甘肃省酒泉市祁连山北麓肃北阿克塞
片区水源涵养与生态保护修复项目
（阿克塞县2026年）一标段
施工合同

阿克塞县自然资源局
编制
点击登录查看

说明

为指导林业和草原工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，参照《园林绿化工程施工合同示范文本（试行）》（GF—2020—2605）编制本合同文本。为便于合同当事人使用，现就有关问题说明如下：

一、合同的组成

本合同文本由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书

合同协议书共计16条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价与合同价格形式、承包人项目负责人、预付款、绿化种植及养护要求、其他要求、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款

通用合同条款共计20条，采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF - 2017 - 0201）的“通用合同条款”。

（三）专用合同条款

专用合同条款共计20条，是对通用合同条款原则性约定的

细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1. 专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；
2. 合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；
3. 在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
   二、性质和适用范围
   本合同文本为非强制性使用文本，适用于林业和草原工程的施工承发包活动，合同当事人可结合林业和草原工程具体情况，参照本合同示范文本订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
   文本中引用的规范、标准中，未备注编制年号的，均采用现行最新版本。
   2

第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 点击登录查看
承包人（全称）： 甘肃沐泉丰建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国森林法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就甘肃省酒泉市祁连山北麓肃北阿克塞片区水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县2026年）一标段工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：甘肃省酒泉市祁连山北麓肃北阿克塞片区水源涵养与生态保护修复项目（阿克塞县2026年）一标段。
2. 工程地点： 阿克旗乡多坝沟村 。
3. 工程立项批准文号：《酒泉市****
4. 资金来源： 中央财政资金和地方配套 。
5. 工程规模： 完成工程固沙3345亩（工程固沙+高立式）。
6. 工程承包范围：本项目作业设计涉及一标段的全部建设内

容和工程量清单范围内全部工程内容的施工。
二、合同工期
计划开工日期: 2026 年 9 月 10 日。
计划竣工日期: 2027 年 7 月 2 日。
工期总日历天数: 295 天。
管护期:本项目管护期三年,自本项目工程竣工验收合格之日起计算,即 2027 年 7 月 3 日-2030 年 7 月 3 日。管护期属于承包人应当履行的专项养护义务,管护期≠缺陷责任期。管护期满沙障保存率达不到合同约定 85%标准的,承包人应当无偿延长管护期 12 个月并重新铺设直至达到约定合格标准,全部费用由承包人自行承担;若延长 12 个月后沙障保存率仍然达不到约定标准,发包人有权单方解除本合同,另行委托第三方完成沙障修复管护工作,由此产生全部费用、损失均由承包人承担,发包人有权从应付承包人任意款项中直接予以抵扣,不足部分有权继续向承包人追偿。
如开工日期变化,以甲方书面通知为准。由于甲方原因或不可抗力的自然因素造成的工期延误,可进行工期签证,通过书面形式确定顺延期限。
三、质量标准
工程质量符合 中华人民共和国以及本省或行业现行的、相

关的工程建设标准、规范的要求及标准；符合本项目作业设计要求的建设标准；
四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：****.53 元
   人民币（大写）柒佰肆拾柒万柒仟壹佰零陆元伍角叁分。
2. 合同价格形式：总价合同。
   五、承包人项目负责人
   姓名：杨玲；身份证号：****032245。
   六、预付款
   预付款：发包人在合同签订后，30 个工作日内支付合同价的 30%作为工程预付款。
   七、技术要求
   1 施工总体要求。乙方作为施工承包方，须严格按照工程设计、技术交底、设计变更及国家现行施工验收规范施工，全程接受甲方、跟踪审计及监理单位监督核查，并按进度同步报送真实、完整、准确的施工、质量、检测资料。若工程质量未达到合同及行业规范标准，甲方及监理有权要求乙方停工限期整改、返工修复。因乙方施工、材料、管理等自身原因造成质量问题的，全部返工费用由乙方自理，工期不予顺延，乙方承担全部延误责任。工程竣工验收后，乙方须按甲方要求限时完成设备撤离、垃圾清

运、场地平整等清理工作,确保场地整洁达标、符合交付要求。
2.稻草沙障施工技术标准。在实施区域稻草沙障施工,须垂直主风方向铺设1m×1m标准方格沙障;铺草厚度严格控制在5cm - 6cm,稻草压入沙层深度15cm - 20cm,地上裸露高度不低于20cm;稻草材料用量每亩不低于460千克,施工排布均匀、压实牢固,满足防风固沙工程质量要求。
3.高立式沙障施工技术标准。沙障带间距为20米;沙障主材总长度不低于120cm,入土固定深度20cm,地面以上有效高度不低于100cm;固沙材料直径0.5~1厘米,材料高度为1.2米以上,开挖深度0.2米的沙沟,把沙障帘垂直地面埋入沙沟后踩实,沙障地上高度为1米。立柱选用木头,长1.5米以上,埋入地下0.5米以上,直径6厘米以上。高立式沙障带状区域内,须同步配套铺设符合本合同标准的稻草沙障,整体施工布局规范、稳固达标。
4.竣工验收时网格固沙合格率约定:≥90%,管护期结束沙障网格固沙保存率达到85%以上。验收抽样、检测工作由发包人组织,检测费用包含在合同总价内。如未达到上述指标,按本合同协议书第二条、附件7工程质量保修书、附件9违约责任专项条款执行。
八、其他要求:1.本工程在督查检查、阶段性验收、自查验

收、竣工验收过程中产生质量问题或者达不到技术要求或者验收不合格的,由承包人按照作业设计规定的技术要求、质量标准进行返工整改,产生的工程量和费用由承包人承担。2.经验收质量符合作业设计要求和国家规范或专业的质量检验评定标准合格条件的工程量,即为结算工程量。3.经验收质量符合作业设计要求和国家、行业质量检验评定标准合格条件的工程量,即为结算工程量。验收中发现不符合质量要求需要返工的工程,由承包人负责无偿返工后重新组织检验。承包人未能在发包人书面指定整改期限内整改完毕并达到竣工合格标准的,发包人有权拒绝接收工程,有权不予办理竣工验收、不予支付对应工程款;发包人因公共管理需要进场开展巡查督查等工作,不视为发包人接收、擅自使用本工程,不产生工程视为验收合格的法律效果,承包人仍应当继续完成全部整改直至验收合格。
九、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件:
(1)中标通知书;(2)投标函及其附录;(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
5

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
十、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款,及时足额支付人工费用至农民工工资专用账户,并加强对施工总承包单位按时足额支付农民工工资的监督。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任;按照有关规定开设农民工工资专用账户,专项用于支付本工程农民工工资。农民工工资拨付周期不超过1个月。按时支付劳务费及机械使用费,如若不能及时支付,造成信访事件,一经查实,向监督部门申请,将该企业列入失信企业名单,不得再参与甲方招标项目的投标。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
4.农民工工资保障。承包人负责做好施工人员的工伤保险及农民工工资的缴纳工作,足额缴纳合同总价的30%到农民工工资专户及2%的农民工工资保证金。按月足额支付农民工工资、劳务
6

费、机械使用费。若发生拖欠农民工工资情形,发包人有权从应付承包人工程款中直接代扣、代付农民工工资,代付金额及由此产生的全部损失由承包人承担,发包人有权向承包人全额追偿。若因欠薪引发信访、投诉,发包人有权将承包人报送相关主管部门列入失信名单,承包人丧失后续参与发包人招标项目投标资格。
5.承包人要严格遵守环保规定,不得超施工范围部署临时场地堆放施工材料,不得野外用火,私自采砂取土,私自捕获采挖野生动植物,保护施工区域环境。妥善处理施工过程中产生的建筑垃圾,不得随意倾倒。
6.承包人要遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担;施工过程中,承包人聘用人员(施工人员)发生的安全责任事故的所有责任由承包人自行承担。
7.施工过程中,乙方应当严格遵守政府有关法律法规和规范性文件的规定。因承包人违反上述规定,致使甲方或承包人被行政机关处罚时,均由承包人承担相应的法律责任或经济责任。
8.施工期间,要爱护施工区域内的电力、通讯光缆、水利、交通等设施,做到安全施工、文明施工;造成损失的,全部由承
7

包人负责维修或赔偿。
9. 施工过程中，承包人严格按照设计施工，确需变更工程量的，承包人向甲方提出签证申请，经发包人研究同意后方可签证实施。
十一、词语含义
本协议书中词语含义与通用合同条款、专用合同条款中赋予的含义相同。
十二、签订时间
本合同于****签订。
十三、签订地点
本合同在 点击登录查看 签订。
十四、管辖约定
因本合同引起的或与本合同有关的一切争议，各方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向发包方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十五、维权费用承担
因承包人违约，导致发包人通过催告、第三方处置、调解、诉讼、仲裁实现权利的，承包人应当承担由此产生的全部费用，包括但不限于案件受理费、保全费、鉴定费、检测费、律师费、差旅费、第三方施工处置费等。
8

十六、违约金效力说明
本协议及合同其他条款约定的各类违约金不足以弥补发包人实际损失的,承包人仍应当就不足部分继续赔偿;多项违约行为可以分别计取违约金,但累计违约金总额不超过签约合同总价的10%。承包人支付违约金,不免除继续履行合同、返工修复、管护补设沙障等主合同义务。
十七、补充协议
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
十八、合同生效
本合同自__签订之日起__生效。
十九、合同份数
本合同一式__8_份,均具有同等法律效力,发包人执_4_份,承包人执_4_份。
9

发包人: 阿克塞哈萨克族自治县林业
草原事务中心(公章)
法定代表人或其委托代理人:
(签字)
社会统一信用代码:
****MB1U9769XY
地 址: 阿克塞县****
路北32号
邮政编码: 736400
法定代表人:
委托代理人:
电 话:
传 真:
电子信箱:
开户银行:
账 号:
承包人: 甘肃沐泉丰建设工程有限公司
法定代表人或其委托代理人:
(签字) 周尧年
社会统一信用代码:
****MACK52CF9J
地 址: 甘肃省酒泉市****
嘉园-商业-12号楼商铺-1-102号
邮政编码: 735200
法定代表人:
委托代理人:
电 话:
传 真:
电子信箱:
开户银行:
账 号:
10