广安官盛镇棋盘村11组吴清林屋后崩塌等3处地质灾害治理工程-签约履行

广安官盛镇棋盘村11组吴清林屋后
崩塌等3处地质灾害治理工程
采
购
合
同
合同编号:
第1页共15页

采购人（甲方）：广安市广安区自然资源和规划局
供应商（乙方）：兆发建工（集团）有限公司
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国建筑法》等法律法规，以及本采购项目的采购文件、乙方的响应文件及《成交通知书》，甲乙双方同意签订本合同，共同遵守如下条款：
一、项目信息
1.1 采购项目名称：广安官盛镇棋盘村11组吴清林屋后崩塌等3处地质灾害治理工程
1.2 采购项目编号：N****0095
1.3 采购方式：竞争性谈判
1.4 采购组织形式：政府集中采购
1.5 项目内容：广安官盛镇棋盘村11组吴清林屋后崩塌等3处地质灾害治理工程一项，金额746,800.00元。
1.6 落实政府采购政策情况：本项目专门面向中小企业采购，乙方为中小企业。
二、工程要求
2.1 技术要求
详见采购文件（竞争性谈判文件）及乙方响应文件。
2.2 服务要求
详见采购文件（竞争性谈判文件）及乙方响应文件。
2.3 其他要求
详见采购文件（竞争性谈判文件）及乙方响应文件。
第2页共15页

三、合同价款、支付方式和付款进度安排

3.1 合同价款

本合同总金额为人民币柒拾肆万陆仟捌佰元整（¥746,800.00）。

3.2 支付方式：分期付款

3.3 付款进度安排

• 3.3.1 第一次进度款：工程完成预算清单所列总工程量的50%后，通过相应验收、资料提交后，达到付款条件起十日内，支付合同总金额的40%。
• 3.3.2 第二次进度款：工程完成预算清单所列总工程量的100%，通过相应验收、资料提交后，达到付款条件起十日内，支付合同总金额的40%。
• 3.3.3 尾款：项目竣工验收合格并完成审计结算，提交所有项目资料，达到付款条件起十日内，支付尾款。
• 3.3.4 乙方应在各付款节点条件成就后及时向甲方开具等额合规发票，甲方在收到发票后及时完成财务支付流程。如因乙方迟延开具发票导致支付延误的，乙方自行承担相应后果。
• 3.3.5 甲方支付各期款项的起算时间以本条第3.3.1、3.3.2、3.3.3款约定的“达到付款条件起十日内”为准。

四、合同履行

4.1 施工工期

第3页共15页

4.1.1 计划开工日期：以甲方（监理）签发的书面开工令为准（合同签订后 15 日内向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排）。
4.1.2 计划竣工日期：自开工令签发之日起第一百五十个日历日。
4.1.3 工期总日历天数：150 日历天。
4.1.4 工期顺延情形
为保障项目顺利实施，双方确认以下情形发生后，竣工日期可相应顺延：
（一）发生设计变更或甲方要求暂停施工；
（二）遭遇不可抗力或施工中发现的不可预见的自然条件变化；
（三）执行国家或地方政策性停工要求；
（四）其他非乙方责任导致的延误。
所有工期顺延情形，乙方必须在事件发生 3 个工作日内向甲方提交书面工期顺延申请并附佐证材料，未经甲方书面盖章确认，工期一律不予顺延；乙方未履行报批程序自行停工、拖延，视为乙方单方违约。由于乙方原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为乙方施工进度不能满足合同工期要求的，乙方应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于乙方原因造成工期延误，乙方应支付逾
第4页共15页

期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款
中约定。乙方支付逾期竣工违约金,不免除承包人完成工程
及修补缺陷的义务。
4.1.5 工程保修范围和保修期
保修责任范围包括乙方承建的全部工程内容。缺陷责任
期 24 个月内,出现崩塌、裂缝、排水堵塞、护面墙破损等
治理病害,乙方接到甲方通知 72 小时内到场无偿抢修,逾
期甲方可委托第三方施工,费用从质保金双倍扣除(质保金
不够?)。
4.1.6 缺陷责任期:自工程通过竣工验收之日起 24 个
月。
4.2 施工地点
广安市****
4.3 项目负责人
项目负责人:毛艳丽
证书名称:二级建造师注册证书
身份证号:****106626
证书编号:湘 ****
证书专业:建筑工程
4.4 项目技术负责人
项目技术负责人:李双平
身份证号:****257360
证书名称:职称证书(中级)
第5页共15页

证书编号: B****00723
职称专业: 水工环地质
4.5 项目负责人及技术负责人职责
4.5.1 承包人应按合同约定指派项目经理,并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意,并应在更换14天前通知发包人和监理人,承包人擅自更换项目负责人及技术负责人视为违约;主要管理人员及专业技术人员不得私自离开,如需离开施工现场,应提前24小时向发包人请假。施工单位要制定工程项目现场管理办法并严格执行,配备与项目规模技术要求相适应的项目管理班子。项目经理和施工、技术、质量、安全等管理人员每月在施工现场的生产时间不得低于本月施工时间的80%(时间认定以2017版施工合同示范文本(GF-2017-0201)合同约定标准为准),否则视为转包。施工企业负责人(指企业的法定代表人、总经理、主管质量安全生产工作的副总经理、总工程师和副总工程师)要定期带班检查、每月检查时间不得少于其工作日的25%。
五、验收、交付标准和方法
5.1 采购人负责组织对本项目验收,严格按照政府相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016)205号)、《广安市****
第6页共15页

定的标准、方法和内容进行验收。
5.2 工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。
5.3 验收结果不合格的,乙方需在15日内无偿全面整改,二次验收仍不合格,甲方有权解除合同,拒付剩余工程款,乙方返还甲方全部已付款项,并承担本项目重新招标、群众地质灾害安全隐患处置全部损失。
六、甲方的权利和义务
6.1 甲方有权对施工过程进行检查、验收,对不符合要求的事项要求乙方整改。
6.2 甲方应按时提供施工所需的场地、图纸、资料,并按规定办理各项审批手续。
6.3 甲方有权核实乙方人员资质,发现违规行为可制止并报告有关部门。
6.4 甲方应按合同约定及时支付工程款项。满足约定支付条件的,甲方应当自收到发票后将资金支付到合同约定的乙方账户。
6.5 出现法定解除情形时,甲方有权解除合同,但应承担已完工程的结算支付责任。
七、乙方的权利和义务
7.1乙方为施工现场安全生产第一责任人,自行配齐安全防护、警示设施;施工期间发生人 身伤亡、财产损毁、群众受损、地质次生灾害,全部赔偿、行政处罚、法律责任
第7页共15页

均由乙方自行独立承担,与甲方无关。
7.2 乙方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于劳动和社会保障权益的有关要求。
7.3 乙方有权按合同约定收取工程款,将甲方按合同约定支付的各项价款专用于合同工程,及时支付其雇用人员工资。严格落实农民工工资专户、实名制、工资保证金制度,每月向甲方提交工资发放银行流水、考勤台账;出现欠薪信访、劳动仲裁、投诉,甲方可直接从应付工程款中代付农民工工工资,并扣除合同总价8%作为违约金,由此造成工期延误由乙方承担。
7.4 乙方应按照规范施工,确保工程质量符合国家有关建筑工程安全标准的要求,接受甲方及有关部门监督,在缺陷责任期及保修期内履行维修、保修义务。
7.5 乙方应办理法律规定由其办理的许可和批准,按法律规定和合同约定采取维护安全、防范危险、预防火灾和环境保护措施,建立健全劳动安全生产教育培训制度,确保工程及人员、材料、设备和设施的安全。
7.6 乙方承诺在合同履行期间不实施转包或违法分包行为。如需更换项目负责人,乙方应提前书面告知甲方,并按规定报建设工程行业主管部门备案,替换人员资质不得低于原定标准。甲方无正当理由不得拒绝接收符合资质要求的人员。甲方收到乙方书面告知后五个工作日内未提出书面异
第8页共15页

议的,视为同意。
7.7 乙方对本项目地质隐患点位、地形矢量、群众避险资料、治理方案等涉密信息承担永久保密义务,不得对外泄露、转发、用于其他项目;泄密造成群众安全隐患、信访舆情,乙方赔偿全部损失并支付合同总价 15%违约金。
7.8 保证工程施工和人员的安全。乙方应按施工规范采取施工安全措施,确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全,防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。同时负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作且不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市****
7.9 乙方对本项目地质隐患点位、地形矢量、群众避险资料、治理方案等涉密信息承担永久保密义务,不得对外泄露、转发、用于其他项目;泄密造成群众安全隐患、信访舆情,乙方赔偿全部损失并支付合同总价 15%违约金。
7.10 乙方对因甲方原因造成的停工、窝工、设计变更等有权提出工期顺延。
八、违约责任
8.1 质量缺陷的违约责任
8.1.1 因乙方原因导致工程质量不符合约定的,乙方应无偿返工或修理,直至合格。经过修理或者返工、改建后造成逾期交付的,乙方承担相应责任。若乙方拒绝修理、整改,
第9页共15页

甲方有权单方解除合同,乙方须全额退还甲方已支付所有工程款。
8.1.2 因乙方原因造成逾期交付的,按合同总价每日万分之三支付工期违约金。
8.1.3 乙方未按合同约定的质量标准交付验收的,须无条件组织整改直至验收合格,全部整改成本自理,并按合同总价每日万分之三支付逾期违约金。
8.2 甲方原因导致的延误责任
8.2.1 因甲方原因致使工程中途停建、缓建的,甲方应当赔偿乙方因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
8.2.2 因甲方违反合同约定造成暂停施工的,工期顺延,甲方承担停工期间乙方产生的实际成本。单次停工超过十日的,甲方按每日合同总价万分之三向乙方支付停工补偿金。
8.3 违法分包、转包的违约责任
乙方严禁将本项目整体转包、肢解分包、挂靠施工;一经查实,甲方有权立即单方解除合同,乙方返还全部已收工程款,并支付合同总价款20%违约金,甲方有权将乙方列入政府采购不良供应商名单上报财政部门。
8.4 擅自更换项目负责人的违约责任
乙方违反本合同第七条第7.5款约定,未经提前书面告知甲方即擅自更换项目负责人的,甲方有权书面通知乙方限期整改。乙方在收到通知后十个工作日内完成整改并按要求
第10页共15页

补办相关手续的,免予承担违约责任。逾期未完成整改的,
甲方有权要求暂停施工,待整改完成后方可复工,由此产生
的额外费用和延误的工期由乙方承担。
8.5 乙方违约责任总额上限
乙方依据本合同第八条约定向甲方承担的各类违约金
及赔偿金。
九、争议解决方法
9.1 因本合同及合同有关事项发生的争议,由甲乙双方
友好协商解决。协商不成时,可以向有关组织申请调解。
9.2 合同一方或双方不愿调解或调解不成的,向工程所
在地人民法院提起诉讼,期间所产生费用(如:全部诉讼费、
保全费、律师费、鉴定费、第三方检测费等)由违约方承
担。
9.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的
履行,在争议解决期间,合同其他部分应当继续履行。
十、组成合同的文件
本合同与下列文件一起构成合同文件,如下述文件之间
有任何抵触、矛盾或歧义,应按以下顺序解释:
(一)政府采购合同及其变更、补充协议;
(二)成交通知书;
(三)响应文件;
(四)采购文件(竞争性谈判文件);
(五)有关技术文件、图纸;
第 11 页 共 15 页

（六）已标价工程量清单；
（七）项目负责人及技术负责人核备表；
（八）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
十一、其他条款
11.1 履约保证金
本项目不收取履约保证金。
11.2 质量保证金
质量保证金比例为结算总额 3%，缴纳形式仅限银行保函或工程质量保险，保函/保险有效期覆盖缺陷责任期以及防水类保修期；缺陷责任期满，乙方完成全部维修义务且无质量投诉、无遗留病害，甲方 14 个工作日内配合办理保函退保/保险终止；若质保期内出现滑坡、开裂、排水失效等治理病害，甲方有权直接抵扣质保金用于维修，不足部分向乙方迫偿。
11.3 不可抗力事件处理
11.3.1 任何一方由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同，不承担违约责任，但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
11.3.2 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后七日内向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的初步报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。在不可抗力事件
第 12 页 共 15 页

结束后七日内,提交最终报告及损失清单。
11.3.3 不可抗力事件延续三十天以上的,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同或调整合同安排。
11.4 知识产权保护
乙方使用的任何技术、产品和服务应当享有知识产权或经权利人合法授权,保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的,由乙方向第三人承担法律责任;甲方依法向第三人赔偿后,有权向乙方追偿。同时,本项目全部施工竣工图纸、地质监测数据、治理成果资料、矢量数据库知识产权、著作权全部归甲方独家所有;乙方仅可保留项目归档复印件,未经甲方书面许可,不得用于其他项目、公开展示、科研发表。
11.5 政策变动:如施工期间国家、省、市出台地质灾害治理、政府采购新强制性政策,乙方须无条件按新规范整改,总价不作调整。
11.6 保密义务
甲乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息,均有保密义务且不受合同有效期所限,直至该信息成为公开信息。
11.7 合同变更、中止与终止
11.7.1 合同的变更
政府采购合同履行中,在不改变合同其他条款的前提下,甲方可以在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相
第13页共15页

同的建设工程,并就此与乙方协商一致后签订补充协议,报
同级政府采购监督管理部门备案。
11.7.2 合同的中止
合同签订后,因询问、质疑可能影响成交结果的,甲方
应当中止履行合同。合同履行过程中,如果乙方出现经营状
况严重恶化、转移财产、丧失商业信誉等可能丧失履约能力
的情形,乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通
知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或
者提供适当担保。乙方提供适当担保的,合同继续履行;乙
方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的,甲方
有权解除合同。
11.7.3 合同的终止
合同因有效期限届满而终止;任一方未按合同约定履行
构成根本性违约的,另一方有权终止合同,并追究违约方的
违约责任。
11.8 合同分包
乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的,
乙方应根据采购文件和响应文件规定进行合同分包。乙方执
行政府采购政策向中小企业依法分包的,应当按采购文件和
响应文件签订分包意向协议,分包意向协议属于本合同组成
部分。乙方对分包工程承担连带责任,分包供应商不得再次
分包。
11.9 法律适用
第14页共15页

本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用中华人民共和国法律。
11.10 相关文件送达：甲乙合同落款地址为各类通知、整改函、法律文书唯一送达地址，拒收、退回视为有效送达；地址变更须书面提前 5 日告知，否则送达风险由变更方承担。
十二、合同生效及其他
12.1 合同经双方法定代表人（或主要负责人）或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
12.2 本合同一式柒份，甲方持有叁份，乙方持有叁份，项目同级政府采购监督管理部门备案壹份，均具有同等法律效力。
甲方： 安市广安区自然资源和规划局（盖章）
法定代表人/授权代表（签章）：
住所：广安市****
开户银行：
银行账号：
乙方：兆发建工（集团）有限公司（盖章）
法定代表人/授权代表（签章）：
住所：湖南省郴州市永兴县经济开发区高新技术产业园
开户银行：中国农业银行广宁路支行
银行账号：****15040
签订日期：2020 年 8 月 19 日
第 15 页 共 15 页

中标(成交)通知书
项目编号:N****0095
兆发建工(集团)有限公司:
广安市广安区自然资源和规划局居于****就广安官盛镇棋盘村11组吴清林屋后崩塌等3处地质灾害治理工程(项目编号:NS****095)进行竞争性谈判采购,现通知贵公司中标(成交),请按规定时限和程序与采购人签订采购合同。