年；装修工程为___年；电气管线、给排水管道、设备安装工程为__2__年；供热与供冷系统为___个采暖期、供冷期；小区****

保修期从工程竣工验收合格出具备案文件之日起计算。

十七、不可抗力
1、不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾,以及专用条款约定的风雨、雪、洪、震等自然灾害。
2、不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方与监理工程师,在所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方及监理工程师通报损失情况及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生,乙方应每隔1日向监理工程师报告一次损失情况。不可抗力事件结束后7日内,乙方向监理工程师及甲方提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。如不及时报送,视同乙方放弃以上费用的索赔。
3、因不可抗力事件导致的费用由双方按以下方法分别承担:
3.1工程本身(乙方施工质量未达标准除外)的损害、因工程损害导致第三人人身伤亡和财产损失,由甲方承担。
3.2甲乙双方人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用。
3.3甲乙双方机械设备、材料损坏,由甲乙双方各自承担。
3.4停工期间,乙方应监理工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由甲方承担。
3.5因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,迟延履行方的应承担相应责任。

十八、地下文物
15

1、乙方发现地下文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知监理工程师，乙方发现后如隐瞒不报，致使文物等遭受破坏，依法承担相应责任，工期不予顺延。
2、甲乙双方应按文物管理部门的要求采取妥善保护措施，甲方承担由此产生的费用，并顺延工期。
十九、争议、违约及索赔
1、争议
甲乙双方在履行合同时发生争议，可以协商解决、或者请第三方调解。当事人不愿协商、调解或者协商、调解不成的，双方向工程所在地法院提起诉讼。
发生争议后，除出现下列情况外，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：1、单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；2、调解要求停止施工，且为双方接受；3、法院要求停止施工。
2、违约
双方任何一方未能履行合同相关条款，均属违约行为。违约行为所造成的损失概由违约方承担。除双方协商终止本合同外，守约方要求违约方继续履行合同的，违约方承担违约责任后仍必须履行合同。
在工程施工过程中以及保修期内，由于乙方责任出现质量问题、劳资纠纷、拖欠工人工资或者其他原因，受到报纸、电视等媒体的

曝光或政府有关主管部门的通报批评,给甲方的形象和声誉造成损失的,由乙方向甲方支付_10_万元违约金,从乙方当期工程款项中扣除。
3、乙方的索赔:
乙方根据合同规定向甲方提出索赔的,须在索赔事件发生后7日内,向甲方书面提交索赔资料,应包括:索赔的合同依据、索赔意向与金额及相关证明文件,提出索赔时间以甲方签收时间为准;乙方逾期提出索赔的,视为乙方放弃索赔;乙方不得以索赔未达成协议为理由,拒绝履行本合同规定之义务。
二十、合同生效、解除与终止
1、合同生效
1.1本合同自甲、乙双方法定代表人或其委托代理人签署捺指印并加盖公章后生效。
1.2合同涂改或手写修改部分应有双方公章确认,否则无效。
2、合同终止
2.1除正常质量保修外,甲乙双方应履行合同文件的全部义务,乙方向甲方交付工程并验收合格,甲方向乙方支付完毕竣工结算款后,本合同即告终止。
2.2合同的权利义务终止后,双方应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。
3、合同解除
3.1经甲、乙双方协商同意,可解除本合同。

3.2因重大政策调整、不可抗力，导致合同无法继续履行，双方可解除本合同。
3.3若乙方存在如下违约事项，甲方有权解除合同：
3.3.1乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人。
3.3.2因乙方原因导致工程出现不可弥补的质量缺陷或对甲方造成媒体曝光等不良社会影响的。
3.3.3因乙方原因使工程工期出现重大延误导致甲方存在向购房人逾期交付风险的。
3.3.4甲方根据市场需要，工程停建或工程设计修改后相应承包工程项目不存在时。
3.3.5甲方根据合同文件要求解除合同的，以书面形式向乙方发出解除合同的通知，并在发出通知前7日告知对方，通知到达对方时合同解除。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
3.3.6合同解除后，乙方应妥善做好已完工程的保护和移交工作，按甲方的要求将自有材料设备和人员撤出施工场地；甲方为乙方撤出提供必要条件。
3.3.7乙方未完善移交手续擅自撤场的，应该赔偿由此给甲方造成的一切损失。
3.3.8甲方不支付乙方因撤出施工现场所发生的费用，且乙方除负责承担甲方的所有损失外，还应向甲方支付合同价款10%的违约

金。
二十一、特别约定
1、本合同一式六份,甲、乙双方各执三份,各自保存为凭。自双方签字并盖章后生效,本合同具有法律效力,单方违约承担因违约造成的损失和法律责任。工程竣工结算,保修期满,付款完毕合同终止。
2、本合同未尽事宜,双方另行协商签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效应。
甲方(公章)
乙方(公章):
地址: 山层
地址:
法定代表人(签字):
法定代表人(签字):
委托代理人(签字):
委托代理人(签字):
电话:
电话:
传真:
传真:
开户银行: 中国农业银行股份有限公司山丹支行
开户银行:
账号: ****00445
账号:
2024年11月日
2024年11月日

模拟toast