益阳大道西延线二期工程
(益阳电厂灰管迁改项目)
合
同
发包人(全称):
承包人(全称): 湖南益鸿建设工程有限公司
****
扫描全能王创建
书
第一部分合同协议书
发包人: 点击登录查看
承包人: 湖南益鸿建设工程有限公司
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就益阳大道西延线二期工程(益阳电厂灰管迁改项目)施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:
一、工程概况
工程名称: 益阳大道西延线二期工程(益阳电厂灰管迁改项目)
工程地点: 益阳市赫山区
工程内容: 益阳大道西延线二期工程(益阳电厂灰管迁改项目)位于益阳市****
采购计划编号: 赫山财采计[2025]08003
工程承包范围: 工程量清单上的全部内容。
二、合同工期
计划开工日期: ****。
计划竣工日期: ****。
具体开工日期以开工令为准。
工期总日历天60日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、工程质量标准
工程质量标准: 达到合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1. 签约合同价为: 人民币(大写)叁佰柒拾陆万伍仟伍佰叁拾柒元玖角玖分整(¥****.99元);
2. 合同价格形式: 固定单价合同。
五、工程款支付
1、承包方按进度申请工程款,发包方支付项目进度的50%进度款;
2、承包人应向发包人提交完整的竣工资料,双方验收合格确认办理移交书面手续完毕后发包方付至合同金额的80%;
3、承包方提交竣工结算资料,决算结果经审计完成且经发包人书面认可后,承包人向发包人提出书面付款申请,发包方付至结算金额的97%;工程完工一年后再支付3%。
六、竣工结算
1. 提交竣工结算资料
竣工结算资料的格式、内容和份数: 竣工验收30日以内向发包人提供结算资料2份
2. 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限: 1、承包人在工程竣工验收后的2个月内将竣工决算资料交发包人进行审计,每迟交一天,扣除工程总金额的万分之五。
2、承包人应积极配合发包人的结算审计工作,承包人在发包人结算审计对审通知到达后20个工作日内不与发包人对审结算的将视为认同发包人结果,发包人有权按发包人的结算审定表办理付款手续。承包人对结算审计结果不认可,拒绝在审计结论上签字或签署否定意见的,双方在十日内协商解决。
承包人应积极配合发包人的结算审计工作。如工程结算审计工作中遇到疑难问题,发包人或发包人指定工程结算审计机构应及时通知承包人,承包人应在规定的时间内(二个工作日)到达发包人或发包人指定工程结算审计机构进行处理,每逾期一天,按10000元/每天支付违约金,同时结算审计时间顺延。
承担约定如下:
① 承包人编制的竣工决算资料提交给发包人后,由发包人进行内审,如发包人需提交益阳市赫山区审计局终审的,则以审计局审计的金额为准 |
② 承包人竣工结算净核减率若超过15%的,则审计费用根据湖南省工程造价中介组织咨询收费的计取比例计算后,全部由承包人承担 |
③ 发包人将承包人应承担的审计费用从审计确认后的竣工结算金额中扣除,支付给受托审计的工程造价咨询机构。(竣工结算净核减率=净核减额÷送审额; 净核减额=送审额-审定额) |
七、项目经理
承包人项目经理:
八、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件:
(1) 中标通知书;
(2) 投标函及其附录;
(3) 通用合同条款;
(4) 技术标准和要求;
(5) 图纸;
(6) 已标价工程量清单或预算书;
(7) 其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
九、承诺
1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
十、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
十一、签订时间
本合同于****签订。
十二、签订地点
本合同在会龙山街道办事处签订。
十三、补充协议
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
十四、合同生效
本合同自双方盖章,法人或委托人签字时生效。
十五、违约、索赔和争议
1. 争议和裁决
2. 争议的解决程序
在争议提交调解之日起30日内,双方仍存有争议时,或合同任何一方不同意调解的,在以下方式中选择2,作为双方解决争议事项的约定。
(1) 提交益阳市赫山区仲裁委员会,按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
(2) 向益阳市赫山区人民法院提起诉讼。
十六、合同份数
(合同签署页无正文)
本合同一式肆份,均具有同等法律效力,发包人执叁份,承包人执壹份。
发包人:(公章、签字) 点击登录查看
承包人:(公章、法定代表人或其委托代理人签字): 湖南益鸿建设工程有限公司 刘超
发包人现场代表: 冷世军
扫描全能王创建
市 孙国平 **** 设工程有 公 2梁塘力