甘肃黄河重点生态区(定西-陇南)历史遗留废弃矿山生态修复示范工程西秦岭(岷县段)历史遗留废弃矿山生态修复项目（勘查设计）招标公告-合同

态修复示范工程西秦岭(岷县段)历史遗留废弃矿山生态修复项目

（勘查设计）

工程地点: 岷县

（勘察）设计人：甘肃地质灾害防治工程勘查设计院有限公司

合同协议书
发包人：点击登录查看
（勘察）设计人：甘肃地质灾害防治工程勘查设计院有限公司
发包人委托（勘察）设计人承担甘肃黄河重点生态区(定西-陇南)历史遗留废弃矿 山生态修复示范工程西秦岭(岷县段)历史遗留废弃矿山生态修复项目（勘查设计），工 程地点为 岷县 ，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条 本合同签订依据
1.1《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条 勘察设计依据
2.1 发包人给设计人的委托书或勘察设计中标通知书
2.2 发包人提交的基础资料
2.3 设计人采用的主要技术标准是：现行国家的法律法规和规范规程。

2.4 勘察设计必须符合工程建设强制性标准。

第三条 合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根 据如下优先次序来判断：
3.1 合同书
3.2 中标通知书（文件）
3.3 发包人要求及委托书
3.4 投标书
当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程勘察设计的情况下，由双方 协商解决；双方意见仍不能一致的，按合同书第十一条约定的办法解决。

第四条 本合同项目勘察设计内容：完成本项目的工程勘察、初步设计报告编制及 施工图设计、工程概预算及后续现场施工配合等，同时配合发包人初步设计技术审查、

施工招标图纸及施工招标配合服务、派驻现场设计代表，提供现场技术服务，参加工程 阶段验收及工程竣工验收等。

第五条 发包人向（勘察）设计人提交的有关资料、文件及时间：勘察设计服务期 限：30 日历天。

第六条（勘察）设计人向发包人交付的勘察设计文件份数：六份。

第七条 中标价格
7.1 本合同的勘察设计费为：****.00 元

勘察设计费）。

工程竣工验收后七天内支付。

8.5 双方委托银行代付代收有关费用。

第九条 双方责任
9.1 发包人责任
9.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料 及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准 进行勘察设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内，设计人按本合同第六条规定的 交付勘察设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限 15 天以上时，设计人有权重新确定提交勘察设计文件的时间。

9.1.2 在设计工作范围内，没有资料、图纸的地区(段)，发包人应负责查清地下埋 藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使 设计人在设计工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。

9.1.3 发包人应及时为设计人提供并解决设计现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进 行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上 作业用船等)，并承担其费用。

9.1.4 若设计现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派 人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并 承担费用。

9.1.5 工程设计前，若发包人负责提供材料的，应根据设计人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与设计人的人员一 起验收。

9.1.6 设计过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工 作量支付设计费。

9.1.7 由于发包人原因造成设计人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝 工费。

9.1.8 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议，未经设计人同意，发包人不得复制、不得泄 露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发 包人应负法律责任，设计人有权索赔。

9.1.9 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。

9.2 设计人责任
9.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进 行工程设计,按本合同规定的时间提交质量合格的设计成果资料，并对其负责。

9.2.2 由于设计人提供的设计成果资料质量不合格，设计人应负责无偿给予补充完 善使其达到质量合格；若设计人无力补充完善，需另委托其他单位时，设计人应承担全 部设计费用；或因设计质量造成重大经济损失或工程事故时，设计人应负法律责任和免 收直接受损失部分的设计费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、设计人商定。

9.2.3 设计过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文 地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改设计工作的意见，并办理 正式变更手续。

9.2.4 在现场工作的设计人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制 度，承担其有关资料保密义务。

9.2.5 本合同有关条款规定和补充协议中设计人应负的其它责任。

第十条 违约责任
10.1 由于发包人未给设计人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场 地，发包人除应付给设计人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算)，工期按实 际工日顺延外，还应付给设计人来回进出场费和调遣费。

10.2 由于设计人原因造成设计成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工 设计费用由设计人承担。

10.3 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，设计人未 进行设计工作的，不退还发包人已付定金；已进行设计工作的，完成的工作量在 50%以 内时，发包人应向设计人支付预算额 50%的设计费；完成的工作量超过 50%时，则应向 设计人支付预算额 100%的设计费。

10.4 发包人未按合同规定时间(日期)拨付设计费，每超过一日，应偿付未支付设计 费的千分之一逾期违约金。

10.5 由于设计人原因未按合同规定时间(日期)提交设计成果资料，每超过一日，应 减收设计费千分之一。

10.6 本合同签订后，发包人、设计人不履行合同时，处罚合同金额 10%的违约金。

第十一条 争议解决
本建设工程勘察设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地 行政主管部门调解，调解不成时，可由仲裁机构仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁 机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

第十二条 索赔
设计人可按以下规定向发包人索赔：
（1）有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；
（2）索赔事件发生后 14 天内，向发包人发出要求索赔的报告；
（3）发包人在接到索赔通知后 21 天内给予响应，或要求设计人进一步补充索赔理 由和证据，发包人超过 21 天未予答复，应视为该项索赔已经认可。

发包人可按以下规定向设计人索赔：
（1）有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；
（2）索赔事件发生后 14 天内，向设计人发出要求索赔通知；
（3）设计人在接到索赔通知后 21 天内给予响应，或要求发包人进一步补充索赔理 由和证据，设计人在 21 天未予答复，应视为该项索赔已经认可。

第十三条 合同生效及其他
13.1 设计人为本合同项目的服务至工程竣工验收为止。

13.2 本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需 要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

13.3 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费 用。

13.4 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

13.5 本合同双方签字盖章即生效，一式八份，发包人 四 份，设计人 四 份。

13.6 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具 有同等法律效力。

13.7 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

发包人另有要求需设计人技术咨询服务时，双方应另行签订技术咨询服务合同。13.8 合同终止：在工程建成通过竣工验收，勘察设计费结清后自行失效。

设计院有限公司
（盖章）